当前位置：书文网>合同>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2023-05-10 13:20:29 工程合同我要投稿

精选工程合同模板汇总十篇

　　在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的工程合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

精选工程合同模板汇总十篇

工程合同篇1

　　发包人：_________

　　委托代理人：_________

　　住所：_________

　　承包人：_________

　　住所：_________

　　营业执照号：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　本工程设计人：_________

　　施工队负责人：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　1.1 工程地点：_________

　　1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限_________天，开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：_________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　3.1 发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　3.2 发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费_________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　4.1 开工前_________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的.家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间的水源、电源;

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。

　　7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　双方约定本工程施工质量标准：_________。

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)_________;

　　(2)_________;

　　(3)_________。

工程合同篇2

　　建设工程施工劳务承包合同

　　(钢筋工)

　　工程名称：劳务发包人：

　　劳务承包人：邵士飞

　　钢筋工劳务承包合同

　　劳务作业发包人：高淳建安公司高淳监狱监区改扩建项目第七标段项目部劳务作业承包人：邵士飞

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务承包工程基本情况

　　工程名称：高淳监狱监区改扩建项目第七标段，本标段由多个单位工程组成，其中备勤楼建筑面积5826.9平方米，五层；门卫室一层，建筑面积71.31平方米；标准运动场一片，图纸尚在设计中；监区范围内的室外道路、停车场，给排水、消防；挡土墙压顶等。

　　工程地点：高淳区花山区建筑面积：5898.21㎡（暂定）劳务分包范围：本标段工程设计图纸范围（含设计变更）内全部钢筋加工、绑扎、焊接、安装，二次结构植筋等工作。

　　劳务作业内容包括但不限于：自备机械设备进(退)场装卸车，本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识，配合原材取样送检；钢筋图纸翻样；断料成型；盘园钢筋调直；柱钢筋接头电渣焊，水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检；场内水平、垂直运输；主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎；垫保护层、马凳；垃圾清洗，钢筋整修维护；监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护；余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容，质量自检整改，配合相关部门的质量检查、验收等工作。钢筋加工场地、楼层工作面因施工产生的垃圾必须每天清理。工地生产、生活等所需临时设施的建设用工、施工现场日常环境卫生（省文明工地标准）及迎接主管部门检查临时清理准备用工由劳务承包人承担。承包人自带全部钢筋加工机械和工具，如：调直机、弯曲机、切断机、电（渣）焊机、钢筋钩等。承包人自带辅材有：电焊条、钢筋保护块、钢筋间马凳、绑扎钢筋用镀锌铁丝、植筋所需电锤、钻头、吹气工具及植筋用胶等。

　　施工现场劳务作业人数：30人以上，并需根据进度要求及时调整人员数量，保证工程整体进度的要求。

　　2、合同价款

　　2.1终结算建筑面积按现行20xx版《国家建筑面积计算规范》计算；固定综合单

　　本工程钢筋集中在备勤楼加工，除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用：按每平方米元/平方米计，合计：元变更：在合同履行过程中如有相同或类似项目增加，承包人按合同约定单价继续施工，特殊类型项目单价另行协商。

　　2.2点工工资标准：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。

　　2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人：

　　身份证号码：

　　3、分包工作期限

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　总日历工作天数为：100天

　　4、质量、安全标准

　　工程质量：按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸，国标11G101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工，工程质量必须达到优质工程等级。安全文明施工要求达到：省级文明工地。

　　安全管理约定：○1人员要求：施工人员年龄不能超过60岁，有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场，每天不少于8小时，监管施工质量及安全生产。○2安全设施要求：安全带、安全帽、要严格按标准方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。○4施工现○

　　场机械设备非专职人员不得操作。○5安全技术要求：每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底，由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改，整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。○6安全责任：按照谁施工谁负责的原则，劳务承包人必须严格进行安全生产管理，对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。○7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿，但不承担在住宿内意外伤亡的责任；如劳务承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不承担任何责任。

　　5、施工人员

　　5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目负责人；

　　5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为，职务：劳务负责人；

　　5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗，持证率不少于75%。

　　6、材料、设备、机具供应

　　6.1钢材由发包方提供，承包方应提前20日申报材料计划。钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方，大于50cm的剩余钢筋必须使用到工程中，且不得任意切断。如有发现上述情况则加倍返还给发包方。

　　6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备，仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱，承包人应妥善保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好，安全可靠；材料必须确保质量，不得以次充好，敷衍发包人，或对发包人带来不良影响，上述情况一经发现，发包人将改为自购，费用从承包人结算款中扣除。

