关于材料采购合同模板锦集5篇
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,人们运用到合同的场合不断增多,它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的材料采购合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
材料采购合同 篇1
甲方(全称):
乙方(全称):
丙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲方、丙方联合招标,决定由乙方承包本材料设备的供货工程,三方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、下列文件为本工程的合同文件(以下简称“合同文件”)。
1、提交投标文件后三方签署的中标协议及往来函件
2、本合同条件
3、附件
4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标范围、基本技术要求、交货期及安装工期要求、质量要求、商务标报价要求
5、图纸、设计变更
6、技术法规、强制性标准条文
7、国家、地方其余行政或技术规定。
行业标准、规范及有关技术文件上述各文件是相互解释的。但在出上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时,上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。
合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,一经三方签字盖章,即视为本合同的组成部分。
二、三方明确遵守合同文件内所有条款。
三、定义
1、甲方项目经理:,甲方文件经甲方项目经理签署后生效。
2、乙方项目经理:,乙方履行本合同的代表,乙方文件经乙方项目经理签署后生效。
丙方代表:,丙方的指令经丙方代表签署后生效,其权限为:代表履行本合同中约定的丙方权利和义务,签署丙方指令,其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程(5万元以上)、工程进度款的'支付、工程决算款的审定等等,需要另外获得丙方法定代表人的授权。
3、设计单位:监理单位:,按国家监理条例履行监理职责。
4、总监:,监理单位的指令经总监签署后生效。
5、质量监督检验单位:市建设工程质量监督站。
6、安全监督检查单位:市建设工程安全监督站。
7、合同价款:指甲乙三方在协议书中约定,由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
10、追加/扣减合同价款:指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。
11、费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
12、工期:指乙方投标书中承诺,按照日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数(总工期),已充分考虑下雨、下雪、台风、停水、停电等因素在内。
13、工日期:指协议书中约定,乙方完成施工,并通过甲方组织的竣工验收的绝对或相对的日期,承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格,均视为竣工日期延误。
14、书面形式:指合同文件、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
材料采购合同 篇2
甲方:____________________________
乙方:____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下:
第一条所购装饰材料基本情况
______________________________________________________________________。
第二条总价合同
合同总价:______________元,大写(人民币)____________________________;
第三条质量标准
乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求,乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第四条供货
供货时间及地点:____________________________按照甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起3日内将货物送达甲方指定的地点。
第五条安装
安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的`,安装标准为《______________市装饰工程质量验收标准》,《______________市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由乙方承担,甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第六条付款方式
乙方在货物交付给甲方并验收合格后,凭发票一次付清。
第七条违约责任
1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款,每延期一天,则向乙方支付应付款项的_______‰违约金。
2、工程竣工后,甲方应及时对乙方进行验收,并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天,则向乙方支付应付款项的_______‰0违约金。
3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时,乙方应负责退、换,由于上述原因延误交货时间,每延期一天,乙方应按延期交货部分货款总值的_______‰向甲方支付违约金。
4、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货,则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的_______%的违约金。
5、乙方不能按合同规定时间交货时,每延期一天,乙方应按延期交货部分货款总值的_______‰向甲方支付违约金。
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协商,签订补充协议,具有同等效力。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
电话:__________________________电话:__________________________
____________年__________月________日____________年__________月________日
材料采购合同 篇3
甲方: 地址:
乙方: (以下简称乙方) 地址:
依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着诚实信用、平等互利的原则,经双方友好协商,就甲方 博大〃紫金阁一期工程 项目 材料事宜,签订本合同,以供双方共同遵守。
第一条、 标的物
第二条、交货地点: 博大〃紫金阁一期工程 项目工地。 第三条、交货时间:甲方指定。建筑材料采购合同第四条、交货方式及费用负担:乙方在合同签订后开始供货,并将货物运送到甲方
指定的地点后由 张露 负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。(签收人: 联系电话: )。
第五条、质量标准及异议期限:
1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量。
