当前位置：书文网>合同>工程合同>工程的合同

工程的合同

时间：2023-01-06 16:38:25 工程合同我要投稿

相关推荐

工程的合同【荐】

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的工程的合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程的合同【荐】

工程的合同1

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　为确保伶俐镇路灯正常照明，便于车辆、行人安全通行，根据《民法典》等相关法律、法规的规定和伶俐镇路灯实际情况，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接伶俐镇路灯维修工作所涉及的双方权利与义务等事项签定本协议书，双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　(1)、工程名称：伶俐镇路灯维修

　　(2)、工作内容：太阳能灯维修

　　二、维修、维护范围：协议维修、维护范围为：采购太阳能控制器、EDXX、维修等。

　　三、维修、维护期限：维修工作于________年____月____日之前完成。

　　四、维修、维护费用：

　　1、经双方协商约定材料供给、维修费用包干共计：壹拾贰万壹仟捌佰元整(121800.00元)。

　　2、此费用包括：

　　(1)维修、维护人工费;

　　(2)除高空作业平台车租赁费以外的所有机械费用;

　　3、XX、控制器、和小型电器元件费用;

　　4、管理、税金等其他所有费用。

　　五、维修、维护要求：

　　1、乙方保障维修期间的操作施工安全;

　　2、乙方应在维修结束后调试;

　　3、乙方保证所维修的电器设备质保，质保期________年;

　　4、如遇其他相关材料的更换工作需向发包方另行通知;

　　六、相关资料提交：如涉及合同约定费用范围以外的材料、机械需报经甲方同意并照像确认后实施，乙方应提供相关材料、机械费用发票作为报销据。

　　七、付款方式：

　　1、本合同维修工作完成后通知甲方进行验收，工程款原则上按进度分二次支付。

　　第一次支付在工程维修完工后支付至工程款总额的70%;

　　第二次支付待验收合格后十五个工作日内结算至工程款总额的95%。剩余5%工程款留作工程质量保证金，待工程保修期满检查无质量问题后结清，工程结算款最终由审计部门核定为准。

　　2、实施过程中发生的合同约定范围以外的材料、机械费用经甲方确认按实报销。

　　八、甲方的责任：甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;按合同约定内容支付维护费用。

　　九、乙方的责任：

　　1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工，确保路灯满足照明和相关部门要求。

　　2、按合同约定提供相关资料。

　　十、特别约定：

　　1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

　　2、施工过程中涉及的线路通道、停电计划等，由双方共同协调处理。

　　十一、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

　　十二、本合同经甲、乙双方代表签字、盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。

　　十三、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

工程的合同2

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　联系人：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　联系人：_________

　　兹甲乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，就乙方承接_________ 保养工程，达成以下协议：

　　一、保养单位名称：

　　_________.

　　二、保养合同内容：

　　_________.

　　三、保养周期及内容：

　　每月巡检一次a.测试自动门各项功能。b.检测雷达灵敏度。c.检查门体及止摆器紧固情况。

　　四、随机事件：（接到电话48小时内到达现场）

　　1.电器故障：12小时内排除。

　　2.机械故障：24小时内排除。

　　3.对于玻璃破损更换：3 天内完成。

　　五、保养程序：

　　1.甲方协调和安排合适的维护时间，可安排在周六、日。

　　2.乙方根据工作情况安排工作时间，上午或下午。

　　3.每次保养完后由乙方工作人员填写维修记录，甲方工作人员对记录逐项核查完后签字认可，维修工作方可结束。

　　六、换件费用：

　　1.甲方承揽全部换件费用。

　　2.甲方有权自购零件。

　　3.甲方有权要求乙方代购零件。

　　七、保养费用：

　　全年保养费用为人民币_________ （_________ 元）。

　　八、付款方式：

　　自本合同签字之日起一周内甲方向乙方支付人民币：_________ 元整（_________ 元）。半年到期后一周内，支付佘款。计人民币：_________ 元整（_________ 元）

　　九、合同执行期间遇特殊情况不能按以上条款执行时，甲、乙双方共同协商解决。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________ 年____月____日 _________ 年____月____日

工程的合同3

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互利、公平、诚实信用的基础上，就晋安区鳝溪后溪新苑小区业委会要求中标工程量清单中除消防设备更换由乙方自行进行施工一事，达成一致意见，特签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程

