有关采购合同集合9篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的采购合同9篇，欢迎阅读与收藏。
采购合同 篇1
委托方：()(以下简称甲方) 合同编号：
受托方：(以下简称乙方) 经费科目：
乙方在()的湖南大学()设备采购及服务招标中(招标编号为：)，中标下列设备/仪器：
(第一条) 产品名称、规格、数量、单价、金额、原产地列下表： ( 单位：人民币)
序号序号
产品名称
型号规格
单位
数量
单 价
金额
原产地
合计金额：(大写)(￥：)
进口设备详细规格及技术配置见合同附件。
(第二条) 合同金额：进口设备(仪器)合同价款总额为人民币(￥：)
(第三条)付款方式：合同签订后五日内，甲方将合同价款总额的95%即人民币
汇入乙方保证金帐户(保证专款专用，不得挪作他用)，以便乙方及时到国家外汇管理局办理换汇手续和到银行开出信用证；余款5%即人民币 在设备安装调试验收合格后15天内支付。
(第四条)设备/仪器交货地点：由乙方负责送到湖南大学内甲方指定的地点。
(第五条)设备/仪器交货日期：第一笔货款支付后()天内交货。
(第六条)设备/仪器技术质量要求、人员培训及售后服务：详见技术协议。
(第七条)甲、乙方责任与义务：
甲方的责任与义务： 负责与国外供货商洽谈货物配置清单，并将与外商商谈确定后的货物配置清单及相关技术要求交乙方。
如因人力不可抗拒的自然灾害而不能履行合同，应及时通知乙方并提供相应证明文件，以便乙方对外交涉。
合同货物到达甲方后，如发现包装及货物残缺，品质不符合合同规定等情况，甲方应立即通知乙方，由乙方及时向当地进出口商检局提供检验，取得商检证书后，在对外索赔有效期内(90天)对外交涉索赔。
负责将进出口机电产品申请表，免税申请表盖章后交乙方办理机电批文，并负责提供免税证明材料、申请免税报告。
若海关要求现场查货，甲方应派技术人员陪同。
乙方的责任与义务： 负责对外签订外贸购货合同，并确保合同的有关条款符合国际贸易惯例。
负责办理对外购货合同的填单、开证，催货，审查单据，及时对外支付货款等相关手续。
负责合同项目下进口货物进口机电批文，海关免税，商检和长沙报关手续，所有费用由乙方承担。
负责办理对外索赔手续及解决执行合同过程中出现的其它问题。
货物交甲方验收合格后，及时与甲方办理财务结算手续。
(第八条) 违约责任：
(一)乙方违约责任：乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定，甲方有权退货及收回已付货款，并由乙方支付合同价款总值百分之五的违约金。无特殊原因乙方逾期未交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
(二)甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同价款总值百分之五的违约金。甲方无故逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
(三)甲方或乙方违约金最高限额不超过合同价款总值百分之十。
(第九条) 索赔：
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔。在甲方同意的前提下，乙方应采用下面一种或综合的方式理赔：
同意拒绝收货并且退还给甲方拒收货物的金额，同时承担所有直接的损失和费用，包括：利息、银行费用、运费、保险费、商检费、报关费、仓储费、对拒收货物的监管、保护费用等。
根据货物不符合合同及技术协议的程度，损坏的程度，甲方损失的金额，降低货物的价格。
替换新的与合同中所规定的规格质量一致的部件，承担所有的费用和对甲方所造成的损失。
若乙方在收到索赔30天后没有回复，则将视为乙方已经默许接受了甲方所提出的索赔。
(第十条) 合同争议的解决方式：本合同在执行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；也可由合同签订地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决： 提交长沙仲裁委员会仲裁。
(第十一条) 其他
本合同签订后，甲乙双方应按合同规定执行合同的各项工作。
本合同自签字盖章后生效。
本合同的所有附件具有与合同同等法律效力。
本合同一式六分，甲方执四份，乙方执二份。
合同附件：
甲方：湖南大学
乙方：
项目单位(院、系)领导签字：
项目负责人签字：
年 月 日
采购合同 篇2
甲方：
乙方：
经甲、乙双方平等协商，达成如下协议：
一、合同标的
1、甲方向乙方购买办公用品及耗材。
2、乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。
3、合同价款：单价及总价。
（附）报价清单
二、双方责任
1、甲方在乙方定点购买办公用品，乙方应每季度为甲方无偿提供所供产品的报价单一份。
2、产品质量标准：乙方必须保证产品为原厂全新正品，并符合国家标准、行业标准及双方约定的其他标准。如有任何质量问题，甲方有权无条件退换物品。
3、产品售后服务：乙方提供产品应按原厂商有关规定执行售后服务，原厂商提供保修时间不足，乙方应承担剩余时间的保修责任。
4、乙方所提供物品的规格由甲方决定。如乙方价格高于市场其他商户同类同质的物品价格，则甲方有权按市场最低价付款；乙方不得随意提价或以次充好，如有此种行为，甲方有权终止本协议。乙方如根据市场变化调整价格，必须事先通知甲方。
