当前位置:书文网>合同>工程合同>工程的合同

工程的合同

时间:2022-11-21 13:20:40 工程合同 我要投稿

工程的合同(通用15篇)

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同是对双方的保障又是一种约束。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家收集的工程的合同,希望对大家有所帮助。

工程的合同(通用15篇)

工程的合同1

  摘 要: 在社会主义市场经济体制中, 建筑活动主要是通过建筑市场实现的, 而合同是维系市场运转的载体。建设工程合同是承发包双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议;是承包人进行工程建设并获取合理利润的源泉; 同样也是发包人支付价款, 控制工程项目质量、进度、投资, 进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件。加强合同管理是保证承发包人全面履行合同约定的义务,是确保实现建设目标 (质量、投资、工期 )的重要手段。

  正 文

  我国要建设成为有中国特色的社会主义国家,高度发达的法制是我们发展的目标。在建筑工程领域主要表现是落实合同法,提高承发包人的合同法律意识, 提高相关从业人员的素质,保证合同管理实施的力度。确保提高我国建筑市场逐步走向法制化和规范化,提高我国建筑从业企业的管理能力和技术能力。在我国加入WTO组织后,在建筑市场将逐步与国际建筑市场接轨的同时,确保我国的建筑从业企业能与国外企业竞争,实现利润效益最大化是 我们的必要工作。

  一、建设工程合同管理的内容

  建设工程合同指的是承包人按照发包人的要求进行工程建设,发包人支付工程价款的合同,是发包人和承包人为实现工程建设目标,明确双方责任、权利和义务的协议,它的签订为项目管理提供了管理对象,成为全过程施工管理的基础。它是安排项目施工的指导性文件,施工组织设计、工程报表及竣工结算都要按照合同的约定编制,工程材料、设备等也要按照合同规格购买;工程合同又是进行工程结算的依据,合同中约定了工程价款的支付方式及材料价格的确定办法,还约定了工程进度款的支付时间等内容;工程合同也是进行工程索赔和反索赔的依据,合同中约定了发包方和承包方的权利和义务,它是分析索赔事件能否成立及 索赔性质的主要依据。因此,建设工程合同的管理就成为工程建设管理中一项很重要的内容。

  二、建设工程合同管理的重要意义

  随着我国建筑市场的不断发育成熟, 建筑工程项目合同管理的重要性日益显现 。

  2.1加强合同管理符合社会主义市场经济的要求

  使用合同来引导和管理建筑市场 , 顺应了政府转变职能,应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势。而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求,健全各项内部管理制度,其中非常重要的一项就是合同管理 。

  2.2合同管理是建设项目管理的核心,加强合同管理是进行有效项目管理的需要

  任何建筑工程项目的实施都是以签订系列承发包合同为前提的,忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制,更勿论谈及对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。只有抓住合同管理这个核心,才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态,实现建设目标 。

  2.3 加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要

  建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系,是建设主体各方履行义务、 享有权利的法律基础 ,同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据 。 纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为,所出现的诚信危机 、 不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关 。 加强合同管理,促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷,能够起到规范建设主体行为的积极作用,对整顿我国的建筑市场起到了促进作用 。

  2.4加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要

  至今,我国建筑市场已经全面开放 , 面对接来自国外建筑企业的冲击与挑战 , 就必须适应国际市场规则 、 遵循国际惯例 。 只有加强合同管理,建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下,才能赢得自己生存与发展的空间。

  三、如何加强建筑工程合同管理

  3.1严格执行建设工程合同管理法律法规

  随着民法通则、合同法、招标投标法、建筑法、的颁布,建设工程合同管理法律基本健全。但是,在实践中,这些法律的执行还存在着很大的问题,其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题,也有监理单位监理不到位的问题,还有建设单位不认真履行合同、特别是拖欠工程款的问题。市场经济条件下,要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理,这样,我们的管理行为才能有效,能提高我们建设工程中合同管理的水平。

  3.2加强对承包商的资质管理

  通过严把建筑承包商资质管理关,解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题。同时,各级建设行政主管部门要加强对各方参建主体市场行为的监督管理,特别是对承包商的违法行为要严肃处理,确保建筑市场的规范、健康发展。

  3.3加强建设工程招投标管理

  建立与工程量清单相配套的工程管理制度、合同管理制度国家已经出台了招投标法,并全力推行工程量清单招投标。建议在建设工程招标中应该重视原则,突出效果。同时,积极按工程量清单计价方式进行合同管理,使得招投标所确定的中标价在建设工程项目的实施过程中严格执行。

  3.4重视合同变更管理

  合同变更在工程实践中是非常频繁的,变更意味着索赔的机会,因此在工程实施中必须加强管理。应该记录、收集、整理所涉及到的种种文件,如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令,并对变更部分的内容进行审查和分析。在实际工作中,变更必须与提出索赔同步进行,待双方达成一致以后,再进行合同变更。很多承包人往往不重视变更管理, 对业主要求的变更无条件服从,导致工作做了却无法获得赔偿。

  3.5加强施工合同索赔管理工作

  索赔是培育和发展建设市场的一项重要内容。提高索赔意识是承发包方亟待解决的问题。施工合同是工程项目在实施过程中索赔的依据,索赔则是合同管理的延续。索赔要求承包方在签订合同时要充分考虑各种不利因素,分析合同变更和索赔的可能性,采取最有效的合同管理策略和索赔策略,在合同整个履行

  过程中,要随时结合施工现场实际情况,结合法律法规进行分析研究,以利于履行合同。这不仅有利于保护自己的合法权益,更重要的是有利于企业尽快适应国际惯例,提高企业未来竞争能力。

  结束语

  总之,合同管理是建筑工程项目管理的核心,工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展,建筑工程项目的合同管理已经成为我国建筑业可持续发展、实现科学管理的重要内容。建筑工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化,它是一个动态的过程,在管理中要讲求方式、方法,要讲究管理的技巧。因此,要在高度重视建筑工程项目的合同管理、深刻了解其重要地位的基础上,在实践中探索及归纳建筑工程项目合同管理的技巧,寻找新方法,解决新问题,促使参建各方自觉履行合同约定的条款,从而降低建筑市场风险,切实维护建筑市场的秩序,确保建筑工程项目顺利进行。

工程的合同2

  发包方:__________________(以下简称甲方)

  承包方:__________________(以下简称乙方)

  根据《_____》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就______工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:__________________

  2、工程地点:__________________

  3、工程承包方式:__________________

  4、工程范围和内容:__________________

  第二条:工程期限

  1、本工程合同总工期为______天(从开工之日算起)。

  2、本工程开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。

  第三条:工程合同总价

  本工程合同总价为人民币______元整(¥______元),工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、安全保障设施费用、工伤_____费用等,乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

  第四条:工程质量和检查验收

  1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。

  2、乙方应按工程进度,及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽,否则将承担有关责任。

  3、工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  4、工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。