　　2、工程地点：福州市晋安区鳝溪后溪新苑

　　第二条承包范围

　　1、按甲方(或业主)提供的晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程工程施工图纸，具体内容为：生活用水改造、下水道改造、景观灯改造、绿化改造、监控改造、电动门及楼宇对讲改造、保安室、宣传栏、电梯维修开通及图纸中所示其他内容。具体详见清单

　　第三条承包方式

　　(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。

　　(二)结算办法：

　　1、本合同价款采用

　　2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准，实际工程量按实际竣工工程量决算，单价执行报价书中单价。

　　(三)合同文件组成及解释顺序：

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同协议书

　　(2)投标书及其附件

　　(3)标准、规范及有关技术文件

　　(4)图纸

　　(5)工程量清单及招标文件

　　(6)工程报价单

　　第四条工期：

　　按照中标合同书所罗列一致。

　　工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本合同约定的全部验收之日止。

　　第五条工程质量及验收标准

　　1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。如果验收不合格，乙方应自行整改到再次验收合格为止，在这其中甲方不承担任费用和责任，如果因此被扣除工程款，甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除，(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付)，乙方不得有任何意见并且自行承担责任，如果乙方没有整改或整改不到位，甲方有权自行整改，整改的费用由乙方工程款中扣除。

　　2、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明，有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家颁布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准;

　　第六条工程总价款及付款方式

　　(一)工程总价款

　　工程总价款为人民币(大写)：肆拾伍万元整元(小写：450000.00元)，按本合同约定的结算办法进行结算。工程由于是包干总价的模式，所以不会进行工程增补。

　　(二)付款方式

　　根据主管部门付款方式进行，工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项，乙方出据由晋安区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据，并注明工程款项及内容。

　　第七条双方义务

　　一、甲方(或业主)责任

　　1、甲方(或业主)在开工前提供乙方施工图壹份，并组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

　　2、协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系，保证乙方的施工作业面。

　　3、负责现场管理及工程质量等工作，合同期间若有变更，应及时通知乙方。只有项目负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。

　　二、乙方责任

　　1、编制施工组织设计，并于开工前提供给甲方(或业主)审查，做好施工进度、材料进场等各项工作，主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。

　　2、严格按照设计图纸施工，确保定位、放线正确无误，根据有关规程规范做好各工种、工序交接。

　　3、保证质量与安全，做到文明施工，遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度，并承担与之相关的一切责任。

　　4、在乙方未竣工验收前做好成品保护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复。

　　5、按甲方(或业主)要求和安装进度计划组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同期间乙方如需变更该人选，应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。

　　6、按甲方要求自行完成工程竣工图/竣工文件及验收文件，其中包括提供设备及材料的检测报告及合格证书等等。

　　第八条违约责任

　　1、甲方(或业主)逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1向乙方支付违约金。

　　2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的(含分期预验收)，每逾期一日，按工程预算总价款的1向甲方(或业主)支付违约金。

　　第九条竣工验收：

　　采取分期完工预验收，全部完工终验收。

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方(或业主)提供完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。

　　2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期。

　　第十条争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十二条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具同等法律效力。

　　3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同自双方签字、盖章后生效。

　　甲方：(公章)乙方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　或授权签约人)：(或授权签约人)：

　　签订日期：年月日

工程的合同4

　　发包人：

　　设计人：

　　签订日期：

　　经发包人和设计人协商一致，发包人委托设计人承担唐山市X区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津设计院电气图纸的对接和补充设计工作。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。

　　1.3、唐山市X区域改造项目的批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料

　　2.2、设计人采用的主要技术标准：

　　①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。

　　②、现行的《供配电系统设计规范》。

　　③、现行的《电力工程电缆设计规范》。

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：1、合同书;2、其它有关文件。

　　第四条本合同承发包主要内容和涵盖范围

　　4.1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。

　　4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。

　　4.3、制冷机组10KV动力配电系统设计。

　　4.4、对天津设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。

　　4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统设计院已经做出设计，因此，已有设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。

　　4.6、因该项目总体施工图审查的需要，设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因，所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。

　　第五条设计成果要求

　　5.1、设计文件、图纸等设计成果(含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等)须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。

　　5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位(天津设计院)的设计成果无缝对接，并对天津设计院的设计进行完善和补充，做到不留空白。

　　5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。

　　第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　6.1、发包人于本合同签订之日起10日内提供以下6.2款所述的资料。