三、价格调整
1、每一个季度结束前五个工作日内，乙方可对报价清单根据市
场情况进行一次价格更新，以书面方式通知甲方。甲方在接到乙方的价格调整通知后，给予最终确认（以书面确认单为准）。更新价格确认后，下一个季度起执行新的价格。
2、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
四、交货地点及时间
1、在接到甲方订单后，乙方须在2个工作日以内送到，如遇到特殊情况不能送货需与甲方协商，以协商后的期限内送到；如遇有急用商品订单，则当日或最短时间将甲方指定货物运到指定地点。
2、无论甲方所购买的物品大小、多少，乙方应无条件为甲方送货。产品应妥善包装，保证安全无损运抵现场，乙方承担运保费及产品交付前的一切风险
3、货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，
五、付款方式
甲方按季度用转帐方式支付，以甲方实际购买的种类及数量据实核算。乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对无误后，由乙方出据17%增值税发票后，甲方才予以付款。
六、争议解决
本合同执行过程中，如有争议，双方应友好协商解决，无法达成一致的，任一方可以向介休市人民法院提起诉讼。
七、其他
本协议一式八份，甲方持肆份，乙方持肆份，双方签字盖章有效。协议有效期为一年。其中一方如需终止本协议，需提前10天告知对方。
采购合同 篇3
合同号： 甲方（采购方）：签订地点：福州市
乙方（供货方）： 签订日期：20xx年08月 27 日
1． 合同标的和合同价格
2 交货方式和交货地点：
交货方式：乙方负责送货上门。 交货地点：甲方指定地点。
3．供货清单：
供货清单：包括产品主机、随即备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）
4．付款方式与条件
一次性付清，小计￥ 元。（大写：）。
5 ．质量要求和技术标准
质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。
6．验收
验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
7．质量保证
各合同包货物质保期要求均为货物最终验收合格时，乙方在接到甲方故障通知后 24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）甲方备案，若 48小时内无法排除故障，则应现提供档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。
8．知识产权：
乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任于一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
9．违约责任
( 1) 未按期交货的违约责任。如果乙方未能按合同规定的时间按时间足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的 0.1 %。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 1 %。
( 2) 如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货货物的金额 0.1 %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方人应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。
( 3) 若乙方不能交货的（逾期5个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而不影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 1 %的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
( 4 ) 如果一方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期_1_天的，乙方应向甲 方支付_100_元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所收的损失。
( 5 ) 甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日支付逾期付款违约金。
10．违约终止合同
( 1 ) 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
( 2 ) 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。
11．不可抗力
因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本与以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾：政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