  5、验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时,甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过,乙方须在有限的时间内处理完毕,直至验收合格。

  6、竣工日期以最后验收合格的日期为准。

  第五条:施工设计变更

  甲方根据工程实际情况需要,可以对施工设计进行部分变更,乙方必须遵照执行,因施工设计变更造成的工程量增减,根据实际工程量结算。

  第六条:双方负责事项

  1、甲方

  (1)合同签订后,向乙方提供有关技术要求和图纸;

  (2)组织乙方和设计单位参加施工图纸交底,并做好各方共同签署的交底纪要;

  (3)监督乙方工程进度及质量。

  2、乙方

  (1)自备工程所需要的加工器械和施工工具;

  (2)做好材料和设备的检验、管理;

  (3)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。

  (4)在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。

  (5)负责提供现场的二、_____电箱,以满足现场的施工要求,使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求,承担施工用电费用。

  (6)负责及时收集、清运现场施工垃圾,并对所属施工区域安排专人进行清扫,确保施工现场整洁。

  (7)负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

  第七条:安全生产

  1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,进行安全技术培训,设置安全保障设施,自费办理工伤_____,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  2、在施工过程中,造成的火灾事故,由乙方负责。

  第八条:工程价款的支付与结算

  1、本工程总价一次承包,不再调整。

  2、工队进场预付总价款的______%;按工程进度付款,此月支付至已完成工程价款的______%;工程竣工验收合格结算完毕交付后______天内,甲方付至总价款的______%.

  3、余______%为工程质量保证金,质保期为______年,到期后付清。

  4、施工图中已反映的内容,如属漏报,则认为已包含在其它相关项中,不再增补。

  第九条:违约责任与奖励规定

  1、乙方在工程的施工管理中对于材料的使用,应坚持合理用料、节约用料的原则,严禁超标准用料,超标准用料造成甲方的超额支出损失,在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。

  2、乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的10%偿付逾期违约金,并赔偿甲方实际损失。

  3、乙方工程交付时间不符合规定,乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

  4、甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

  5、甲方不能按照合同约定支付承包费用,按照同期银行借款利息支付违约金,甲方无正当理由提前解除合同,应承担合同价款10%的违约金。

  第十条:争议的解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

  第十一条:附则

  其它本合同未言明事项,一律按《_____》和其他相关法律、法规规定执行。

  本合同经双方签字或盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

  本合同一式二份,其中甲方、乙方各执一份。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  ______年______月______日

工程的合同3

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:身份证号码:

  甲方聘请乙方为甲方,为确保劳动民法典的顺利遵守和双方合法权益,特签订如下协议,双方共同遵照执行。

  一、聘用期限________年____月____日至________年____月____日。

  二、乙方应向甲方提供以下证件及文件

  1、原聘用单位的解聘证明、职业道德证明、不影响资质证明(必要时提供原件);

  2、大学毕业证书(必要时提供原件);

  3、身份证复印件(必要时提供原件);

  4、职称证书(必要时提供原件)。

  三、聘用待遇及相关责任

  1、在聘期内,甲方每年支付给乙方职务补贴费用为人民币含税),共分两次支付,协议签订后支付元整;聘用期末支付元整。

  2、乙方不承担甲方的任何工作责任(如甲方需乙方在校审中签字时,甲方应告之乙方,并支付相应校审工作费用),但在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方应配合甲方及时提供有关证件及文件。

  3、乙方的职称证书和相关文件复印件使用的范围仅限于甲方公司企业资质申报及年检方面。

  4、除此之外,甲方在未取得乙方许可的情况下,不得擅自使用乙方证件材料,不得外借其它单位。

  5、同时乙方不得将自己的证件相关材料提供给除甲方以外的第三方使用;否则,由此出现的任何后果与责任均由违约方全部承担。

  四、附加及其他

  1、本协议期满后,再另行签订协议,如双方无意续约,应提前一个月通知对方,并办理相关手续;

  2、如果因为乙方原因(专业不符,或已有其他单位聘用等)造成甲方公司企业资质申报不成功,甲方有权终止协议,并且乙方退还甲方已经支付的聘用费。

  3、其他未尽事宜,双方协商解决。本协议由双方签署生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  代表人:

  代表人:

  ____日期:

  ____日期

工程的合同4

  发包方:(以下简称甲方)__________________________

  乙方方:(以下简称乙方)__________________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对XXX空调安装工程签定工程质量保修书。

  一、工程竣工后回访制度

  1、乙方所完成的工程,在通过有关部门竣工验收后,在质量保修期内,应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访,知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷,便于双方总结经验,在以后的工程施工中得以解决提高。

  2、回访时间为质量保修期开始每月回访一次,直至质量保修期届满。

  3、回访对象为:甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。

  二、工程质量保修范围和内容

  1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

  2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围,不属于甲方责任。

  三、质量保修期

  本工程质量保修期为贰年。

  四、质量保修金:本工程质量保修金按本工程结算总价的5 %扣留。

  五、质量保修金的返还:工程竣工验收合格并交付甲方之日起且乙方在质保期内正常履行义务,甲方在质保期满一年后无息退还质保金3%,满二年后无息退还质保金2%。

  六、质量保修责任

  1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题,乙方应免费维修、更换;如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏,乙方负责有偿维修(只收取材料费,不收取人工费)。

  2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件,换下的配件属于乙方的财产,更换上去的配件则成为甲方的财产。

  3、在保修期内,一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修,发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  4、发生下列情况时,甲方可委托他人修理,因此产生的一切费用(包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失)由甲方直接从质量保修金内扣除,不足部分由乙方在5日内补足,并补足原有的质量保修金:

  (1)乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复;

  (2)乙方对同一部位经两次维修仍未修复的。

  5、质保期内如出现设备、材料更换情况,则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。

  6、在保修期内,由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题,责任均由乙方承担。

  7、若因乙方拖延,推诿而导致业主一切损失的,或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时,而相关质保金总额又不足以支付的,甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)有权向乙方追索,直至向人民法院提起诉讼。

  8、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净,并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。

  9、以上保修期保修回访记录,以及乙方是否履行保修责任,最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准,若无业主和甲方(或物业公司)签字,甲方将拒付应付的保修金。

  10、质保方案。

  七、保修质量

  乙方负责保修的质量,工程保修项目完成后须经业主或甲方代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题,否则,即使保修期满也应继续维修。因乙方施工质量问题,乙方维修两次后,同一部位再出现类似问题,乙方每次每项向甲方支付违约金¥20000元,同时,甲方有权委托他人修理,由此引起的费用和责任由乙方承担。

  本工程质量保修书作为施工合同附件,与施工合同具有同等的法律效力,其有效期限至保修期满。

  (甲方):__________________________

  法定代表人或委托代理人(签字):__________________________

  联系电话:__________________________

  经办人(签字):__________________________

  (乙方):__________________________

  法定代表人或委托代理人(签字):__________________________

  联系电话:__________________________

  经办人(签字):__________________________

工程的合同5

  发包人(下称“甲方”):