　　6.2、发包人提供天津设计院设计的该项目的全套施工图电子版(含全部专业)和电气专业的施工图纸质文件各一套。

　　6.3、供电方案由发包人按照供电局的要求进行审批，完成后提供给设计人作为本次设计的依据。供电方案的申办事宜设计人应无偿提供技术性配合。

　　第七条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　7.1、交付时间：发包方将供电部门批准的供电方案提交设计人后20日内。

　　7.2、交付地点：项目所在地

　　7.3、交付的设计文件和份数：设计人向发包人交付经供电审核部门审核通过的纸质版施工蓝图8套。

　　第八条双方责任和义务

　　8.1、发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，并承担责任。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　8.2、在合同履行期间，因发包人原因解除本合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付违约金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付(因设计人原因发包人解除本合同的除外)。

　　8.3、发包人应按本合同约定的金额和日期向设计人支付费用，设计人应按约定的时间、数量和质量提供设计成果。

　　8.4、设计文件中选用的国家标准图、行业标准图及地方标准图由发包人自行负责。

　　8.5、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、规程、规定和标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。

　　8.6、设计人无偿对本设计提供技术支持以及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人应对设计文件的遗漏和错误在设计合理使用年限内负终身责任。

　　8.7、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除无偿负责采取补救措施外，应按造价比例免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

　　8.8、设计人负责对接供电部门对设计文件的审核工作，并按审核意见修改或补充，直至设计文件全部审核通过。

　　8.9、设计人负责设计交底工作。工程开工后及时到施工现场解决有关技术问题并参加竣工验收。

　　8.10、设计人负责本合同涉及的设计变更以及技术洽商的确认工作。与此相关的工作发生的费用已包含在本合同价款内。

　　第九条设计费

　　9.1、设计费包干总额：人民币壹佰X拾万元整(X万元)。

　　9.2、设计费支付时间节点：

　　①、合同签订后15个工作日内，发包人向设计人支付设计费的10%作为该项目首付款，设计人开具有效发票。

　　②、设计文件经供电审核部门通过，发包人收到设计文件时，发包人支付至设计费总额的90%，设计人开具有效发票。

　　③、本设计所含内容竣工验收后七日内或上次付费15个月后七日内(以先到日期为准)付清全部设计费，设计人开具有效发票。

　　④、账户名：电力工程设计院

　　⑤、开户银行：中国银行支行

　　⑥、帐号：123456789

　　第十条争议解决

　　合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效及其他

　　11.1、设计人为本合同项目的服务至施工安装调试并验收合格结束为止。

　　11.2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　11.3、本合同双方签字盖章即生效，一式5份，发包人3份，设计人2份。

　　11.4、相关本合同内容的双方来往的传真、电报、电子文档、会议纪要等，均视为本合同的组成或补充，与本合同具有同等法律效力。

　　11.5、未尽事宜，经双方协商一致，再行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称(盖章)：

　　设计人名称(盖章)：

　　法定代表人：(签字)

　　法定代表(或授人：(签字)

　　日期：______年______月______日

工程的合同5

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　第二条工程范围

　　乙方承包的工程范围：拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3:7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

　　第三条承包方式

　　承包方式：包工包料

　　第四条合同工期

　　一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

　　第五条工程价款

　　工程价款(含税)为：xx(大写)(小写)元。

　　第六条工程价款支付

　　按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上工程范围的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

　　第七条工程质量

　　一、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

　　二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

　　三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

　　四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

　　五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

　　第八条验收

　　一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

　　二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

　　第九条质量保修

　　一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

　　二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的39;书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

　　第十条甲方权利和义务

　　一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

　　二、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

　　第十一条乙方权利和义务

　　一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

　　二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

　　三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

　　四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　五、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

　　第十二条违约责任

　　一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。

　　第十三条合同的生效与解除

　　一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。

　　第十五条争议解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

　　第十六条付款方式

　　经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起________年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。

