- 相关推荐
装饰工程合同书
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的装饰工程合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
装饰工程合同书1
合同编号：_________
发包方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
承包方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
按照《中华人民共和国民法典》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同;
2、本合同附件;
第二条图纸和文件的保管与提供
1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
第三条工程概况
1、工程名称：_________工程。
2、国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号：_________，工程项目表文件号：_________，申请建筑许可执照文件号：_________，计划任务书文件号：_________，初步设计文件号：_________，总概算文件号：_________。
3、工程编号：_________;施工许可证号：_________;营业执照号：_________
4、工程地点：_________市_________区(县)_________路
5、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
6、工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料
(3)承包方包工、发包方包全部材料 如按预算实行包工包料，属于承包方及发包方负责供应之材料，承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第四条工程期限
(一)开工
1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_________天(日历天)，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
2、开工前_________天，承包方向发包方发出开工通知书。
3、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;
(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;
(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(二)竣工
(1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。
(3)施工中发包方如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
(4)凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。 第五条工程师 建设工程实行监理的，发包方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《中华人民共和国民法典》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
1、发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。
2、工程师姓名：_________，职务：_________，职权：_________，发包方委托的职权：_________，需要取得发包方批准才能行使的职权：_________。
3、合同履行中，发生影响发包方承包方双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的'处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。
4、除合同内有明确约定或经发包方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。
第六条工程质量
(一)工程质量等级
1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。
2、达不到约定条件的部分，发包方代表一经发现，可要求承包方返工，承包方应按发包方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因承包方原因达不到约定条件，由承包方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包方承担违约责任。因发包方原因达不到约定条件，由发包方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
3、双方对工程质量的争议，请协议条款约定的质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。
(二)质量标准
1、承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
2、承包方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到_________。
3、凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应在发包方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由承包方承担违约责任。由于发包方原因达不到工程质量标准的，由发包方承担返工责任及经济支出。
(三)质量监督 本工程的质量监督，由质量监督站负责，双方均应接受其对工程质量的监督与检查。 第七条工程检查验收
1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份及所承担的任务。
3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
5、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后_________小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收，承包方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由发包方负责;不合格者，由承包方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。
6、电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照_________等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由发包方提供。其费用包括在定额内的，由承包方负担;定额中未包括的，由发包方负担。
7、设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。
8、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
9、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。
10、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
11、工程交工验收后，土建工程保修期为1年，采暖工程保修期为一个采暖期，水电工程保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由承包方负担。
12、发包方在不妨碍承包方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
第八条工程合同总价
1、本工程合同总价为人民币_________元。其中：材料费：_________元(人民币)，人工费：_________元(人民币)，管理费：_________元(人民币)，设计费：_________元(人民币)，垃圾清运费：_________元(人民币)，税金：_________元(人民币)，其他费用：_________元(人民币)。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
(3)重大设计发生变更;
(4)在施工中新增加了工程项目;
(5)其它_________。 第九条工程价款的支付与结算 1.本合同签订后_________日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_________%备料款，计人民币_________元;临时设施费，为土建工程合同总造价的_________%，计人民币_________元，安装工程为人工费的_________%，计人民币_________元;材料设备差价_________元，分_________次支付，每次支付时间、金额_________。差价调整办法：双方商定采取下列第_________种差价调整办法。
(1)按主材计算价差。发包方在招标文件中列出需要调整价差的主要材料表及其基期价格(一般采用当时当地工程造价管理机构公布的信息价或结算价)，工程竣工结算时按竣工时当地工程造价管理机构公布的材料信息价或结算价，与招标文件中列出的基期价比较计算材料差价。
(2)主材按抽料计算价差，其它材料按系数计算价差。主要材料按施工图计算的用量和竣工当月当地工程造价管理机构公布的材料结算价或信息价与基期价对比计算差价。其它材料按当地工程造价管理机构公布的调价系数计算差价。
(3)按工程造价管理机构公布的竣工调价系数及调价计算方法计算差价。
2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_________%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。工程进度款支付。工程进度款应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经发包方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付工程款。发包方如不按合同约定支付工程款，则按合同条款的约定承担相应的责任。
3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
4、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_________的违约金。
5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
6、本合同造价结算方式：_________。
7、承包方在单项工程竣工验收后_________天内，将竣工结算文件送交发包方和经办理银行审查，发包方在接到结算文件_________天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办理银行审定后拨款。工程竣工结算的审查。发包方在收到承包方提出的工程竣工结算证书后，由发包方的造价工程师或委托相应资质的工程造价咨询单位审查，并按合同约定的时间提出审查意见，作为办理竣工结算的依据。
5、不可抗力解除合同：合同签订后发生第1款(3)和(4)项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。
第三十条保险
1、工程开工前，发包方为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