2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。 第六条、验收方法:
乙方须按甲方的要求送货,货到现场后,在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的,则可以随时抽检,如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的,则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算,如砂、石、石粉等散体运输货物,抽检方数误差≤4%,亦可视为正常交货。
第七条、损耗责任:乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。
第八条、付款方式:
1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对帐清单,共同核对无误并签字确认后,由甲方出具欠款条,待工程正负零节点完
成后甲方依据乙方提供的欠款条一并支付所欠的材料价款总额的80%,剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。
2、除双方协商价格为不含税款外,乙方领取支票时应提供法定正规发票以及乙方收款委托证明,否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。
第九条、违约责任:
1、乙方在接到甲方订单后必须在 天内必须到货,除不可抗力外,每延误 天,甲方可按合同总额 ‰作为履约赔偿金,并在货款中扣除,如延期 天,甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。
2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收, 乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。
3、因不可抗力导致乙方无法如期交货,乙方应立即通知甲方,在影响因素消失后继续履行交货责任。
第十条、约定事项 :
1、甲方应提前 天以 电话或传真 方式将用料计划(材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等)通知乙方备料。如有变动,甲方必须以传真的方式通知乙方。
2、乙方在同意并确定供货后,如不能及时供货,则所有损失由乙方负责,甲方有权终止合同。
3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时,必须服从工地收货人员的指挥,将材料卸放在指定的位臵,如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的,则由乙方承担全部责任。
4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的.;乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的;一经甲方工作人员发现或举报,甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额,情节严重者,甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。
第十一条、其他事宜:
1、本合同经双方协商一致后可以变更或解除;未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力;如因不可抗力或生产事故不能按期交货的,乙方必须出具有关证明及时通知甲方,双方可根据实际情况协商变更或解除合同。
2、执行本合同发生争议时,由当事人协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、乙方在收款时必须提供公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。 4、本合同一式两份,计附件合共 叁 页,甲、乙双方各执壹份,自甲、乙双方代表签字及盖章生效,双方结清货款后自动失效。5、未尽义务双方可共同协商解决。
甲方(盖章): 法定代表人: 委托代理人: 联系电话:
乙方(盖章): 法定代表人: 委托代理人: 联系电话:
年 月日
材料采购合同 篇4
合同编号:
供方:
住所:
邮编:
营业执照号码:
电话:
法定代表人:
传真:
需方:
住所:
邮编:
营业执照号码:
电话:
法定代表人:
传真:
供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就原辅材料的采购事宜,订立本合同。
第一条产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额(含税价)、交货(时间)和地点
│产品名称│商标│规格│计量│单价(元)│数量│金额│交货时间│交货地点│
││或品牌││单位││││││
第二条产品质量要求
1.产品质量标准,按下列第_________项履行:
1.1按国家标准_________履行。
1.2按行业标准_________履行。
1.3按供需双方约定的质量要求履行,但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。
2.保质期限:
供方所提供的产品,保质期限不少于_________个月(自产品出厂之日起计算)。
第三条产品包装
1.包装要求:在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。
2.包装物由_________方提供,费用由_________方承担。
3.包装物处理按下列第_________项执行。
3.1包装物不回收。
3.2包装物由供方回收。
第四条交提货方式
交提货方式,按下列第_________项履行。
1.供方送货:产品运输由供方负责办理,供方送至_________,运费由供方承担。
2.供方代办运输:供方根据双方约定的协议代办运输,运费由需方承担(代办运输协议另订附件)。
3.需方自提:需方前往供方指定地点_________,自行提货、自行运输。
第五条验收方法
1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告,但若有下列情况之一,必须附随计量认证合格的检验
机构出具的检验合格报告。
1.1供方首次向需方所销售的产品(不包括同品牌不同规格的产品);
1.2供方停产一个生产周期又恢复生产的产品(一个生产周期为_________月);
1.3供方所供产品,在生产制造时工艺及原辅材料(有较大)改变的;
1.4其他。
2.产品到达目的地后,需方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验,完成验收程序。如有质量问题,需方应在收货后天内书面通知供方,同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议,由(以)方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。
3.需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作,并及时通知质量验收员验收产品。
第六条付款方式
需方选择下述第_________种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。
1.一次性付款方式:
_________年_________月_________日支付全部货款,计人民币_________元,大写_________。
2.分期付款方式:
2.1签署本合同时,支付货款全部的_________%,计人民币_________元,
2.2_________年_________月_________日前支付货款全部的_________%,计人民币_________元,大写_________。