　　甲方：________

　　代表人：________

　　地址：________

　　电话：________

　　日期：____________

　　乙方：________

　　代表人：________

　　地址：________

　　电话：________

　　日期：________

工程的合同6

　　发包方：________（以下简称甲方）

　　承包方：________（以下简称乙方）

　　甲方因需要，同意乙方施工按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程造价：________元

　　第二条工期：________天

　　第三条质量要求：本工程施工过的位置无起皮脱落现象，在二年内如有脱皮起落现象乙方提供无偿免费维修。

　　第四条付款方式：工程开工三日前预付余款在工程结束验收合格当日付元，余款在半年内付清。

　　第五条施工安全：乙方在施工区域应严格遵守甲方管理规定，负责人应加强所属施工人员的安全教育，如一旦发生因施工不当而造成人身和设备伤损事故，一切责任由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　第六条本合同一式二份。

　　第七条未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：________ 乙方：________

　　日期：________日期：________

工程的合同7

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：天河酒店

　　(三)承包范围和内容：

　　第二条施工准备

　　(一) 发包方：负责接通安装现场总的施工用水源、电源、应满足施工用水、用电量的需要。

　　(二) 承包方：

　　1、负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　第三条工程期限

　　(一)根据工程期限和使用需要，商定工程总工期为天竣工验收。

　　(二)如遇下列情况，经发包方现场代表签证，工期相应顺延;

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2、在施工中如因停电、停水八小时以上或连续间歇性停水、停电叁天以上(每次连续肆小时以上)，影响正常施工;

　　3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程质量

　　(一)本工程质量经双方研究，要求达到发包方的要求实施。

　　(二)承包方必须严格按照发包方的要求和国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工。

　　(三)承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收后方可进行下一道工序;发包方如不按时到现场检查，所造成后果由发包方负责。

　　3、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，单位工程结构完工时，应会同发包方进行结构中间验收。

　　4、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方驻代表，一般质量事故的处理结果应送发包方备案;重大质量事故的处理方案，发包方共同研究。

　　5、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起开始计数，保修期限为年。

　　6、在规定的保修期间，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建第79号通知印发的《建筑式工程保修方法(试行)》执行。

　　第五条违约责任

　　承包方的责任：

　　(一)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　(二)承包方严格遵守安全生产，在施工过程中对人员安全事宜及施工人员的工伤保险均由承包方自行负责，如违反而引发的后果一切自负。

　　(三)承包方工程竣工后，负责清理现场的一切杂物。

　　发包方的责任：

　　(一)工程中停建、缓建或由于特殊情况变更造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。

　　第六条竣工与结算

　　(一)本合同的造价以最后的工程结算表为准。结算方式以支票支付。

　　(二)承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送发包方。发包方审查完毕后，承包方可请求银行审定后拨款。

　　(三)承包方所承包的工程竣工后，承包方与发包方双方组织人员在五天内进行工程验收，工程验收完毕后，承包方即付总工程款的 %，余款 %满天一次性结清。

　　第七条纠纷解决方法

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁或可向当地人民法院起诉。

　　第八条附则

　　(一)本合同一式份，合同附件份。发包方执份，承包方执份。

　　(二)本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结算工程款后终止。

　　(三)本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程的合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就合肥XX公司钢构厂房工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：____市____镇兴港路

　　二、工程范围及内容：工程量：541平方米承包形式：施工总承包（合同造价不包括管理费、税金、水电、消防、装饰、避雷、防火涂料等）

　　三、工期：

　　1、开工日期；

　　2、竣工日期：

　　3、合同总工期为个工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　四、合同价款本合同工程价款结算采用下列方式：

　　1、本工程总价为人民币贰拾玖万伍仟元整（295000、00元），如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。

　　2、本工程最终按实结算并按下列约定执行：

　　（1）工程总造价；人民币贰拾玖万伍仟元（工程结束后按实决算）备注：（甲方提供厂房基础钢筋）

　　（2）按实际发生的工程量，结合____省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后进行审计确认。

　　（3）所有工程量必须在每月____日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

　　（4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十____日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

　　（5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

　　（6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

　　（7）工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

　　（8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

　　五、付款方式（按进度付款）

　　（1）本工程自本协议书签订之日起____日内甲方须支付乙方工程预付款人民币伍万元整。

　　（2）厂房混凝土基础浇筑完工甲方须支付工程进度款人民币伍万元整。

　　（3）厂房钢构主材进场甲方须支付工程进度款人民币拾万元整。

　　（4）厂房主钢构安装完成后甲方须支付乙方工程进度款人民币伍万元整。

　　（5）厂房混凝土地坪浇筑完成后甲方须一次性支付乙方工程款叁万元，剩余工程款经甲方验收合格后一次性付清。

　　六、质量及验收

　　1、工程质量必须严格按现行国家验收规范执行。质量保修期________年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