  承包人(下称“乙方”):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 工程 项目发/承包事项协商一致,订立本合同,双方共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、承包范围:云结构木模型设计、施工。

  2、承包方式:包工包料。

  3、使用材料:由乙方自行选定,但必须保证质量,经甲方验收合格后方可使用。

  第二条:工作期限

  开工日期:本工程定于20xx年07月21日开工;

  竣工日期:本工程定于20xx年08月21日竣工;

  合同工期总日历天数为:32天。

  第三条:合同生效

  本合同签订时间:20xx年07月21日

  合同订立地点:

  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

  第四条:质量标准:合格

  第五条:双方义务

  (一)甲方

  1、做好施工前准备工作,确保乙方能按时进场施工。

  2、保证乙方施工用水、用电等条件。

  3、协助乙方维持现场秩序,及时处理各种问题。

  4、在施工过程中,施工若有变更,应提前合理时间通知乙方做好相应的准备,并负责随时检查督促工作进度和质量。

  5、承担因不可抗力原因(如暴雨、强风、地震等)导致的模型的损坏。

  (二)乙方

  1、开工前应通知甲方,以便甲方派人进行监督。

  2、施工产生的垃圾乙方必须及时进行清扫处理,保证施工现场的卫生整洁、干净。

  3、乙方负责人要保证好施工人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作,发生相关损害的,由乙方自主承担责任。

  第六条:工程验收

  施工完毕后,由甲方进行质量验收,乙方应予配合。

  第七条:保修

  发生质量问题时,乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务。甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用,但非乙方人为原因或不可抗力造成破坏的情形除外。

  第八条:本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  第九条:工程价格及结算方法

  工程价格采用成本加固定比例费用,结算方式为

  1、成本的确定:

  (1)直接工程费:人工费按实结算,实际使用工日按甲乙双方签证确认;

  材料费按乙方提供发票经甲方签字确认后按实结算;机械费按乙方提供机械会签单,经甲方签证确认后按实结算;

  (2)措施项目费:可计价项目按甲方认可的施工方案确认,不可计价项目按定额比例计取

  (3)其他项目费:按实际发生计取

  (4)规费按乙方取费证书计取,具体如下:养老保险费:6.75%、失业保险费:0.54%、医疗保险费:2.43%、工伤保险:0.55%、生育保险费:0.18%、住房公积金:1.3%

  成本总额=直接工程费+措施项目费+其他+规费

  2、固定比例按成本金额的计取

  3、税金:按成本与固定比例费用之和的10%收取

  4、总金额:成本+固定比例费用+税金

  第十条:安全文明施工

  一、乙方应组织进场员工进行必要的安全知识教育,应保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用,加强员工的自我保护意识。

  二、有特殊要求的施工作业,乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗,确保机械设备安全生产。

  三、工程施工过程中,乙方应做好文明施工,严格按照安全操作规程进行,采取有力的安全防护措施,配置专职安全员,确保施工安全。如发生一切人身、设备安全事故,其发生的费用及责任均由乙方承担。

  第十一条:违约责任

  一、合同签订后乙方不能履行合同或中途毁约或因乙方原因致使合同不能履行的,甲方有权解除合同且要求乙方承担工程总造价百分之十的违约金并赔偿甲方的所有损失。

  二、因乙方原因延误工期,工程不能按约定的进度计划实施,每逾期1日,乙方应向甲方支付合同总价款千分之三的违约金。累计逾期超过20日时,甲方有权解除合同且要求乙方承担合同总价款百分之十的违约金并赔偿甲方所有损失。

  三、乙方工程质量未达到合同约定的标准,甲方有权要求乙方限期整改,整改所发生的费用由乙方自行承担。若因乙方整改导致工作完成时间逾期的,则乙方按前款规定承担违约责任。

  四、甲方须按合同规定的付款条件及时向乙方付款,延期付款超过7天,甲方应按尚欠金额的万分之五给乙方作为违约金,因乙方原因造成的付款延期甲方不负责任。

  第十二条:纠纷解决方式

  如合同执行过程中发生争议,双方应协商解决,若协商不能解决,任何一方均可直接向广元市人民法院提起诉讼。

  第十三条:合同份数

  本合同壹式陆份,甲方肆份,乙方贰份,均具同等法律效力。

  发包人(公章):

  法定代表人或委托代理人(签字):

  通信地址:

  电话:

  承包人(公章):

  法定代表人或委托代理人(签字):

  通信地址:

  电话:

  开户银行:

  账号:

工程的合同6

  甲方:____

  乙方:____

  甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:

  第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

  第二条工程造价决算方式:

  1、工程造价计算公式:工程造价(定额直接费材料差价)215;(1 %)。即按实际完成工程量,套用(定额)计算直接费,加上施工期间相对应的(市建设工程造价管理信息)信息价计算出的材料差价,另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。

  2、工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单。

  第三条工程款支付:甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满________年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方。

  第四条工期:

  1、本工程自接到甲方开工通知的____日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为天。工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

  2、乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同

  第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚。

  第五条施工组织管理:

  1、甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。

  2、乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝。

  第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:

  ①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;

  ②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工。出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

  3、钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同

  第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。

  第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同

  第三条的相关条款结算并处罚。

  第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款)。在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金。乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除。

  第九条前期要求:乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交(施工计划),(施工组织),(施工质量保证书),(安全生产责任书)。

  第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。

  第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

  甲方(盖章):____乙方(盖章):____

  日期:____日期:____

工程的合同7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲乙双方在平等自愿的基础上,依照《中华人民共和国民法典》及国家其他有关法规的规定,经友好协商达成一致,甲方将其的坑探施工工程承包给乙方,就该坑探工程施工事宜达成如下条款,签订本合同。

  一、工程内容  

  1.1工程名称: 

  1.2工程地点:  

  1.3工程内容:平巷(2215;2.2)长度以实际坑探为准,其它坑探项目以甲方设计为准。

  1.4工程单价:、

  平巷(2215;2.2断面)价格:1560元(不含税),巷道进度到300米每米补贴150元。

  斜(2215;2.2断面)价格:根据斜度大小、价格另议。

  注:每米补贴柴油费300元。

  二、工期要求  

  2.1计划开工日期:合同签定后一个月内开工。

  2.2计划工程量:开拓巷道工程量:以矿山实量为准。

  2.3进度要求:平巷进度≥3.5米工作面183;天(通电),斜≥2.0米工作面183;天(通电)。(特殊情况除外)。

  三、技术指标及质量要求  

  3.1断面形状为梯形:  

  3.2方位偏差小于3,越角要求3‰左右;  

  3.3消除松石;  

  3.4底板设排水沟;  