12．合同纠纷处理方式
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一
方均可选择一下方式解决：
( 1) 向__(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁
( 2 ) 向有管辖权的人们法院提起诉讼
13．其他约定
( 1 ) 本合同未尽事宜，双方另行补充。
( 2) 本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。
甲方、乙方各执二份，
甲方： 乙方：单位地址： 单位地址：委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号：账号：
采购合同 篇4
甲方：xxxx 合同编号：xxxx 乙方：xxxx 签约日期：xxxx
兹甲方（xxxx公司）与乙方（xxxx公司），经友好协商，本着平等互利的原则，通过甲、乙双方技术及商务合作并达到以下合同，由甲方向乙方采购所需要的货品如下，并由乙方完成设备的技术、安装等相关事宜。
一．设备价格及清单：合同总价格人民币：贰万叁仟肆佰贰拾元整（￥23420.00）
二．供货时间、运输方式、运输费用：
交货日期：合同签订后10个工作日。
交货方式：所有产品由乙方在甲方指定时间xxxx货运站（xx市），运输方式乙方自选，运输费用乙方负责，再由甲方负责运送到甲方施工现场，搬运费由甲方承担。甲方可在七个工作日内随时增加本合同项下的相应货品数量，所增加的货品款项依照上述相应货品单价与增加的数量进行核算。若交货七个工作日内出现产品介质损坏或产品质量问题，乙方有责任为甲方在五个工作日内免费更换新货。
三．乙方对质量负责的条件和期限：
为原厂产品（完整原包装），乙方保证产品为原厂家的原包装全新原厂正规行货产品，并符合电子产品的质量及技术标准；货到后甲方应在叁个工作日内组织验收，验收标准按原公司产品出场标准验收，如发现不合格供方应即时更换。 乙方按厂商标准提供产品技术支持和售后服务；自乙方提交货品之日起，山特UPS电源主机按照厂家标准提供叁年免费保修服务，铅酸免维护蓄电池承诺叁年免费包换服务，电池柜提供终身免费维护服务。
四．安装：乙方负责输入输出电缆购买、安装，以及对设备进行安装、调试。
五．验收地、验收标准及验收方法：
所有货物验收标准为合同约定的产品名称、商标、型号、厂家、数量及该厂家公布的该产品的质量和技术标准；验收方法根据产品说明书。
六．结算方式及期限：
在合同鉴定后凭乙方提交的30%增值税发票即付全款的30%。乙方在合同项下所有货物到达甲方所在地，同时乙方对货物安装、调试合格完毕后，10天内甲方凭乙方提交的70%增值税发票一次性支付全部货款的70%给乙方。
七．违约责任及处罚：按照《中华人民共和国经济合同法》有关条款执行。
八．合同纠纷的解决方式：
甲、乙双方如果出现合同纠纷，首先应本着相互谅解的原则协商解决，如果无法解决则由合同签字地法院解决。
九．其它条款：甲、乙双方在产品保修期内，如办公地点、经营内容或电话发生变更时应及时通知对方。
十．本合同经双方代理人签字、单位盖章后合同生效，合同签字地为合同生效地，本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力，（双方传真合同视为有效）。 十一．合同未尽事宜双方协商解决。
十二．仲裁条款
甲、乙双方应本着友好协商的原则处理合同执行中可能出现的问题，如经协商仍不能达成一致，可向本合同签署地人民法院提请诉讼。
甲方名称：xxxx有限公司 乙方名称：xxxx有限公司 签字代表： 联系地址： 联系电话： 传真： 开户行： 账号：
签字代表： 联系地址： 联系电话：
传真： 开户行： 账号：
采购合同 篇5
甲方：
住所：
法定代表人：
联系电话：
乙方：
住所：
法定代表人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着诚实、信用的原则，经过平等、友好协商，就甲方向乙方采购产品事宜，达成如下条款，以资共同信守：
第一条 订购产品
具体灯具参数及要求见附件。
第二条 货物的质量技术标准
1、乙方所提供的产品的质量、技术性能必须符合甲方技术要求及效果图要求（见附件）。
2、要求使用的材料必须符合甲方的要求，若乙方有更换物料或扣减物料的现象，甲方有权要求乙方将全部已付货款退回，并由乙方承担甲方的全部损失。
第三条 货物交付和验收
1、 交付时间：乙方应于签订合同后15日内将星光灯运至甲方指定地点。
2、 货物运至甲方指定地点后，甲方对货物验收，并签署书面确认文件；对于验收不合格
的货物，甲方有权要求乙方在验收日起3日内按甲方要求退货或更换合格货物。因更换货物而迟延交付的，乙方应承担迟延交货的违约责任，并赔偿因此对甲方造成的损失（包括但不限于甲方向第三方承担违约责任等）。
3、 甲方按照所提供的技术指标要求及效果图进行产品验收。
4、 如双方对货物质量不能取得一致意见时，任何一方均可提请专业机构检验，该检验机构的检验结果应作为双方必须遵循的依据，由此而发生的费用由乙方承担。
5、 乙方应于交付货物时向甲方提交以下资料：
（1） 产品合格证（或质量证明）；
（2） 使用说明；
（3） 保修证明和维修手册；
（4） 产品检测报告
（5） 发票；
第四条 货款的支付
本合同签订后3日内，甲方支付乙方合同总额的30%，即元；全部货到3日内，甲方支付乙方合同总额的65%，即元；安装亮灯后一个月付清余下的5%，即