　　2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

　　3、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　5、甲方及监理应在收到乙方请验报告后八小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　6、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后十天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式肆份。

　　7、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

　　七、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸____日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的____日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量90%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

　　3、项目经理：现场代表（乙方）；监理代表：现场代表（甲方）；

　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

　　八、安全及文明施工与管理

　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

　　3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中如发生由乙方单方面原因造成的人身伤亡事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部责任。

　　5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。　　6乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

　　九、甲方责任

　　1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　4、履行其它本协议约定的义务以及责任。

　　5、乙方在工程施工过程中如遇外部人为干扰甲方应积极出面给予解决。

　　十、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方自负。

　　十一、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期或出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十二、附则

　　1、本协议经双方签章后生效。

　　2、本协议于________年____月____日在（合肥XX公司）签署。

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）；

　　乙方（签章）；

　　法定代表人：

　　授权代表（签字）：

　　________年____月___日________年____月___日

工程的合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利，保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致，特签定如下合同条款：

　　第一条：工程地点和名称：

　　1、工程地点：__________________。

　　2、工程名称：______________________

　　第二条：下列文件应被视为本合同的组成部分。即：

　　1、在合同实施间，甲方和乙方签定的其他协议。

　　2、图纸和工程量清单：由甲方提供的绿化设计方案和工程量清单为依据。

　　3、双方有关工程的39;洽商、变更及书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第三条：承包方式：

　　1、承包内容：绿化施工。

　　2、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。

　　3、工程造价：按中标价贰拾陆万陆仟壹佰叁拾柒元伍角（266137.50元）签定合同（附工程量清单），苗木单价一次性包死，竣工验收合格后，工程量按实计算。

　　4、施工过程中的工程变更：以甲方代表的签证为依据按实调整。

　　第四条：开、竣工日期：本工程自________年____月____日至________年____月____日

　　第五条：工程质量及安全：

　　1、工程质量的施工、检验和评定，按有关施工技术规范和质量检验评定标准为依据，标准、规范及有关技术文件：____省建委文件苏建园____204号《____省____市园林绿化植物种植技术规定（试行）》和《____省____市绿化植物养护技术规定（试行）》以及《建筑工程施工质量统一标准》（gb5030-）等。

　　2、乙方必须严格按施工图、说明书和施工操作规范进行施工，以确保质量和安全。

　　3、乙方应积极认真地编制施工方案，与开工日前报甲方审定，乙方评审定的施工方案进行组织和施工，确保工程的顺利完成。

　　4、设计变更需经甲方签字认可方能生效，乙方应认真熟悉图纸，严格执行有关标准。

　　5、苗木起挖、装卸、运输、堆放严格按照操作规范执行。

　　6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关。

　　第六条：材料组织供应的要求：

　　1、所有苗木由乙方自行组织供应，乙方进场的苗木符合品种、规格、数量和质量要求，甲乙双方认可后方可使用。

　　2、苗木进场按照施工进度计划迅速进场。

　　第七条：工程价款的支付：

　　1、工程价款的支持：工程竣工经验收合格后付工程总价的50%，年底____月____日前付清工程总价的30%，年____月底前付工程总价的20%.

　　2、工程价款的结算：工程价款按实际发生的工程量为依据。

　　第八条：工程竣工验收及缺陷责任期：

　　1、工程竣工验收，应以施工图纸及说明为依据。

　　2、工程竣工前，乙方应先组织进行自检。

　　3、甲方在接到乙方工程竣工报告后10天内，甲方应组织相关单位进行竣工验收。

　　第九条：附则：

　　1、本工程合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程缺陷责任期满全部竣工验收合格，结清工程价款后失效。

　　2、乙方在施工过程中，甲方应提供一切施工便利条件，如：电、水等、地方矛盾协调。

　　3、缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为竣工验收后________年。

　　4、在缺陷养护期内，承包人及时做好保洁、除草、施肥、病虫害防护，修剪整技，浇水补湿、补栽等一系列养护管理，确保成率达98%.