　　7、担保

　　劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，劳务发包人要求劳务承包人供以下担保；

　　承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。

　　如劳务承包人违约后，劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任。

　　8、合同价款的支付

　　劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：

　　(1)中间支付：每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用，按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的`考勤记录，并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查，否则生活费不予支付。

　　（2）工程验收合格交付后付至合同价的70%,20xx年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷，劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查，否则工资款费不予支付。

　　9、违约责任

　　当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：

　　（1）劳务承包人因自身原因延期交工的（含中间施工进度节点），每延误一日，应向劳务发包人支付5000元的违约金；当第二次延误出现时，劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工，劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算，由劳务承包人承担，同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。

　　（2）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，一次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金，二次验收不通过，劳

　　务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。

　　（3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时，劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

　　（4）劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定，严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶，第一次发现没收灶具并发出警告，第二次发现则没收灶具并处以1000元/次（点）罚款，第三次发现则没收灶具并处以20xx元/次（点）罚款。

　　（5）进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便，每件一次罚款100元。

　　（6）有打架斗殴的一次罚款1000元。

　　发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。

　　劳务承包人违约并被处罚后，劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时，劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　10、合同份数

　　本合同正本贰份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执壹份；本合同副本叁份，劳务发包人执壹份，劳务承包人执壹份；劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。

　　11、合同生效

　　合同订立时间：20xx年月日

　　合同订立地点：高淳区

　　本合同双方约定自双方签字、盖章后生效。

　　劳务发包人：劳务承包人：

　　住所：住所：

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

工程合同篇3

　　出租方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　承租方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　一、出租方根据承租方需要，同意将____ 吨载重量____ 牌汽车____ 辆租给承租方使用。

　　二、承租方租用的汽车只限于工地运载____ 、____ 、____ 、____ .承租方有调度权，出租房有义务派出司机并负责行车安全、技术操作。

　　三、承租主要负责对所租车辆进行维护保养，在退租时如给车辆设备造成损坏，承租方应负责修复原状或赔偿，修复期照收租金。因出租方所派司机驾驶不当造成损坏的'由出租方自负；如果致使承租方不能按合同规定正常使用租赁车辆，承租方不需支付迟误期间的租金，而且出租方每天还要偿付承租方____ 元的违约金。

　　四、租用期定为____ ，自____ 年____ 月____ 日起至____ 年____ 月____ 日止。承租方如果继续使用或停用应在5日前向出租方提出协商，否则按合同规定照收租费或按合同期限将车调回。

　　五、租金每月为____ 元，从合同生效日起计，每月结算一次，不足一个月按一个月计算租金；承租方应在每个自然月号提前支付下个月租金。

　　六、所用燃料由承租方负责。

　　七、违约责任。出租方不得擅自将车调回，否则将按租金的双倍赔偿承租方。承租方必须按合同规定的时间和金额支付租金，每逾期一天，加罚一天的租金。

　　八、其他未尽事项，由双方协商，另订附件。

　　九、本合同一式____ 份，双方各执正本一份。

　　出租方：____________（签章）

　　代表人：____________

　　____年____月____日

　　承租方：____________（签章）

　　代表人：____________

　　签约日期：

工程合同篇4

　　1建立健全现场监理机构，配备相应合同管理人员

　　要做好现场监理工作，首要条件是建立和健全现场监理机构，除了根据工程实际情况足额配备相应的专业监理工程师外，还应配备具有相应法律知识、高素质的合同管理人员，同时建立和健全相关的规章制度。合同管理人员应当对建设工程合同实施登记、审查等监督管理。特别针对实施过程中出现的合同无台账的普遍问题，应加强改进，建立合同台账，并对台账进行定期的统计和检查。

　　2积极参与施工招标文件编制和施工合同谈判

　　监理单位积极参与施工招标文件编制和施工合同谈判，对了解签订合同双方和合同内容都有好处，也为今后的合同管理奠定良好的基础，是掌握合同管理的最好办法。施工招标应当具备的条件之一为监理单位已确定，因此，监理单位有条件也有义务参与工程施工招标和合同谈判活动。监理单位是具备相应资质’专业且有相应经验的单位’在前期积极参加招标文件编制和合同制订、谈判，尽可能减少合同内容错、漏，力求合同全面、准确、严密并具有可操作性，这样既有利于合同的执行，又有利于监理单位实施合同管理，更可进一步减少合同履行过程中纠纷和争端的发生。