第五条 货物包装
乙方须采用确保货物安全的包装方式进行包装，并承担包装和运输费用，因包装导致货物受损的，由乙方承担责任。
第六条 质量保证及售后服务
1、 乙方所提供货物的质量保证期为1年，自甲方验收确认后起算，在质量保证期内，货物发生任何质量问题的，乙方均应免费进行退换货，如甲方同意维修的，乙方给予免费维修。
2、 质量保证期满后，乙方在只收取材料费的前提下继续为甲方提供维修服务。
3、 在质量保证期内，乙方应于接到甲方通知后 2 小时内到达甲方现场进行维修服务。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在质量保证金中直接扣除。
4、 如因乙方货物存在质量问题，导致甲方或第三方遭受人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。
第七条 不可抗力
本合同履行期间如发生水灾、火灾、地震等自然灾害以及双方确认的不可抗力事故，受影响一方应当于不可抗力事件发生之日起五日内以传真或特快专递等书面形式通知对方，并出具相关政府部门的有效证明，可允许合同延期履行、部分履行或者不履行，双方互不承担责任，由此发生的损失各自承担。
第八条 合同变更及解除
1、 任何一方如要变更或解除本合同，均应提前三十日以书面形式通知对方，经双方协商一致签署书面协议。
2、 乙方累计迟延交付货物3日以上的，甲方有权单方解除本合同。本合同自乙方收到甲方发出的书面通知之日起自动解除。合同解除后，乙方仍应承担相应违约责任。
第九条 违约责任
1、 本合同生效后，甲、乙双方应当全面、适当地履行本合同，因一方违约给另一方造成损失的，应赔偿对方遭受的'全部损失。
2、 乙方未按照已经确认的产品内容发货，应当负责更换或补足；造成交货延迟的，每延迟一日，按延迟交付货物价款的 3% 向甲方支付违约金；延迟 3 日以上的，除支付违约金外，甲方有权取消合同。
第十条 争议解决
本合同履行过程中双方如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效
1、 本合同自双方法定代表人或授权代表签署之日起生效。
2、 本合同未尽事项，由双方另行签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十二条 其他约定事项
1、 乙方保证其所提供产品价格是向其他客户提供的同质同类产品中最低的，如在甲方订
单发出之日起一年内发现其产品价格高于乙方向其他客户提供产品价格的，乙方应向甲方退还差价。
2、 如乙方提供的产品系假冒伪劣产品的，除免费退换之外，乙方应按照假冒伪劣产品价款二倍进行赔偿，如其赔偿不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方损失。
甲方（盖章）：
授权代表签字：
签订日期：
签订地点：北京市海淀区
附 件
乙方（盖章）： 授权代表签字：
采购合同 篇6
需方:
供方:
合同编号:
签订时间:
签订地点:
双方
就采购货物及相关审宜，经充分好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。
一、产品名称、型号、（规格）、单位、数量、单价、金额、交货时间
二、交货地点： 三、交货方式：
四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。
五、乙方须完全按照甲方要求保质保量、及时送货（送货时应附产品合格证、检验报告、公司执照复印件）。
六、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。 七、质量及验收标准：□样品 □企业标准 □行业标准 □国家标准。
八、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通知后。3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告之不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。
九、货款结算：
合同总价款为人民币：(大写)元（￥00000.000）
名称： 银行账号： 开户行：
十、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。违约责任：供方不能按期交货的，每逾期一口，应承担货款总额是2%违约金，依此类推，需方要以在货款中直接扣除违约金部分：因供方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的损失责任。
十一、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决；协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。
十二、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效，修改无效。
需方：
联系人：
签字盖章：电话： 地址：
地址：
供方： 联系人： 签字盖章： 电话：
采购合同 篇7
合同编号：
签订日期：年月日
签订地点：
购货方：（以下简称甲方）
供货方： (以下简称乙方)