　　5、在缺陷养护期内，发生汽车压坏苗木、人员故意损坏、盗窃等事宜，一切由甲方解决，乙方协助，费用有甲方一次付清。

　　6、本工程未尽事宜，甲、乙双方协商确定。

　　7、本工程一式两份，正本甲、乙双方各执壹份，副本份。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　签订日期：________年____月____日

工程的合同10

　　发包负责人：________________(以下简称甲方)

　　承包负责人：________________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方共同协商订立塑钢窗制作、安装工程承包协议，具体条款如下：

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、承包形式：________________

　　四、承包价格：________________

　　五、工程造价：按实际尺寸制作，安装面积结算。

　　六：付款方式：________________

　　七：承包范围：________________

　　施工图纸范围内的塑钢门窗制作与安装工程。

　　八、质量要求：

　　( )型材塑钢材料为6 0、6 5料白色、钢衬1.0mm厚。按规范要求达到建设单位验收合格标准。

　　九：施工要求：

　　承包方必须严格按施工质量验收规范进行施工，按现行检验标准进行自检，作业场地必须工完料净场地轻。

　　十、安全：

　　承包方必须严格执行国家吉林省有关安全生产管理条例认真遵守安全技术操作规程，并遵照安全交底的施工程序不准违章作业。

　　十一、成品保护：

　　承包方进入现场后不得损坏工地原有成品及半成品构件等，如发生损坏由承包方负责赔偿，并对其视情节轻重进行罚款处理。

　　十二、承包方在现场的施工及住宿人员必须服从发包方管理的领导，负责对承包范围内的所需材料工具的管理，负责对承包范围内的食宿、防火、防盗、安全保卫、卫生等管理工作。

　　十三、工期：按发包方要求，保证发包方其它工种工期进度。

　　十四、违约责任：因单方做成的经济损失由责任方负责，因施工及其他不符合相关部门要求造成的处罚由责任方负责。

　　十五、施工期间违反安全技术操作规程、违章作业、不参加人身保险造成的人身伤亡事故、责任由承包方负责。

　　十六、保修：

　　承包方需按相应规定付保修工作，保修期一年，发包方留置承包方的工程保险金为：承包总价：0.5%，保修期期满后，如无质量问题，十日内返还。

　　十七、其他要求：

　　此合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。结算完毕后自行废止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程的合同11

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙双方经友好协商，在平等、互利、自愿的基础上，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，一致同意签订以下仿真植物购销安装合同条款，以资共同遵守。

　　一、概况

　　1.总金额，即人民币叁万捌仟元整(38000.00)，注：此价格不含发票。

　　2.名称、数量及单价详见乙方《报价单》。

　　3.期限：本项目限于________________年________________月________________日之前完成。

　　二、甲方职责范围

　　1、甲方应在________________年________________月________________日之前清除施工现场的障碍物，并通知乙方进场。乙方根据甲方通知进场后，甲方应确保乙方正常安装。如因甲方原因影响安装或导致交货日期更改，乙方因此产生的损失由甲方负责，交货期限顺延。

　　2、甲方应保证安装现场不能有可视纷扬灰尘，否则所引起的'植物景观质量问题，由甲方负责。

　　3、甲方无偿提供乙方在安装过程中的水、电及货物存储方便。

　　4、在安装过程中，甲方应保证乙方在施工范围内的通行方便。

　　5、甲方委派为安装现场代表。

　　6、甲方按照本合同规定的付款方式，及时付款，所有款项不得以任何理由拖欠，款项未付清前产品归乙方所有。

　　7、甲方免费提供乙方现场人员的食宿安排。

　　三、乙方职责范围

　　1、乙方必须在规定的时间内，保质、保量完成制作内容。

　　2、乙方在制作过程中，虚心接受甲方代表的检查检验。

　　3、在安装过程中，如有破坏性施工，须征得甲方同意。

　　4、安装完毕，乙方及时通知甲方验收，办理交接手续。

　　四、验收标准

　　1、产品验收：以乙方提供甲方的参考图为准。

　　2、甲方应在安装完工后两日内验收，如甲方没有在规定日期内验收，为验收合格。

　　五、付款方式

　　1、现金结算( )支票结算( )汇票结算( )其它( )。

　　2、合同签定后，甲方支付乙方总款的80%，即人民币叁万零肆佰元整(30400.00);施工完毕甲方支付总款的20%，即人民币柒仟陆佰元整(7600.00);