　　3增强法律和合同意识，熟悉和理解合同内容

　　根据有关规定，当合同内容与国家法律、法规相抵触时，应以法律和法规为准，即法律和法规效力高于合同。因此，增强监理人员的法律意识，学习并理解相关法律、法规，掌握法律、法规和合同之间的关系，是做好合同管理的基础。熟悉掌握并充分理解合同条款，这是监理工程师开展合同管理工作的前提。如果对合同不熟悉或理解不够透彻往往会严重影响监理工作质量，甚至使监理工作陷人被动局面。因此，在现场监理机构成立后’应尽快组织监理人员认真学习、熟悉相关合同，充分了解合同双方的责任和义务，并认真分析合同内容风险，为全面开展监理工作做好充分的准备。此外，由于施工合同涉及内容较多，无论合同制订得多么详细，都不可能全面预见和解决工程建设过程中出现的一切问题。在合同谈判、签订阶段难免会出现疏漏、错误、不完善或者容易产生歧义的地方，在合同执行过程中如发现上述问题，监理单位应及时提醒和告知合同双方，及时组织对存在的合同问题进行研究分析’并促成合同双方通过补充协议或会议纪要等形式予以完善和补充，尽量避免和减少日后出现不必要的争议和纠纷。

　　4严格执行合同，督促和协调合同各方履行义务

　　监理与业主虽然是委托与被委托的关系，但其身份应为“独立、公正的第三方”。在监理活动中，监理单位应站在公正的立场，运用自己的专业知识与技能，科学地分析和处理施工中出现的问题，做到以法律为准绳、以合同为依据，根据监理合同赋予的权力，率先垂范、不偏不倚，在不违背国家法律、法规和合同的基础上，独立、公正地提出处理意见和决定，严格按合同约定处理工程监理事务。工程建设合同详细规定双方所承担的责任、权利和义务，明确了合同双方的法律和经济关系。在合同履行过程中，合同双方都有权利用合同来维护自己正当合理的经济利益。在合同双方发生纠纷和争端时，可以通过协商、调解、仲裁等方式解决，但无论采用何种方式，都必须以合同规定的'有关条款为依据。监理单位在工程建设过程中，应起到沟通桥梁的作用，督促和协调合同各方严格依据合同履行各自应尽的义务。

　　5及时、谨慎、正确处理变更、违约和索赔事项

　　由于水利水电工程施工T。期长、地质情况复杂、施工条件多变，施工过程的动态规律必然会出现因设计调整、施工工序和方法改变、设备与材料价格波动等原因造成的一系列合同变更。合同项目变更往往会引起合同双方的争议，因此，监理单位应特别慎重对待合同变更问题。在变更情况发生后，监理单位应及时对变更事项进行审核认定，并督促施工单位及时对变更项目进行申报，同时做好变更基础资料的收集准备工作，按照合同约定原则及时审核处理变更事项。避免因申报、审核超过时效，原始依据收集不足难以溯源等原因带来不必要的争议和造成各方损失。违约和索赔处理是工程建设合同管理的重要内容之一。在工程建设中，合同双方的经济利益目标是不同的，业主单位希望尽可能用更省的投资完成工程建设，而施工单位则会利用一切机会尽可能获得更多的报酬。虽然在国内工程建设中发生的工程索赔行为并不多见，遇到索赔事宜，合同双方会首先考虑用友好协商的办法，采取弥补的方式解决，但是基于维护己方利益，当协商不成后，作为最后的减少风险损失的手段，也会采取索赔方式。当索赔事项发生时，监理单位应该认真对待，不回避、不推迟，严格按照合同约定条款，有理有据对索赔事项进行分析和判断，并及时做出审核意见。无论是发包方还是承包方的索赔，监理工程师都应该本着公平、公正、独立的原则予以处理。

　　6加强监理队伍自身建设，不断提高业务水平

　　建设监理制已经成为工程建设基本制度，法律赋予了监理工程师对工程项目施工进行质量、进度和投资控制及合同管理的职责。同时，工程建设监理本身也是一种委托服务的合同关系，能否服务好工程建设，否能让施工合同双方都满意，除了有一个良好宽松的社会环境，还必须有规范和过硬的业务能力，否则监理单位难以在工程实施中树立威信，也难以让施工合同双方满意，更难以承担起法律赋予的建设监理的责任。因此，加强监理队伍自身建设必须从监理人员的思想素质、专业素质、道德水平等方面进行全方位培养和锻炼，这样才能够真正规范监理行为，才能管理好合同，服务好工程建设。