为优质快速地建好丁字镇园区路C1标路段，就甲方丁字镇园区路拓宽工程项目部用砂、石材料一事，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证双方的合法权益，甲乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行。
一、 购销范围：
甲方修建丁字镇园区路拓宽工程C1标路段稳定砂项目及后段工程所需砂、卵石。
二、价格：中砂21元/吨，石31元/吨。
三、交货时间：以甲方通知的到场时间为准。
四、交货地点：乙方送货至甲方指定地点。
五、运输、装卸方式及费用负担：由乙方负担。
六、付款方式：
甲、乙双方签订合同后，从签订合同之日起，送足壹拾伍万元砂、卵石作为合同履约金，之后三天一清，工程竣工验收后，一次性付清。付款前应由甲方材料员根据收货量开出证明，经审核后再付款。
七、质量要求：
1、砂为粗砂，粒径为0.2－0.35mm，含泥量不大于3％，无杂质；
2、卵石为粒径10－24mm颗粒级配均匀良好的卵石，含泥量不大于2％，无杂质。
3、量的要求：乙方应保证供货数量，按车定量；甲方对乙方提供的材料，采取不定期抽取车辆过磅，重量与数量依据抽样按实计算；
八、供货要求：
乙方按照工程进度需要保质保量供应砂、石材料给甲方。质量不合格的材料，甲方有权拒绝使用。如遇特殊情况，乙方必须保证砂、石材料的供应，铲车搅拌四合料的场地，以及水泥等材料的堆放场地。
九、计量标准：
数量验收方法：
供方每批货物到达需方施工现场后，由需方材料员现场清点数量，确定数量并签认，双方签认后，由需方材料员提供（工地收料单）一式三份，交供方一份，作为结算依据。
十、安全措施：
乙方在砂、石材料开采、运输过程中，一切作业施工运输过程所发生的安全责任事故，概由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。
十一、违约责任：
1、乙方若未按质按时提供甲方工程施工足够的砂料、石料，造成人工停工或耽误甲方工期所产生的费用，由乙方承担。〈包括乙方未能及时提供砂、石材料，后八轮及铲车施工场地〉
2、甲方保证此合同项下的材料自用，乙方有权对甲方倒卖的材料收取双倍货款，并有权终止合同且保留追索的权利。
3、合同双方应严守有关商业秘密（如合同单价、数量等），如因泄密给其他方造成损失，由责任方承担因此给受害方造成的一切损失，且受害方有权终止合同。
4、如甲方不能按合同约定及时付款，自应当付款之日起如果欠款超过15天，从第16天起，按未付款金额的千分之三向乙方支付违约金。
十二、本合同如有未尽事宜，双方友好协商补充，补充条款作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，存档一份，签字生效。不得违约，否则追究违约方责任。
供方： 需方：
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
采购合同 篇8
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着自愿、平等、互利的原则，双方就“ ”外墙真石漆涂料采购施工的有关事项达成协议，签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：“ ”外墙涂料采购、粉刷工程
2、工程地点：
3、工程内容：“ ”裙楼1—3层外墙真石漆
第二条 合同工期
1、开工日期以甲方通知为准。
2、有效施工日总工期为50天。乙方进场施工之日计算。（如遇雨天、停水、停电等情况发生，则工期自动顺延）
第三条 合同金额
1、依照甲方指定的涂料颜色、现场尺寸和相关资料：合同的最终结算以实际工程量为计算标准（展开面积）。
2、真石漆单价： （含1、5%施工配合费）；面积： ㎡；
3、合同暂定金额：人民币大写：
第四条 施工工序
1、基层处理；
2、防潮抗碱底油喷涂；
3、主料真石漆（广东省中山市凯尔涂料有限公司凯尔真石漆）喷/批涂；
4、防水罩光面油喷涂；
5、成品保护。
6、具体外墙喷涂真石漆工程施工方案详见附件。
第五条 工程质量
1、工程的施工达到以下的质量标准：喷涂厚度2、0mm～2、5mm、均匀涂布、无漏涂、均匀遮盖、不透底、不变色、色泽一致。
2、在5年内如涂料表层出现以下问题，乙方将负责免费承担维修工作，包括修补和重做：
A、粉化 B、脱落 C、起皮 D、龟裂 E、花斑
3、五年保修期满后，乙方将继续对用户提供备用原材料支持和友善的技术服务，终身维护。
4、无论质保期内、外，只要出现任何质量问题，乙方保证在接到通知后24小时内给予答复、解决。
5、如果在施工过程中，由于乙方施工原因造成外墙、窗户、栏杆、空调支架、排水管等的污染，应有乙方负责免费清洗，如果造成损坏，则乙方负责赔偿。
6、甲方施工代表、监理及总包有权根据质量标准，在不影响正常施工的前提下随时检查施工质量。
第六条 甲方责任及义务
1、甲方委托乙方对本工程进行总包管理，并派专人对工程质量、施工进度等进行监督检查与管理；
2、甲方按合同约定向乙方支付工程进度款；
3、成立由甲方、乙方、监理三方人员组成的专项协调小组；
4、配合乙方做好施工前墙面基层交接验收工作；
5、提供施工用水电，费用由乙方承担；
6、协调好乙方与土建方施工配合问题。
第七条 乙方责任及义务
1、乙方派出专业涂装技术人员，以保证工程质量。
2、与甲方、监理方一起对施工墙面基层作全面检验，基层验收合格后方可施工；
3、乙方严格按照施工说明进行施工，对每道工序进行自检，以保证下道工序的正确进行。参加竣工验收，填写有关表格，编制工程计算书。