　　六、违约责任

　　1、合同签订后，任何一方违约由违约方承担因违约给守约方所造成的一切损失。

　　2、如因不可抗力因素影响本合同履行，按国际惯例处理。

　　3、乙方如不能在规定的期限内完成制作内容，每逾一天扣罚0.1%的工程款。

　　4、甲方未按日期付款，每逾期一天应支付给乙方合同款0.1%的违约金。

　　七、争议解决

　　本合同执行中如发生争议，由双方协议解决。如协商不成，任何一方均可向北京市丰台区法院提起诉讼。

　　八、合同生效

　　本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，到所有款项支付完毕失效。

　　九、合同份数

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

　　地址：________________地址：________________

　　传真：________________传真：________________

　　电话：________________电话：________________

　　委托代表人：________________委托代表人：________________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

工程的合同12

　　买方：(以下简称甲方)

　　卖方：(以下简称乙方)

　　(买方)：X学院教学科研设备采购项目中所需ERP实训平台经总公司(招标代理机构)以07x02号招标文件在国内竞争性谈判。经评标委员会评定X有限公司(卖方)为中标人。买、卖双方遵照《北京市政府采购办法》的规定，并同意按照下面的条款和条件，签署本合同，并共同遵守履行。

　　1、合同文件

　　下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

　　a.本合同书

　　b.中标通知书

　　c.合同补充条款、说明或补充协议

　　d.投标文件(含澄清文件)

　　e.招标文件(含招标文件补充通知)

　　f.招标货物清单及技术规范(招标文件第三部分)

　　g.技术规范偏差表

　　2、货物和数量：

　　3、本合同总价

　　本合同总价为人民币元整，(￥：000.00元)。

　　4、付款方式

　　合同签字生效后7日内，卖方向买方交纳合同总价50%的质保金后,买方向卖方支付合同全款。货物全部运达买方指定现场、安装完毕后7日内组织验收，(投标文件)验收合格双方签署验收报告后3日内，买方向卖方退90%质保金。一年后，买方向卖方退10%的质保金,如在该期间内卖方不能完成约定的义务，质保金将被买方扣除。

　　5、本合同货物的交货时间、交货地点及运输费用

　　交货时间：X学院指定时间20xx年月日

　　交货地点：X学院

　　6、质量保证

　　ERP实训平台是根据X学院实验教学需要而专门定制委托开发的训练软件。软件所要体现的具体功能、模式、训练教学方案由X学院负责提供，卖方据此负责技术实现，卖方应保证交付的ERP实训平台符合工商大学项目要求，产品开发后需经过测试并合格通过，可用于实验教学。卖方应保证所提供的软件产品经正确安装、正常运转和相应服务在其运行过程中应具有良好的稳定性。

　　7、安装、调试及培训：

　　1、软件产品开发完成后，卖方按买方要求派有经验的技术人员来为买方进行软件的安装、调试及试运行，直至软件可正常开展教学活动(需买方配合)。

　　2、卖方负责对买方操作教师、系统管理人员进行现场技术培训。培训内容包括软件操作、更新备份等。培训人员名额由买方自行拟定。

　　8、检验与索赔

　　ERP实训平台开发完成后，买方将对产品的性能、稳定性、技术要求等进行检验，确认产品满足合同要求后由买方办理验收手续。如发现软件产品与合同不符，买方有权在30天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的检验证书向卖方提出补足、更换或索赔要求。

　　9、服务承诺：

　　(1)软件投入使用后，三年内由厂家免费提供上门维修软件服务;

　　(2)厂家根据用户实际教学需要，三年内随时免费对软件进行必要的更改或升级服务;

　　(3)厂家随软件一起向用户提供一套完整的软件系统管理、安装和维护手册;

　　(4)由厂家负责在用户指定的服务器安装软件运行所需要的操作系统和数据库，确保软件长时间稳定正常运行。

　　(5)由厂家免费向用户提供软件安装、调试和使用的相关培训工作。

　　10、合同的生效

　　本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。本合同一式拾份，具同等法律效力。本合同补充条款需经买卖双方协商后签定，与本合同具同等法律效力。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

工程的合同13

　　建设单位：____________（以下简称甲方）

承包单位：____________（以下简称乙方）

　　根据《民法典》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清____一期10配电工程施工

　　2、工程地点：新华____与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围承包方式：

　　包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。

　　承包范围：________

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管；高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验；

　　3、供电系统施工：龙山____过路150顶管100米；从101013南华线9号杆接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630A箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试；挂表送电等。其中临清____一期23楼北侧1台630A的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期________年____月____日至________年____月____日。