　　7结语

　　合同管理是监理的重要任务，是质量、进度、投资控制及其他管理工作的基础和核心。在工程监理过程中，监理单位应牢固树立合同的法制观念，加强建设工程项目的合同管理，严格按照合同约定，依法、依规、科学有序开展监理工作，这样才能确保工程在质量、进度、投资受控的情况下顺利实现工程项冃的建设目标。

工程合同篇5

　　泳池设备供应及安装工程合同

　　XXXXXXXXXX会所泳池设备供应及安装工程合同

　　建设单位（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXX置业有限公司

　　承包单位（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXXXX泳池设备有限公司

　　甲方委托乙方承建“XXXXXXXXX”会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款：

　　一、工程内容及承包范围

　　1工程概括：

　　工程名称：XXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程

　　合同名称：XXXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程施工合同

　　工程地点：XXXXXXXXXXXXXX会所工地

　　工程规模：建筑面积 m，

　　2承包内容：

　　2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。

　　2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。

　　2.3、泳池水质及水温的检验、调试。

　　注：1、给水：A、冷水与总承包单位提供的冷水供水口相接，具体位置见图。B、热水供水及回水接至锅炉房墙壁，并与锅炉房供水、回水口连接。

　　2、排水：排水接至地下室集水坑。

　　3、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并引入甲方指定的配电箱或控制箱。

　　4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵等。

　　5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安装所有管道及阀门保温由乙方负责。

　　二、承包方式：

　　本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材料（含价格调整）、包机械、包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、2

　　包验收合格并交付相关资料。

　　三、合同工期

　　3.1、开工日期：开工日期暂定为XXXX年XX月XX日，具体开工日期以甲方开工通知为准。

　　3.2、工期：合同工期总日历天数：（包括法定节假日计算的承包天数）三、质量标准：合格，本工程以水质检测（符合国家游泳池卫生检验标准）等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制为28±1C。

　　四、合同价款

　　4.1合同价款：

　　本工程合同总价为：￥元（含税固定总价）

　　大写人民币元整（大写）

　　4.2 价款约定：

　　⑴ 合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。

　　⑵ 本合同约定的价款为综合包干价，除经甲方批准的工程变更或经甲方确认的现场签证外，结算时一律不予调整。

　　⑶ 乙方在签订本合同前对本工程的全部招标文件、甲方认可的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。

　　⑷ 合同总价或单价中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。乙方在现场使用的水电费由乙方另行向总承包单位支付。

　　⑸ 按国家及政府规定由乙方缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内，由乙方负责向相关部门缴纳。

　　⑹合同总价已包括了材料价格的市场风险，政策性风险及当地人工工资、当地定额人工工资的上调风险。

　　4.3、支付方式

　　4.3.1 合同签订生效后10内支付合同总价款的25%作预付款。

　　4.3.2 所有设备及材料到工地后15日内支付至合同总价款的70%。 0

　　4.3.3工程调试完成验收合格且竣工结算后的15日内，甲方向乙方支付至结算价款的`95%，余5%的结算工程款作为质量保修金（保修期两年）。保修期满后支付，不计利息。

　　4.3.4 甲方可以以转帐支票方式支付本合同的任何工程款。

　　4.3.5 支付工程款项时，乙方必须向甲方提供符合当地税务部门要求的发票

　　4.3.6因本工程发生的违约金、罚款、赔偿金等所有费用，甲方可随时在应付工程款中予以扣除。

　　五、双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务：

　　1.1、使施工场地具备施工条件。

　　1.2、将施工所需水电等接至双方约定地点，保证施工期间的需要。施工及调试用水用电费用由乙方承担。

　　1.3 甲方建设的锅炉提供的热水温度为60C以上（含60C），热水压力≤1MPa，热水流量≥17.7m/h，冷水温度为XXXXX市自来水公司的市政管网供水温度。

　　1.4乙方进行水质调试，甲方需派泳池维护操作人员进行泳池日常打理（如投药、清洁等），同时接受乙方提供的免费培训。

　　1.5甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。

　　1.6 根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。

　　1.7 按合同约定的方式，按时向乙方支付工程预付款、工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。

　　1.8 及时组织竣工验收，办理竣工、结算、移交等手续。

　　1.9 向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。

　　1.10 可随时到乙方的制作工厂对产品或配件质量进行检查。

　　1.11 乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，在甲方书面通知乙方10天内，如乙方仍无明显改进，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。