  四、资料的保密与提供

  乙方应对所获得的地质信息保密,不得以任何方式向第三者披露或提供有关勘查信息。若有泄露,经查实后,由乙方承担与之相关联的经济及法律责任;  

  五、延期开工与暂停施工  

  5.1开工时间以合同所规定的时间为准,若乙方不能按合同规定的日期开工,应提前5天提出延期开工的书面申请报甲方审批,并承担相应工期延误责任(不可抗力因素除外);若甲方原因造成乙方停工或返工或合同终止给乙方造成了经济损失的,其直接损失及间接损失均由甲方承担。

  5.2确有必要时,甲方可要求乙方临时停工,并在48小时内提出处理意见,乙方须按甲方要求停止施工,妥善保护已完及未完工程,相应工期顺延;该次临时停工如果超过三天,甲方需自第四天开始向乙方现场所有工作人员按照100元人183;天当做乙方工人的生活费和基本工资直至回复施工,除此之外,甲方不再承担乙方的其他补偿、赔偿要求。

  5.3遇下列情况之一者,经甲方审核批准后,乙方工期可作调整。下列情况发生五天内,乙方应将工期延误内容书面报告甲方,甲方应在按到乙方报告后五天内给予答复:

  5.3.1重大设计变更;

  5.3.2不可抗力;

  5.3.3在施工过程,因甲方原因而影响工程施工的,以甲方出具的最后的任务变更书为依据来确定工期;

  5.3.4合同中约定的其它可调整工期的情况;

  非本条款规定之原因而导致的工程延误或不能按时完工,乙方承担相应的责任。

  六、工程变更  

  6.1对于施工过程中甲方提出的设计变更或工程量增减,甲方以任务变更书形式下达给乙方,乙方应无条件地按新的任务变更书要求组织施工。甲方要求乙方坑口位置调整时,应给予乙方两天调整期,工期相应顺延。

  6.2施工中乙方对原设计提出的变更要求,经甲方各有关单位批准后方可实施,但工期不予顺延。

  七、工程验收  

  7.1坑探工程全部完工后,乙方通过自检认为工程具备竣工验收条件,应于竣工验收前三天向甲方提交竣工验收申请报告.甲方在收到报告后三天内组织人员进行验收,在验收后三天内提出修改意见,乙方按修改意见修改并承担由乙方原因造成修改的费用,甲方三天内没有下达修改意见书将做为验收合格处理。

  7.2下列情况发生,甲方有权拒绝验收日期顺延。

  7.2.1收到乙方的验收资料被发现有虚假内容、不合格或资料不全的;

  7.2.2发生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方认可的情况。

  八、项目价款的支付与结算  

  8.1综合考虑岩石稳定性及岩石硬度等级等因素,工程价款实行单价包干,平巷(2215;2.2断面)价格为1560元;斜(2215;2.2断面)价格以斜度大小价格另议;其他工程内容变协可根据实际情况来协商价格。

  本包干单价已包含人工费,生活费,炸药费,钻头,钻杆,管理费,柴油费,风险费。

  8.2乙方在施工过程中,发现破碎带应及时通知甲方,根据甲方的要求对破碎带进行安全支护,施工所需费用根据破碎带的严重情况价格另议,破碎带的支护材料由甲方负责。

  8.3乙方进场正式开工前____日内,由甲方预付人民币壹拾万元(100000.00)做为预付款。(每月在从工程款中扣出第____月、第____月、第____月各扣30%,第____月扣10%)。

  8.4工程款按月结算,甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%凭双方验收的进度给予结算,剩余3%的工程价款做为工程保证金,(扣完预付款后此条款方可执行),本合同工程全部完工后或开始采矿后在由甲方审核通过后统一结算。

  8.5全部工程完工后,工程总结算应在最终验收合格后按实际完成工作半个月内办理完成,工程尾款应在总结算完成后____日内全部付清。

  8.6全部工程完工时,乙方保质保量保进度完成合同且期间无任何重大事故出现,甲方一次性奖励乙方壹拾万元整。

  甲方:

  乙方:

  ____日期

工程的合同8

  甲方(转让方):_________________

  身份证号:_________________

  乙方(受让方):_________________

  身份证号:_________________

  经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,现双方就新郑市黄水河景观绿化工程转让事宜,达成如下条款,以便共同遵守。

  一、工程情况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:________________

  3、承包范围:_________________道路工程、土石方工程以及施工图内容。

  4、已由甲方与原建设单位签订了工程建设协议书。

  5、甲方已向原建设单位交纳了工程履约保证金。

  二、双方责任

  1、甲乙双方经友好协商,甲方同意将项目整体转包给乙方进行施工,乙方负责履行甲方与原建设单位签订的施工承包合同,承担合同中约定的建设施工任务;甲方仍旧以原来施工承包方的身份,负责配合乙方履行与原建设单位签订的施工承包合同中的责任与义务。

  2、甲方支付给原建设单位伍万元的工程履约保证金以及甲方前期本工程所用费用伍万元(共计壹拾万元)在转让协议签订前由乙方交于甲方。工程转让费按工程最终决算价的5%结算,在每次工程款到账时扣除。甲方不负责税务问题。

  3、乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工,承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任,严格履行原施工合同。

  4、甲方在工程转让后,继续以原建设单位签订的施工合同中的施工法定代表人的身份与建设单位办理工程的相关事务(如:_________________结算、验收、工程款手续以及施工中存在的其他事务)。

  5、甲方与原建设单位签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行,乙方在经营活动中,若出项安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

  6、本协议签订后,甲、乙双方不得把本项目转让给第三方,如单方违规,则向对方赔偿工程总造价的作为违约金。

  7、双方对本协议的签订与履行须严格保密,未经对方同意,不得将本协议的内容透露给任何第三方,因泄密而造成对方损失的,需承担因涉密而遭受的一切经济损失。

  三、甲方的基本权利和义务

  1、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。

  2、甲方在本协议生效之后,负责向乙方提供工程相关资料。

  3、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

  4、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

  四、乙方的基本权利和义务

  1、经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

  2、一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

  3、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

  4、负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主解决。

  5、认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

  6、若乙方无正当理由单方终止本协议,其造成的损失全部由乙方承担。

  7、维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

  甲方(盖章):___________

  乙方(签名):___________

  代表(签名):___________

  ____年_____月_____日

工程的合同9

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  甲乙双方根据我国现行有关法律法规和本工程的实际情况,于________年____月双方本着互相合作精神,为能按时、保质、按量的完成承包的任务,完善双方的承包关系,并具体明确双方责任和业务,经双方讨论协商,同意签订如下合同条款,如有任何合同内发生事项,双方均同意按本合同条款执行。互不争议,如发生合同条款未列明之事项,双方协商解决,希双方共同遵守执行。

  第一条、工程名称:大岭山交通警察监控指挥中心。

  第二条、工程地点:____镇石大路旁.