　　四、工程造价及付款方式该工程实行包干价：

总造价人民币68万元整（含税），大写人民币陆拾捌万元整。

　　具体见乙方投标预算书。总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费（建安税）等的综合造价。

　　付款方式：

　　1、合同签订后____日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款；

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%（支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票）；乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的____日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能（包括模拟屏在内）等设备，以达到验收通过为准；

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌；

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A2路250A，低压柜体之间用母排连接；

　　4、变压器采用2台11—630A—10.5（22.5%）0.4变压器（产品是铜芯，达驰）

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD；（厚度要达到国家行业标准）；

　　6、母排要求铜母排，国家表准版铜排，质量标准参照国家标准规范要求；

　　7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任：

　　1、合同签订后____日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工；

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图；

　　3、乙方负责向____市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

　　4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。

如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的____，给甲方赔偿损失。

　　5、如果后期乙方在____市其它项目拥有630A的配电施工工程，须协助甲方将壹630A箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期箱变、高压分接箱质保期________年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

　　九、合同生效合同生效时间：________年____月____日。本合同双方签字后生效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方（公章）：_______________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

工程的合同14

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、承包工程内容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为____万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。

　　四、工期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。

　　五、工程质量

　　1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

　　2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

　　六、工程造价

　　1、工程承包预算造价执行《____省市政设施养护维修工程定额》；材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取；工程量按实计取；人工费按相应规定调整。

　　2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

　　七、工程款拨付

　　工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　九、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　________年____月____日

工程的合同15

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。

　　1.工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3现场条件：用水、用电由甲方提供。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。

　　2.承包范围及方式

　　2.1承包范围：小区内绿化、景观及其给排水、照明(以甲方图纸为准)。

　　2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价万元，其中绿化景观万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。

　　3.工程结算

　　3.1本工程系邀标工程，工程暂定价为万元按年月日报价书为准，景观工程万元按年月日报价书为准。其工程量按实结算。

　　3.2树种的单价由甲乙双方协商后进行报价确定，甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、安全、消防等责任与费用均由乙方承担。

　　3.3乙方工程报价中土建部分所报单价应包括完成招标文件规定的施工图纸中项目所需的全部费用，具体报价应结合当地市场情况及有关规定要求，其内涵：

　　a、包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金;

　　b、包括包括完成每项工程内容所需的全部费用;

　　c、施工中又必须发生的工程内容所需的费用。

　　3.4绿化给水、雨污水、景观电缆、灯具安装由各投标单位根据设计图纸、当地市场及相应定额，自行报价，采用分项总价包干方式(需附预算书)，灯具由甲方指定，报价由双方协商确定。

　　4.付款方式

　　4.1本工程不付工程备料款。

　　4.2工程进度款：按工程进度每月付月产值的，竣工验收合格后付款至。工程经验收合格，办理工程决算后支付工程总价的，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待一年保养期满，退还乙方(不含利息)。乙方应在收到甲方每一笔工程款时内向甲方开具合法有效的发票凭据。

　　5.绿化苗木、景观园艺

　　5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合甲方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。

　　5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。

　　5.3部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植(并提供技术帮助)，具体数量及品种甲乙双方共同商定。

　　5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。

　　6.质量要求

　　6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计及甲方要求，树干挺直，粗细匀称。

　　6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土(按该苗木的要求配制)。

　　6.3工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。

　　6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。养护期间由于乙方原因，造成苗木死亡的，均由乙方按照图纸要求规格补植并承担相应的费用。

　　7.工程验收

　　7.1隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前24小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后3日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担;不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。

　　7.2工程竣工10日内，乙方应提前24小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。

　　7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方(不含利息)。

　　8.施工工期

　　8.1经甲乙双方商定，本工程自年月工，总工期为日历天。

　　8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如延误的，按每天工程总造价的万分之四进行罚款。

　　8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承担违约责任。

　　9.违约

　　9.1若乙方无正当理由单方终止本合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程造价的10%的违约金。

　　9.2乙方必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，确保按期顺利竣工，否则每拖一天，向甲方支付违约金，累计扣罚。

　　9.其他约定

　　9.1施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。

　　9.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育，在施工过程中，必须注意施工安全，避免不安全因素发生，在施工中发生的一切人身伤亡事故，均由乙方承担相应的责任及费用。

　　9.3文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。