　　1.12 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。

　　2、乙方的权利及义务

　　2.1 乙方负责办理本工程的开工许可手续，缴纳相关的规费。

　　2.2 按发包方及总包方的要求组织施工，并在合同签订后提供3份会所泳池设备施工300

　　图，同时提供电子版图。尽管有监理或发包方的批准，乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。

　　2.3 本项目图纸由乙方设计，乙方设计的图纸要求必须满足国家及地方的规范要求，并达到甲方的功能要求。如因乙方设计的图纸不能满足甲方的功能要求或国家及地方的规范要求，乙方承担全部责任，工期不得顺延。因以上原因造成设计重新调整而增加的设备、材料及施工等所有费用，全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方承担甲方因此造成的全部损失。

　　2.4 提交进口设备的报关单复印件、原产地证明书原件、商检证胆等相关证明、工程竣工图纸及有关验收报告。

　　2.5 乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准，并不得影响发包方的正常施工需要及工程进度。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。乙方对自己的施工队伍、现场、原材料、设备实施管理；负责材料质量，在施工过程中，做好施工记录和各项施工技术资料，做到与工程进度同步，竣工结束后15天内提供完整的竣工验收资料。

　　2.6乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。

　　2.7 乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

　　2.8 在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：

　　⑴ 充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；

　　⑵ 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施并承担相关费用；

　　⑶ 采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失并承担相关费用。维持现场清洁、道路畅通。设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清；

　　⑷ 按主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相

工程合同篇6

　　甲方（聘用单位）：

　　乙方（受聘人）：

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家和省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致的原则，签订本合同。

　　一、劳动合同期限

　　合同期从起至完毕时止。

　　二、工作内容和工作地点

　　1、乙方的岗位职务为

　　2、乙方的工作地点为三、工作时间和休息休假

　　3、乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。

　　4、凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。

　　5、甲方因生产（工作）需要可以延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。

　　6、乙方不享受任何法定节假日。甲方停工时间视作为乙方假休日，并按本合同约定的工资标准支付工资。

　　四、劳动报酬

　　1、乙方正常工作时间的工资为人民币元/月。

　　2、该工资已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。

　　3、工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证劵替代货币支付。

　　4、甲方每月日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。

　　5、乙方延长工作时间或者在双休日、法定节假日上班的，不支付加班工资，也不安排补休。

　　五、社会保险和福利待遇

　　1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的`手续。只办理意外伤害保险。

　　2、乙方患病或非因公负伤，甲方不给于医疗待遇，医疗期间内不支付病假工资。

　　六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

　　1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

　　2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权对甲方提出批判并向有关部门检举、控告。

　　3、乙方因工负伤或者因工死亡的，甲方应按照政策予以补偿。

　　七、权利和义务：因乙方责任造成施工错误，带来经济损失的，视具体情况由乙方承担赔偿责任、因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。八、合同的变更

　　甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。

　　九、合同的解除与终止

　　（一）解除

　　1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　2、有以下情形之一的，甲方可以解除本合同：

　　a、乙方严重违反甲方规章制度的；

　　b、乙方严重失职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的；

　　c、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；

　　d、乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作；

　　3、有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

　　a、甲方未及时足额支付劳动报酬的；

　　b、甲方的规章制度违反法律、法规规定，损害乙方权益的；

　　c、甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的；

　　d、法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

　　乙方解除本合同，应当提前10日以书面形式通知甲方。

　　（二）终止

　　本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。

　　九、调解与仲裁

　　双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。

　　甲方（盖章）乙方（签字）

　　代表（签字）

　　签约时间：年月日

工程合同篇7

　　经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议：

　　一、合同双方：

　　甲方：

　　乙方：

　　二、承包内容：

　　电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

　　三、合同双方的权力和义务：

　　1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

　　3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

　　4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

　　5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。

　　6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的`一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

　　7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

　　8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

　　9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

　　10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

　　10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。

　　11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。

　　四、承包款结算方法：

　　乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

　　五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇8

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的.一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　身份证号码：

　　电话号码：

　　银行帐号:

　　开户行名称：

　　年月日年月日

工程合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方为解决生产线工程生产生活用水，委托乙方在其辖区内施工水井壹眼，经双方协商一致,签订如下合同：

　　一、工程名称：xxx生产线凿井工程

　　二、工作内容：物探勘察、设计，凿井施工。

　　三、工作量及技术要求：

　　1、井深：预计井深400米。

　　2、井斜：百米。

　　3、水量：成井后单井出水量预计1560吨/天。

　　4、井径及井管：开孔井径Ф400mm，下入Ф273mm壁厚7mm螺旋钢管及同径滤水管，终孔Ф219壁厚6mm螺旋钢管及同径滤水管,以保证水泵起下顺利，运转正常为准。

　　5、砾料：视含水层情况投入Ф35mm滤料。

　　6、水质要求：色度不超过15度，并不得呈现其它异色，浑浊度不大于3度，不得有异臭、异味，PH值在6.5～8.5之间,总大肠杆菌群不大于5000个/L.