  第三条、承包范围:大岭山交通警察监控指挥中心工程中的门窗及玻璃幕墙分项工程:即所有门窗及玻璃幕墙的制作安装;按甲方施工现状完成设计图纸内的一切项目,并包含以下内容:

  1、 所承包项目按设计图纸、设计变更通知,甲方指定要求和国家现行施工规 范的施工程序和操作的全部过程;

  2、 混凝土梁柱板和墙体内需增加的预埋钢板的植筋、固定;

  3、图纸要求楼层或墙体有防火隔离部位的制作安装;

  4、门窗、玻璃幕墙与外墙饰面砖和石材接缝处的防水处理:

  5、施工中所使用材料的场内垂直、水平、运输、装卸,按甲方要求堆放整齐.

  6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等扫尾工作。

  7、凡因乙方施工原因而造成其他班组的额外工程量的,均由乙方承担。

  1、 包工包料 包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收;

  第五条、 承包单价:

  一、本承包单价按外框制作实际面积计算:

  1、50系列平开窗配5厘钢化玻璃每平方米单价为:人民币(大写)00元㎡);

  2、;50系列平开窗配5厘非钢化玻璃每平方米单价为:人民币(大写)写:00元㎡);

  3、120系列隐框幕墙配60.38或0.766夹胶与防火玻璃每平方米单价为:人民币(大写):(小写:00元㎡);(即C

  4、C

  6、

  1、

  4、

  5、

  6、

  7、

  8、9)

  4、120系列隐框幕墙配69A6钢化中空玻璃每平方米单价为:人民币(大写): (小写:00元㎡);(即2)

  5、19厘钢化吊挂玻璃幕墙每平方米单价为:人民币(大写)00元㎡);(即3)

  6、铝合金三轨推拉门配10厘钢化玻璃每平方米单价为:人民币(大写)写:00元㎡);

  7、铝合金百叶窗每平方米单价为:人民币(大写)(小写:00元㎡);

  8、防火窗每平方米单价为:人民币(大写):(小写:00元㎡)

  9、入口处自动感应门(包梁柱制作、安装、装饰)总价为:人民币(大写)写:00元)承包单价已包括乙方人员和机具进场,完工后的清理退场,各种工具和材料的价格变动,确保质量、进度、安全的措施费和施工人员的劳保福利等费用。

  1、此单价为达到国家和行业标准验收合格的承包价。

  2、如果未达到验收等级的,只按合同单价的80%进行结算,并负责整改合格。

  3、单项工程未完成验收批(包括半成品)不计算任何费用;

  4、在施工过程中如果乙方在质量、安全、进度方面达不到甲方要求,甲方可勒令乙方停工,清理退场。乙方不得有任何异议;

  5、如果乙方施工进度不能按合同和甲方规定的时间内完成可施工面无人施工(包括乙方承包范围的扫尾工作及因乙方原因增加的额外工程)甲方可转包给其它队伍进行施工,如转包价高于乙方原合同价,其超进部份由乙方承担,也可由甲方安排其它人员插入施工,按每天每人贰佰元计算。

  第七条、付款方式:

  一、按完成形相进度付款:

  1、完成全部门窗幕墙骨架安装支付总工程款的百分之四十(40%)。

  2、完成全部门窗幕墙玻璃(包门窗幕墙扇)安装,经自检合格后支付总工程款的百分之三十(30%)。

  3、竣工验收合格后30天内支付总工程款的百分之二十五(25%)。

  4、留总工程款的百分之五(5%),作为保修款,保修期限为________年

  第八条、工期要求:

  1、 从________年____月____日。共55天;(并以现场施工进度计划为准)

  2、 从甲方通知乙方进场之日起,必须满足每天10人以上的施工作业人员,并根据甲方要求随时增减。

  第九条、工程质量:

  1、 按国家现行验收规范达到合格标准;

  2、 乙方所承包施工的分项工程,除必须按图纸施工外,必须符合施工规范标准要求 ,以及会审变更、修改通知要求等。进行大面积施工前,先以样板引路、超前示范,经验收合格后方能全面施工,并以样板标准作为验收所施工工程的标准,不合格者,乙方自动退场,甲方不负任何费用;

  3、 如经检验不符合质量要求需返工项目,乙方必须立即行返工处理,返工所造成的全部费用由乙方承担(包括人工费、材料费及由于自身质量问题及延误其他班组进入下道工序施工。致使工期延误造成的间接损失等费用);

  第十条、材料要求:

  1、 乙方自行采购所用施工材料,必须符合设计图纸及变更通知和甲方要求.

  2、 所有材料必须先提供完整资料和样品,经甲方和有关单位确用后方可批量采购进场,否则一切责任由乙方自负.

  3、 乙方采购的所有材料在使用前,由乙方负责检验或送有关部门试验(包门窗三性试验)并负责其费用,幕墙三性试验由乙方负责提供成品,其检测费用由甲方负责(凭发票).

  4、 如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自负

  第十一条、安全防护和文明施工:

  1、 乙方对安全施工全面负责,如发生任何安全事故的,由乙方承担责任和费用,工期不顺延。

  2、 建立健全安全防护和文明施工制度,完善安全防护和文明施工条件,严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,自觉接受和配合依法实施的监督检查。

  3、 乙方对合同工程的安全施工负责,并及时如实报告生产事故。

  第十二条、甲方责任:

  1、 负责向乙方提供完整的施工图纸,会审记录及时发送施工过程中的设计图纸变更通知;

  2、 负责向乙方进行技术、安全、质量交底;

  3、 负责编制施工进度计划,各工种的协调指挥;

  4、 材料场、加工场由甲方妥善安排;

  5、 甲方派专职施工员负责乙方的施工工程质量、进度、工程验收以及文明施工监督管理工作;

  第十三条、乙方责任:

  1、无条年服从甲方管理人员对各违章、违纪等事务的处理及处罚决定。

  2、乙方进场后,班组长应及时收集所有进场人员的身份证复印件及照片,办理花名册登记,后勤按人数安排宿舍和床位,然后班组长召集所有人员到工地培训室进行技术交底和安全教育,通过技术交底和教育的人员,方可进场施工。

  3、乙方每月应发放工资,必须报送一份工资表给甲方,工资表必须跟花名册一致,否则引发的劳资纠纷由乙方自负。

  4、乙方必须配备现场施工管理人员配合甲方工作;

  5、乙方所有人员必须听从甲方施工人员对施工过程中的技术指导和要求。在具备加班条件的情况下,甲方要求加班,乙方不得以任何借口不加班。不服从安排和指挥的甲方有权进行经济处罚和终止合同,或按合同

  第六条第

  4、5款执行;

  6、在施工过程中未经甲方同意乙方不得将本工程转包或要求调整承包单价,否则甲方可单方终止合同,由此造成的一切后果均由乙方负责;