2.3_________年_________月_________日前支付货款全部的_________%,计人民币_________元,大写_________。
3.预付款条款:_________。(如无此项请划去。)
4.其他约定的付款方式:_________。
第七条违约责任
1.供方如未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的,供方应继续履行本合同。
2.需方若未按第六条第2款在规定时间内付款,须承担下列第_________项违约责任。
2.1向供方支付违约金人民币_________元。
2.2自延期之日起至实际付款日止,按银行同期贷款利率向供方支付违约金。
3.供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。
4.需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的,需方应当承担由此所造成的'相应的损失。
第八条不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取必要的补救措施,以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在_________日内将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后_________日内,提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第九条解决争议的方法
1.供需双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成,选定下面_________种方式解决:
a、申请仲裁。□
b、依法起诉。□
2.双方选择仲裁方式的,约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁:
a、上海仲裁委员会。□
b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。□
c、仲裁委员会。□
3.双方选择诉讼方式的,约定向下列其中之一的人民法院依法起诉:
a、本合同签订地人民法院。□
b、供方住所地人民法院。□
c、需方住所地人民法院。□
d、交货地人民法院。□
e、人民法院。□
第十条其他
1.供方应向需方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打×。)
1.1营业执照□
1.2税务登记证□
1.3卫生许可证(保健食品生产企业须符合gmp要求)□
1.4印刷许可证□
1.5检疫证明□
1.6产地证明□
1.7每批产品的检验合格报告□
1.8有关产品质量认证证书□
1.8.1绿色食品认证书□
1.8.2有机食品认证书□
1.8.3产品质量标准文本□
1.8.4保健食品批准证书□
1.8.5危害分析与关键控制点认证书(haccp)□
1.8.6质量安全认证书(qs)□
1.8.7供需双方约定的其他□
2.需方应向供方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打×。)
2.1营业执照□
2.2税务登记证□
2.3组织机构代码证□
2.4其他□
3.本合同有效期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
合同履行期内,双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议;补充协议与合同具有同等效力。
4.双方约定的其他条款_________。
5.本合同一式两份,供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
购货单位(需方)(公章):_________供货单位(供方)(公章):
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):
地址:_________地址:
开户银行:_________开户银行:
帐号:_________帐号:
电话:_________电话:
_________年____月____日_________年____月____日
附件
使用说明
1.本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定的示范文本,供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。
2.本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。
3.经双方当事人协商确定,可以对本示范文本的条款内容(包括选择内容、填写空格部分的内容)进行选择、修改、增补或删减。
4.为更好地维护双方当事人的权益,签订合同时应当慎重,订立具体条款,需要约定的必须表述清楚,力求具体、严密。
5.如果是非法定代表人签字,需要有法定代表人出具的授权委托书。分页阅读第1页:第一部分第2页:第二部分
材料采购合同 篇5
甲方:
乙方:
甲乙双方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则,经充分协商一致,达成以下协议,以致共同遵守。
一、承包内容:
1、甲方建设的柏朵山村八、九组移民安置楼,基础砂石回填工程。
2、本工程回填方量按实结算。
3、工程地点:
二、承包单价和质量要求:
1、基础回填砂石方价格为 (含砂石采购、挖、装、运输到场内指定地点、分层摊平碾压等除税金外的一切费用)。
2、承包价格一次包死,不再作调整。
3、砂石质量要求:不含有机物、垃圾等杂质。
三、工期:
按甲方要求完成。
四、双方的权利和义务:
(一)甲方权利和义务:
1、负责协调施工场地内运输通道的畅通及外围关系。
2、负责指定回填区域及回填标高、标准确定。
3、按合同约定办理工程款。
4、及时组织测绘,及时收方。
(二)乙方权利和义务:
1、基础回填土运至现场甲方指定的'位置进行整平和分层碾压,回填质量符合设计要求。
2、负责市政道路的保洁和市政设施、树苗等的保护,若有损坏有乙方赔偿,与甲方无关。
3、乙方须有专职人员负责施工过程中的问题处理及标高随时测量。
4、有权利要求按合同约定付款。
五、施工安全:
乙方在施工期间必须按建筑工程施工安全规范作业,加强职工安全教育,做好安全防护,强化安全管理工作,接受甲方及上级主管部门的监督检查,确保施工安全,若发生不安全事故一切责任由乙方负担。
六、付款方式:
1、本工程无预付款。
2、等做完稳定砂检测合格后一次付清。
七、违约责任及解决方式:
1、因乙方原因致使合同无法实施的,除不支付已完工程款外,乙方应向甲方支付5万元违约金。
2、因甲方责任致使合同无法实施的,甲方向乙方支付5万元违约金。
3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议,应由双方友好协商解决,协商不成的有相关机构调解,调解无效,任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。
八、其他:
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、该合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、协议未尽事宜由双方共同协商解决。
甲方: 乙方:
代表签字(盖章): 代表签字(盖章):
【材料采购合同】相关文章:
材料采购合同03-28
材料采购的合同07-18
采购材料合同02-11
材料采购合同(精)08-22
工程材料的采购合同12-31
工程材料采购合同07-05
材料采购合同[荐]07-22
原材料采购的合同05-21
简单的材料采购合同06-08
(优选)材料采购合同05-26