　　(一)甲方责任

　　1、施工场地三通一平，即：水、电、路通至施工现场，施工场地平整;施工用水费用由甲方负责，电费由乙方负责。

　　2、负责施工现场的障碍拆除，提供泥浆排放场地及占地，青苗赔偿。

　　3、指派一名施工负责人负责协调乙方工作及地方关系，负责凿井办证及水利部门征收的所有费用。若有其他部门干扰施工，甲方负责解决。

　　4、协助钻机安全进入工地及搬迁，施工结束且工程验收合格后，不能以任何理由扣押钻机或阻碍搬迁。

　　5、负责协调乙方施工人员的住宿、伙房、用水、用电及办公场所等设施，费用由乙方承担。

　　6、甲方应在乙方提出竣工验收要求五日内组织人员进行验收，超此期限视为甲方认可验收合格。

　　(二)乙方责任

　　1、水文物探勘察结束后，乙方需确定水井位置、预计单井出水量、预计水井深度。并提出两至三个可选井位以供甲方参考。

　　2、负责施工钻井及物探勘察的全套设备，车辆、仪器精度达到技术规范要求，保证勘察质量。

　　3、按《供水井工程施工规范》施工，保证钻孔质量，文明施工。

　　4、负责施工安全及施工人员的人身安全，并承担一切由此造成的损失。

　　5、遵守甲方的'规章制度。

　　6、为甲方提供水泵型号，负责水泵的安装调试。水泵可委托乙方代买，水泵款由甲方负责。

　　7、施工结束后，乙方提供伍份工程报告(包括单井的实际井深、井径和部面图，单井的测试水量和水质化验报告，取水设备性能和计量设施情况等有关资料)，电子版报告一份。

　　8、成井后需提交水样全分析报告伍份。

　　四、工程造价及付款方式

　　(一)工程造价

　　甲方负责三通一平及费用，工程造价按双方签证后的实际井深结算，综合单价按817.63元/米计算(不含物探费用)，物探费用按三万元包干。预计井深400米，工程总费用预计35.7052万元，最终按双方签证后的实际工作量结算工程款。

　　(二)付款方式

　　物探勘察外业结束后付两万元。若物探勘察结束后，井位及出水量达不到甲方要求的，甲方需付清勘察费剩余壹万元，合同终止。钻机进入工地，付凿井工程款的30%，达到设计井深要求，再付凿井工程款的35%，经甲方验收工程合格后5天内支付到凿井工程总价的95%及剩余壹万元物探费用，剩余5%质保金在工程完工后12个月支付。

　　五、工期

　　物探15天，自20xx年10月22日开始至20xx年11月5日结束并提交物探报告;甲方具备开钻条件(水、电、路及各项补偿)通知乙方，乙方自接到通知后五日内钻机进场并开钻，凿井从开钻之日起75天结束施工，交付使用。

　　六、违约责任：

　　1、经双方约定的出水量为最低出水量。若达不到此出水要求，甲方不支付凿井工程费用，已付给乙方的费用，乙方要在三日内无条件如数返还甲方(不包括三万元物探勘察费用)。否则，甲方有权扣留乙方钻机等设备。

　　2、乙方应按合同约定的施工工期按时完成，若工期每超过一天按预计工程总费用的0.5%做为对甲方的赔偿。

　　3、由甲方原因(水、电、地、路，工程款不到位等)造成的误工、工期顺延，按1680元/台班，支付给乙方误工费。

　　七、其它：

　　1、由人力不可抗拒或自然原因造成的误工工期顺延。

　　2、待物理勘探结束后，井位、井深、出水量甲乙双方另行签订补充协议进行约定。

　　3、物理勘探报告提出井深，实际凿井深度允许在提出的井深深度1.1倍以内，若超出此井深范围，超出部分不支付工程费用。

　　八、本合同一式四份，甲乙双方各两份，具有同等法律效力。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决，并可签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。