  7、 乙方所有人员应提供身份证复印件、相片和当地派出所要求的有关证件,如不具备有关证件而造成的违章罚款由乙方负责;

  8、 乙方每施工完一道工序或一分部工程,均要甲方和有关施工管理人员验收同意达到合格标准,方可进行下一道工序,否则由有过错的一方负责。

  第十四条、奖罚规定:

  1、 按合同工期工程延期完工的每逾期1天,由乙方付给甲方每项(甲方的进元天的违约金;

  2、 乙方在施工过程中要做到工完场尽及时清理,如有建筑垃圾堆积。给予罚款,若耽误下一工序施工得加重罚款。罚款金额以主管施工或质量人员开具罚款单为准,乙方无条件接受处罚;

  3、 乙方能准时按合同质量提早完成,甲方给予适当奖励;

  4、 乙方在施工过程中,提出合理化建议节约成本,甲方适当给予奖励;

  5、 乙方保证在施工场地内不发生治安犯罪案件,若发生交由公安处理,一切后果由乙方负责。

  第十五条、工地管理规定:

  1、 乙方借用甲方机具材料需征求甲方同意并妥善保管,因乙方管理使用不当而损失的机具材料,按该物质的三倍价值赔偿;

  2、 发现乙方有损害甲方声誉、利益、作风不当的人,不听从甲方教育劝告,甲方有权力开除其人,严重的送有关部门处理并给予罚款(最少不低于伍佰元);

  3、 不准打架、滋事,否则无论理由是否,每一次双方均罚款伍仟元,两次以后加倍处罚,由班组负责,情节严重者移送公安机关处理;

  4、 未经甲方批准自行团体性停工的,甲方扣乙方停工的人数每人每天壹佰元整。连续三天停工的,甲方有权终止合同,工资结算按本合同的每六条第

  4、5款执行;

  5、 乙方人员在施工期间必须遵守工地有关守则(包括签合同后工地所有的守则)防火安全制度、文明施工规定,违者视其情节轻重罚款(最少不低于贰佰元整),由此造成损失均由乙方负责;

  6、 因违反操作规程,造成自身与他人伤害,一切责任由当事人承担。

  7、 施工场地和宿舍范围一律不准孕妇、儿童内进和居住,违者罚款每人 元天,在该班组内扣除;

  8、 宿舍区内严禁黄、赌、毒出现,一经发现罚款元人,并送公安部门处理。

  第十六条、进退场规定:

  1、 按甲方指定日期、人数进场,超出时间的,视乙方弃权,所签合同无,甲方可自行另签合同;

  2、 完工后,乙方按甲方指定日期退场;

  3、 工人退场必须请示甲方有关人员检查行李,如无可疑物品方许离开工地,否则后果自负;

  4、本全同经双方签字后生效,至工程验收结算款付清后自行失效。 本合同一式二份,甲、乙方各持一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程的合同10

  甲方(卖方):_______

  住址:_________

  身份证号:_______

  联系电话:_______

  乙方(买方):_______

  住址:_______

  身份证号:_______

  联系电话:_______

  经_______等友好协商,甲乙双方就甲方所有的(转让给乙方一事达成一致协议如下:

  一、(概况品牌:型号:_______机号:_______

  二、转让价格:_______元。

  三、甲方承诺甲方承诺对上述转让的(享有合法的完全的所有权,乙方基于该承诺购买上述(。如因第三人向乙方主张(的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。

  四、问题说明(现状已由双方确认。因该(系二手旧机,甲方对于的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。

  五、乙方应在年____月____日前一次性或分期(明细)将货款付至如下账户:_______付款迟延的,乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金,迟延超过天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  六、因履行本协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。

  七、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。

  甲方:_______

  乙方:_______

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程的合同11

  发包方:_____________(以下简称甲方)

  承包方:______________(以下简称乙方)

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

  第一条工程概况

  工程名称:______________

  工程地点:______________

  工程内容:______________

  1、2

  2、2

  3、2

  4、25楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250A箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250A箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250A箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线 工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

  第二条工程总价 合同总价为(B):100万元整含税(大写壹佰万元整),以最终决算价格结算。

  第三条付款方式

  1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);

  2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)

  3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

  4、双方盖章后合同开始生效。

  第四条合同范围

  1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

  2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

  3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

  第五条甲方职责

  1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

  2、保证配合乙方及寿光XX公司施工所需的款项的如期支付;

  3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

  4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

  5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

  第六条乙方职责

  1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

  2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

  3、协助甲方向供电公司申请10外线施工的手续;

  4、自柜体到厂日起履行保固条款;

  5、开具本合同价上的工程发票。

  第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

  第八条工程日期

  1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

  2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

  第九条解约

  1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

  第十条 合同编号:

  2、乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告____日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。 保固条款 自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________

  法定代表人(签章):______________法定代表人(签章):______________

  委托代理人(签章):______________委托代理人(签章):______________

  单位地址:______________单位地址:______________

  账号:______________账号:______________

  合同签订时间:______________合同签订时间:______________

  费用计算表______________建设单位:______________

  其他项目费用______________措施项目费用______________

工程的合同12

  发包方(以下简称甲 方):

  代表人:

  承包方(以下简称乙 方):

  负责人:

  风险提示:

  发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方________________项目的.管道安装工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:

  一、 工程概况

  1、施工范围:

  2、施工地点:

  3、承包方式:

  二、 施工工期风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  1、计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总_______天。

  2、乙方开工前_______天,应向甲方发出开工通知。风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  三、 质量保证地暖使用寿命保修________年,乙方对安装工程保修_______个采暖期,________年负责维修。

  四、 施工方案及验收标准

  1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计,经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。

  2、工程的验收标准与施工方案一致,最低是合格,验收不合格的,乙方应无偿返工。

  五、 施工现场管理

  1、 乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工。

  2、 乙方施工人员要进行全员安全教育,制定周密安全措施方可施工。

  3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

  4、 施工用水用电由甲方提供,如需要可装表计量。

  六、 工程造价和结算方式

  1、 合同造价:造价按工程量据实结算,共_______平方米,每平方米单价_______元,合计______________元。

  2、 结算方式

  (1)主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后,拨总价的30%;

  (2)后续工程按工程形象进度拨款,施工完毕拨付到总价的80%;

  (3)工程竣工付至总价的90%,

  (4)保修期为________年,

  第一个采暖期结束后_______天内付到95%,

  第二个采暖期结束后____日内付清余款,终生负责维修。风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  七、保修本工程的保修期为________年,保修期内,乙方要及时履行保修责任,不得拒绝,如若违约则应承担维修的所有费用,并支付_______元违约金给甲方。

  八、 合同签订后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向守约方赔偿经济损失,守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。

  九、 附则

  1、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地法院起诉,也可解除合同。

  甲方:

  地址:

  联系人:

  联系方式:________年____月____日

  乙方:

  地址:

  联系人:

  联系方式:________年____月____日

工程的合同13

  甲方(全称): (发包方)

  乙方(全称): (承包方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 工程。

  工程地点: 。

  工程范围:根据甲方工程部要求施工 。 工程内容及价格:

  二、合同工期:

  开工日期: 竣工日期: 前。

  三、质量标准:

  1、工程质量以国家或行业质量检验评定标准为依据。因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

  2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。

  3、工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

  四、质量保修:

  1、质量保修期为 年,自工程竣工验收合格之日起算。质保期内全免费维护,如出现质量问题,乙方需确保在甲方通知后48小时内维修并恢复正常,否则甲方可自行请人维修,发生费用从质保金内扣除,质保金不够甲方可向乙方追偿。

  2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  3、质量保证金按工程造价的 %计算,自工程款中扣除,质保期满后付清。

  五、合同价款及支付:完工后根据实际竣工工程量结算(本合同第一条所列工程价款为综合单价,含主辅材料、人工、运输、管理费、税金、政策性文件规定、合同所包含的一切风险责任及可能发生的一切费用。

  付款方式:工程竣工验收合格且决算后30日内付至决算价款的95%,每次付款时乙方需提供经甲方工程部、财务部及其他相关部门负责人签字的付款单和正式有效税务发票。

  六、违约责任:

  1、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或经过甲方书面同意顺延的工期竣工,每延期一天支付违约金1000元,违约金甲方可直接从未付工程款中扣除,到约定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交书面竣工验收报告均视为乙方逾期。

  2、因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准,乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。

  3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  七、施工安全:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,施工过程中发生的一切质量问题和安全事故责任和因此发生的费用均由乙方承担。

  八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  九、乙方住所为正式有效地址,甲方发给乙方的任何通知或其他法律文件均以挂号信寄往协议住所,寄出时间后3日视为乙方收到,寄出时间以邮戳时间为准

  九、本协议一式样两份,双方各执一份,经双方签章后生效,双方应遵约履行。

  十、其它约定:在工程验收合格交付甲方之前,乙方须负责及时清理垃圾。

  甲方:(公章)

  乙方:(公章)

  住所:

  住所:

  委托代表人:

  委托代表人:

  电话:

  电话:

  合同签订日期:

工程的合同14

  本协议由下列双方订立:

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据(中华人民共和国民法典)和其他有关规定,结合双方公司合作的具体情况,现初步拟订合作条款如下:

  1、合同标的乙方执行及完成甲方的规定和要求,在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。

  2、合同总价_________

  本合同价为一次性包定价,包括内容:

  2.1厂房设备安装前的准备工作,咨询,代理联络,前期采购,辅助绘图工作。

  2.2设备所需的机械(或钣金)加工件,五金件配送,劳动用品和一系列的辅助材料。

  2.3工程中所需的人力辅助,工具辅助。

  2.4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排,不包括____市外的服务。

  2.5安装设备工程后的维护工程:油漆,清理现场,无技术含量较高的检验配合(包括夜间值班),工具保管等。

  3、合同工期

  3.1乙方必须无条件配合,满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。

  3.2乙方需按时提供给甲方服务,逾期造成的后果损失的,损失由乙方承担。

  3.3.1前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。

  3.3.2采购送货服务乙方在明确要求后,12小时内给予答复,可进行的任务须在(最多60小时内完成送货)。

  3.3.3乙方应及时完成辅助绘图工作,甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。

  3.3根据实地情况,油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的,甲乙方经商议后共同解决。

  4、质量保证

  乙方应保证其供应的加工件,配件,五金件等都是全新的,应甲方要求,须提供响应质量合格书或型号材质证明,有说明书的特殊器材,乙方应提前提供说明,甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。

  5、技术资料甲方需要的技术资料,商务讯息,乙方应准备与要求相符的资料,图片,图纸按时寄送给甲方,如甲方认为资料提供不完整或丢失,乙方在收到甲方明确要求后必须再次提供。

  6、管理人员

  6.1甲方代表为________

  6.2甲方________对质量负责监督与验收

  6.3乙方负责本工程的管理人员为_______

  6.4甲乙方管理人员:

  6.4.1甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效,甲方代表应及时向乙方提供所需指令,批准,如乙方未能执行,应承担因此给甲方造成的可见损失。

  6.5.1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效,甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。

  6.6甲方责任:

  6.6.1甲方组织乙方技术人员,采购人员等考察现场,给予口头安全辅导。

  6.6.2提前提出要求、指令,监督并指出技术上的问题。

  6.6.3协调乙方人员和________的操作手续。(如进厂,停车,安全服饰等)

  6.6.4尊重并信任乙方,对甲方在中国国内私自进行的操作,乙方不承担责任。

  6.7乙方责任:

  6.7.1乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。

  6.7.2乙方根据合同规定的工程范围,按质如期提供五金,机械配件,人力并确保质量。

  6.7.3对额外采购物品需明确报价,并严格遵守书面文件的条款履行责任。

  6.7.4对甲方的商业信息无条件进行保密,不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。

  7、转包与分包乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下,未经甲方批准时,不能将业务分转给其他单位。

  8、付款方式与索赔支付:自正式合同生效后,甲方在收到乙方电子、书面报价单后:

  8.1报价单总价在____________以内的,甲方每月支付乙方1次。

  8.2报价单总价在_______-_______以内的,甲方预付乙方总价_______%以内定金,在验收后的15天内付清余款。

  8.3报价单总价在_______-_______以内,甲方预付乙方总价_______%以内预付款,余款在工程结束前结清。

  8.4报价单总价在_______以上的,须协商后制定单独的项目合同。

  8.5如当时无法立即验收的情况下,在交纳上述定金后,可暂扣余款的_______%作为担保金,工程结束前验收合格的,甲方支付乙方所有余款,验收时任有异议的,可制定书面条款再进行处理。索赔:乙方对合同要求不符应负有责任,并且甲方在工程有效期内(甲方的工程期间和之后的3个月)提出索赔,乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

  8.6乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止,乙方负担发生的一切损失和费用,包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。

  8.7根据货物的疵劣和甲方受损的程度,经双方同意实行货物价格的降价处理。

  8.8更换、修正有缺陷的货物,更正乙方因技术不良造成的施工错误,以达到正式合同的规定,乙方承担一切费用和风险。

  8.9乙方延误甲方竣工工期,有明确证明的情况下,乙方承担甲方赔偿金的_____%。

  8.10如果乙方未能按照正式合同规定的时间按期操作,应当向甲方支付违约金:报价单价格的1%天,如在20天内仍未作出改变,甲方有权因乙方违约终止合同,而乙方仍有义务支付上述的各种违约金,赔偿金。

  9.合同文件正式签署的合同文件有以下文件组成:

  9.1本协议书(参考)

  9.2正式合同书(最终修正本)