4、在工程竣工未移交甲方前，乙方负责对现场甲方提供的一切设施和工程成品进行保护。
5、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策法规，必须严格遵守土建总承包方编制的有关文明安全施工的规定。
6、乙方必须建立、健全安全生产责任制，乙方施工负责人必须同时负责安全工作。
7、乙方施工人员应自觉遵守安全规章制度，不违章作业，且有权拒绝任何人员要求的违章作业。
8、凡患高血压、心脏病以及不适合高空作业者，应严禁其从事高空作业。
9、乙方应向本单位施工人员配发必要的劳动保护用品、用具。
10、乙方管理和施工人员必须做到以下规定：
a、进入施工现场必须佩带安全帽，2米以上高空作业必须系安全带。
b、各种设备机械完好，不准带病或超负合使用。
c、临时用电线路必须绝缘良好，不易受机械损伤，电动机械做到一机一闸，临时停电、停工要切断电源。
d、进入施工现场严禁穿拖鞋，严禁酒后作业。
11、如乙方因违反以上各项规定而造成安全事故，一切责任自负。
第八条 工程变更情况
由于甲方原因导致在施工过程中需改变真石漆涂装设计及施工方案的经甲乙双方协商可以改变，发生的费用由甲方负责，若需延长工期的应顺延工期。具体时间由双方协商确定。
第九条 工程验收
1、工程竣工后，乙方应以书面的《竣工验收申请书》通知甲方。甲方在收到验收申请后的十个有效工作日内，须组织进行竣工验收并在竣工验收报告上签字。否则乙方有权自行组织验收，甲方对此验收结果须予以承认和接受。
2、甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝验收。
第十条 工程款的支付
1、合同签订开工后一月内，甲方应向乙方支付工程款的20%作为预付款。
2、工程完成底漆及真石漆的施工后，经甲方、监理及总包方质量认可后，甲方向乙方支付工程款的40% 作为进度款。
3、工程验收合格后，支付结算工程款的35%。余下5%的工程款为工程质量保证金，二年内付清。
第十一条 违约责任
1、任何一方不能全面履行合同条款均属违约，由于违约所造成的经济损失由违约方承诺赔偿责任。
2、在合同履行的过程中，任何一方无正当理由而单方面提出终止合同，均属违约，违约除承担违约责任外，还必须按合同总金额的10%支付违约金。
3、由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及按时竣工的，工期顺延。
4、乙方无正当理由不能按时竣工时，每延期1天，由乙方向甲方支付合同实际结算总金额的千分之三的进度违约金。
5、使用涂料的质量问题或施工不当所引起的工程质量没有达到标准，乙方负责无偿返修，直至甲方认同，同时向甲方支付合同总额10%的违约金。
6、乙方原因造成最终验收不合格或甲方损失，由乙方承担由此造成的工期延误后果并赔偿甲方合同总额20%作为对甲方的补偿。
7、质保期内，乙方接到甲方或物业公司维修（电话、短信或书面）通知，乙方应在1日内对相关质量问题予以答复，经双方约定进行维修工作。如未能按约定解决问题，甲方另行安排其他工程人员进行修复处理。对已修复的工作量（或支付资金）甲方从乙方质保金中以2倍的金额扣除。
8、因不可抗力引起的过程中断或工程延期，双方均不承担责任。由此造成任何一方损失时，对方无需承担赔偿责任。
第十二条 合同效力及变更
1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，由双方签字盖章生效。
2、本合同的任何变更及附加条款，应以双方盖章的书面形式为准。
第十三条 争议的解决
若因本协议的履行发生争议，三方应友好协商，通过书面的形式订立补充协议予以解决。若无法达成一致意见，则均有权利向合同签订地法院提出诉讼。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采购合同 篇9
甲方： 乙方：
第一条 工程概况
项目名称：
项目地点：
第二条 产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定] ，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表 合同总价(小写)人民币：(大写)
合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第三条 交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点
第四条 交货时间：
第五条 产品质量要求
第六条 产品的交货验收及保管方式
第七条 货款支付方式
第八条 变更处理方法
在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条 产品保修、补货约定
第十条违约责任
第十一条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协 商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条 本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
【有关采购合同集合9篇】相关文章：
4.采购合同集合八篇
5.有关采购合同4篇
6.有关采购合同3篇
7.有关采购合同三篇
8.有关采购合同8篇