- 相关推荐
外墙清洗工程合同
在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的外墙清洗工程合同，欢迎阅读与收藏。
外墙清洗工程合同1
甲方：
乙方：
经双方友好协商，现就甲方委托乙方对甲方所管理的博盈投 广场外墙进行清洗相关事宜约定如下：
1、双方约定，本合同所包含的工程内容为：博盈投 广场大厦所有外立面墙体、玻璃。其中玻璃为内外均清洗，且包含窗台、窗槽、窗棂、门及门楣、雨棚及附件。乙方另负责对大厦一层叁处雨棚进行彻底清洗除锈并重新涂刷油漆。在清洗施工中如有对其他部位造成的污染也属乙方清洁的范围。
2、乙方在本工程的施工中，应使用符合国家标准、对人及周围植被无毒无害、适合本大厦实际情况的化学药剂，施工进行前应将药剂相关合格证、说明书等报甲方审核同意。在本工程施工中如有因使用不合要求的清洁剂或其他材料造成的所有损害均由乙方负全部责任。
3、本工程采用包干价方式，总价为壹万伍仟元整。甲方除提供本工程所需的水电供应外不另承担包干价以外的任何其它费用。双方约定的付款方式为：工程完工通过验收合格15日后如无因本工程产生的其他不良影响，甲方在3个工作日内一次性付款给乙方。
4、乙方为本工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。
5、乙方应保证按国家相关规定在本工程施工中采用具有作业资格的'施工人员，并严格遵守操作规程。本工程所有安全责任均由乙方独立承但，甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。
6、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。乙方在施工中还应注意避免或减少对大厦内正常的工作秩序的影响。乙方应在施工前将详细施工方案通报给甲方，并征得甲方同意后方可按方案施工。
7、乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工，但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。
8、工程完工后，由双方共同验收。验收标准为：外墙无污迹（包括明显透迹、水渍、灰渍）、无因清洗产生的外墙面明显褪色或颜色差异；玻璃应使用专用玻璃清洁剂和使用玻璃刮片施工工艺，玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍；内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹，现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损；另在施工结束后15日为质量观察期，此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。
9、如经双方验收达不到上述标准的，由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担，造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。
10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
授权人： 授权人：
年 月 日 年 月 日
外墙清洗工程合同2
发包方：_______________________________________(以下简称甲方)
承包方：_______________________________________(以下简称乙方)
风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商就乙方承包外墙清洗工程事宜，协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
一、工程名称：________________________________
二、工程地点：________________________________
三、工程项目：
1.清洗区域：________________________________
2.清洗方法：________________________________
3.清洗面积：______________平方米
4.单价：____________元/平方米
5.总金额：____________元(大写_________________元)
第二条：承包方式
由乙方包工包料、包安全、包质量、包工期、包承包风险等所有费用包干。
第三条：工程期限
经甲、乙双方协商确定：自______年______月______日起至______年______月______日止完成。
第四条：清洗标准
一、玻璃幕墙清洗标准：
1.玻璃幕墙清洗后无灰尘、污垢、污渍、水迹、手印等印迹;
2.玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙不得有污垢存在;
3.玻璃幕墙拼接处的硅硐密封胶缝表面应无污垢;
4.室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印等其它印迹;
5.玻璃幕墙处理的达到无尘、无垢、光洁明亮;
6.玻璃幕墙干刮处理后墙面等无损坏现象。
第五条：工程价款结算方式
1.外墙清洗工程完工通过验收合格后，甲方在第______日内一次性付清款项给乙方。支付方式为下列第_______种形式
(1)现金支付
(2)以银行转账方式支付费用
开户行：__________________________________
户名：____________________________________
银行账号：________________________________
(3)其他：________________________________
2.甲方付款前，乙方需向甲方开具正规发票。
第六条：双方责任
一、甲方责任：
1.甲方负责向乙方免费提供施工必需的水源，电源等;
2.甲方应按本合同规定的付款方式及时结款;
二、乙方责任
1.在甲方规定时间内完成清洗施工，并保证工程质量;
2.自行负责施工人员的人身安全及相关人员的人身财产安全;
3.在施工过程中，如损坏甲方物品，乙方按甲方的购价赔付;
4.如果出现腐蚀现象，因乙方非法施工造成的，由乙方承担全部责任;
第七条：违约责任
甲、乙双方必须严格履行合同条款，任何一方无正当理由不得擅自解除合同;如一方没有履行合同条款，没有履行合同的一方属违约方，应向守约方支付_______元违约金作为赔偿。
风险提示：违约责任条款在于督促双方及时的履行义务，可以根据合同的目的加以更加详细的约定，但是一定要约定明确，具有可执行性和可操作性，要能督促各方认真的履行合同。
第八条：免责条款
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后______日内将情况告知对方，并提供相关证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
第九条：争议解决方式
所有因履行本合同义务或合同有关的一切争议，应首先由争议各方通过友好协商加以解决;若争议各方无法提出解决方案并达成合同，选择以下第_______种方式解决争议。
(1)双方可将争议提交位于______________仲裁委员会进行仲裁，该仲裁应是终局的.，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(2)提交_________法院诉讼解决。
风险提示：争议管辖权条款的约定用于避免对方精心设计的司法陷阱，在约定争议管辖条款时，一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一，约定诉讼管辖，双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖，在选择时只能选择其中一项，否则约定无效。第二，在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错，更不能先多个仲裁机构，否则约定无效。第三，在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
第十条：其他约定
1.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
第十一条：合同生效及补充
1.本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，其中发包方执________份，承包方执________份，具有同等效力。
2.对于本合同未尽事宜，双方可随时签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题作出补充、说明、解释。本合同的补充协议和附件为其不可分的部分，与本合同具有同等法律效力。
发包方(签章)：_________________
承包方(签章)：_________________
_______年_______月_______日
【外墙清洗工程合同】相关文章：
外墙保温工程合同11-09
外墙涂料工程合同03-06
外墙涂料工程合同03-09
外墙涂料工程施工合同12-30
外墙施工合同07-28
外墙租赁合同11-02
外墙装修合同12-11
内外墙涂料装饰工程施工合同11-07
外墙装饰施工合同01-11