  9.3各项目报价书(最终修正价)

  9.4履行合同时所需相关表格:甲乙方各部门管理人员名单,乙方服务项目表,送货清单,人力出勤表格,咨询格式,验收单,支款书,收款单,预付款申请单,索赔书,合同终止书

  9.5正式签约合同前的来往函件此意向书还需经双方协商,修改,补充,再次制订正式合同书以后,签字盖章生效。正本一式二份,双方各执一份,副本___份,甲方___份,乙方___份。

  甲方(盖章):______________

  乙方(盖章):______________

  甲方法定代表人签名:______

  乙方法定代表人签名:______

  日期:____

  日期:____

工程的合同15

  工程名称:___________________________________________

  发 包 方:___________________________________________

  承包方:_____________________________________________

  签订地点:____________________________________________

  签订时间:_____________________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑共生承包合同》及《建筑工程施工合同条件》的规定,结合本工程的具体情况,双方协议达成如下协议,做为双方共同遵守的依据。

  第一条工程概况

  一、工程名称:_____________________________________________

  二、工程地点:_____________________________________________

  三、设计单位:_____________________________________________

  四、工程单价(人民币):____________________________________

  五、工程总价款(人民币):__________________________________

  六、工程承包内容及范围:____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

  第二条工程期限

  一、开竣工时间:___________________________________________

  二、如遇下列情况,工期相应顺延:

  1、未能按施工规定提供场地、电源、道路、障碍物未能清除,影响进场施工。

  2、因拆除后建筑等原因,而延误工期。

  3、不可抗力的因素(包括雨、雪等特殊天气),延误了工期。

  4、未按合同规定付款。

  第三条施工准备

  一、发包方工作:

  1、_________年_____月_______日前做好施工场地的三通一平,并清除所有障碍物。

  2、合同签订后________日内,提供完整的建筑安装施工图______份。

  3、如若工程需要,有发包方组织承、发双方和设计单位及有关部门参加对施工图纸进行交底会审,并做好三方签署的交底会审记要,在三日内分送给有关单位,提供会审记要和修改的施工图纸_____份。

  二、承包方工作:

  1、将施工用水、用电、场地使用计划、住宿要求通知发包方。

  2、组织施工管理人员和材料、设备入场。

  3、提出成品保护的要求,为完工前负责成品保护工作,如有损坏,有承包方自费修复或追究相关者责任。

  第四条工程质量

  一、承包方必须严格按照图纸设计说明,按有关签证的变更单及国家有关规定施工,并接受发包方派驻公司代表的监督。

  二、施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表。

  三、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修期为双方验收之日起一年。

  第五条工程设计变更

  一、委托承包方交代的设计图纸、说明和有关资料,均为施工有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。

  二、施工图纸的修改变更,须经原批准设计单位同意,并须办理设计变更通知单。设计变更通知单需经发包方签证后,承包方才予以实施。

  三、因以上变更变更导致增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压等实际损失)由发包方承担,工期相应顺延。

  第六条工程验收

  一、工程验收应以施工图纸、设计变更通知单为依据。

  二、钢结构工程质量标准应符合GB-20xx、GB-91、GB/T-91、DB2D1/1032-1999、JGJ7-91及JGJ78-91等规定。

  三、工程完工后,由发包方组织验收,验收合格后各方在验收报告上签字盖章,并将工程移交给发包方管理。验收后七日内,承包方将有关工程技术档案资料提交给发包方。如发包方拖延验收或接收,其保管费用和由此造成的损失由发包方负责。

  四、已完工未验收的工程在交验前由承包方保管,发包方不得动,若动用即视同交验。

  五、保修期内属施工原因造成的质量问题,发包方应及时用书面形式通知承包方并约定时间进行修理。

  第七条工程款的支付与结算

  一、按进度付款:_________________________________________ _________________________________________________________

  二、交工验收后3日内除保修款外全部付清;留20%保修款,计人民币万元。(大写:_________)待保修期满后三日内一并付给承包方。

  三、发包方拖欠工程款或尾款,应按中国人民银行的有关逾期付款办法或《中华人民共和国合同法》第286条等有关规定处理。

  四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方停工、窝工损失的,应有发包方承担责任。

  五、造价按下列方式结算:

  1、按原图施工时,单价不变。

  2、如有更改时,依据变更签证,按实调整。

  第八条违约责任

  一、发包方责任:

  1、未按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期可以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失;工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械的调迁、材料和附件积压等实际损失。

  2、工程未验收,发包方提前使用或擅自动用则视为验收合格。由此放生的质量或其他问题,由发包方承担责任;在接到承包方请验通知

  后三日内不进行验收的,按合同总价每日千分之五赔偿违约金。

  3、不按合同规定拔付工程款,按合同总价每日千分之五赔偿承包方违约金。

  二、承包方责任:

  1、工程质量达不到设计和规范要求的,应负责无偿修理或返工。

  2、承包方严格执行安全操作规程,如发生安全事故,则应根据事故原因,由责任方承担相关责任。

  第九条纠纷解决

  一、任何一方违反合同规定,或发生纠纷,应及时协商解决,若协议不成,按以下第(________)项方式解决:

  1、申请所在地仲裁机关仲裁。

  2、向原告所在地人民法院起诉。

  第十条附则

  一、本合同一式_____份。发包方执______份,承包方执_______份。

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章,按规定拔付预付款后即生效;工程竣工验收符合要求,结清全部工程款后失效。

  三、本合同签订后,如有变更,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款,其同正式合同文本具有同等法律效力。

  四、发包方负责向使用单位交代该项工程使用注意事项:

  1、积雪厚度超过150MM时,应及时清除。

  2、经常清除天沟内德杂物,防止下水堵塞。

  3、注意观察原建筑连接部位及承重结构有无变化,如有异样及时通知承包方采取补救措施。

  4、不得随便对建筑物垂直或横向加荷。

  第十一条备注

  备注:付款账号

  公司全称:滦平华鑫钢结构工程有限公司

  一般户账号:________

  一般户开户行:________

  开名:________

  开户行:________

  户名:________

  卡号:________

  发包方:________(签章)承包方:________(签章)

  法人代表:________(签章)法人代表:________(签章)

  委托代理人:________(签章)委托代理人:________(签章)

  单位地址:_______________单位地址:____________

  电话:_______________电话:_______________

  传真:_______________传真:________________

  ________年________月________日________年________月________日

【工程的合同(通用15篇)】相关文章:

工程的合同通用15篇11-06

门窗工程合同通用15篇11-09

工地工程合同(通用15篇)11-05

工程安装合同通用15篇11-03

工程安装合同(通用15篇)09-27

工程居间合同通用15篇07-16

关于工程合同(通用15篇)07-15

工程居间合同(通用15篇)07-12

工程施工合同(通用15篇)03-21

工程监理合同通用15篇07-16