2、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包方办理保险，并支付保险费用。
3、发包方可以将有关保险事项委托承包方办理，费用由发包方承担。
4、承包方必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
5、保险事故发生时，发包方承包方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
6、具体投保内容和相关责任，发包方承包方在条款中约定。
第三十一条担保
1、发包方承包方为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
(1)发包方向承包方提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
(2)承包方向发包方提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
2、一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
3、提供担保的内容、方式和相关责任，发包方承包方除在条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
第三十二条专利技术、特殊工艺和合理化建议
1、发包方要求采用专利技术和特殊工艺，须负责办理相应的申报、审批手续。承担申报、试验等费用。承包方按发包方要求使用，并负责试验等有关工作。承包方提出使用专利技术和特殊工艺，报发包方代表批准后按以上约定办理。
2、承包方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的理解及对原定材料、设备的换用，必须经发包方代表批准。
3、以上发生的费用和获得的收益，双方按协议分摊或分离。
第三十三条文物和地下障碍物 1.在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包方承包方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
2、施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包方应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
3、所发现的地下障碍物有归属单位时，发包方应报请有关部门协同处置。
第三十四条合同解除
1、发包方承包方协商一致，可以解除合同。
2、停止施工超过_________天，发包方仍不支付工程款(进度款)，承包方有权解除合同。
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包方有权解除合同。
4、有下列情形之一的，发包方承包方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行。
(2)因一方违约(包括因发包方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第五十五条关于争议的约定处理。
6、合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和已购材料.设备的保护和移交工作，按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包方应为承包方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第三十五条附则
1、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。 2.本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
(1)预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
(2)在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
(3)招标工程，按《_________市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
(4)双方商定的其他事项：_________
第三十六条合同生效与终止
1、双方在协议书中约定合同生效方式。
2、发包方承包方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后，发包方承包方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
第三十七条合同份数
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包方承包方分别保存一份。
2、本合同副本份数，由双方根据需要在条款内约定。
第三十八条补充条款 双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，在条款内约定。
发包方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
装饰工程合同书2
装饰工程名称：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
苏州市经济贸易委员会制定
苏州市工商行政管理局 监制
苏州市室内装饰工程合同
甲方（委托人）：乙方（被委托人）：
一、 装饰施工项目：
1、装饰施工地点：
2、房屋结构：
3、装饰施工内容及要求：（详见报价单，并以报价单为准）。
二、工程期限及保修期：
1、工期：天。因天气变化造成施工难度，影响施工进度，工期顺延。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、工程保修期：月。保修期：月。保修期自本工程竣工验收合格之日
起，由乙方开具工程保修单。
3、在工程保修期内，如甲方人为造成损坏，要求乙方维修，甲方应全额付给乙方材料费及人工维修费。
三、工程造价及付款方式：
工程总造价：（大写） （小写） 元。
合同生效时，甲方支付总造价的 20 %，其余价款根据施工进度计划分期支付：水电工完，瓦工材料进场施工之前，支付总价款的35 %，瓦工结束，木工材料进场施工之前，支付总价款的40 %，余款：5%，于工程验收合格后付清。双方款项往来，均应出具正式收据。
四、材料、设备的供应
1、甲方提供的材料、设备：
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施
工进度计划及时供应到现场。
2、乙方采购的材料、设备：
凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，经由甲方签字认可后再行使用。乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
3、 甲、乙双方采购的材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰材料有害物质限量强制性国家标准。
五、施工前准备细则
1、甲方
⑴ 开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
⑵ 向乙方提供施工需用的水、电等必备设施，并说明使用注意事项。
⑶ 施工中使用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。⑸ 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。⑹ 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，需征得乙方同意并应支付赶工费，待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。
⑺ 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需甲方代表与乙方代表接触。
2、乙方
⑴ 组织施工图纸或工艺质量的现场交底，拟定施工方案、进度计划，交甲方审定并签字认可。
⑵ 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。⑶ 乙方委派： 为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。
六、施工安全与防火
1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室
内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。
3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。
七、工程施工变更
1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，签订变更单后方能进行该项目施工，所引起增减费用，可在工程第三批付款时，一并结清。如需减项不可超过总价的5%。
八、工程质量、验收及结算
1、工程质量按1997月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
3、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，
验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能阻止验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
4、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料5
天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内结清尾款。
九、违约责任
1、甲方责任
⑴ 未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲
方引起的其他原因等，除工程日期得予顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程造价的1‰。
⑵ 由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示
使用的而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
⑶ 工程未经验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任。
⑷ 甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的`1‰支付违约金。
⑸ 甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑物及设备管线，乙方有权拒绝施工。
2、乙方责任
⑴ 工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工，造成损失由乙方负责。
⑵ 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的1‰支付违约金。
⑶ 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损失，应视情况予以赔偿。
⑷ 未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。
3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总价的20%的违约金，并承担由此造成的其他经济损失。
十、争议或纠纷的处理
1、本合同履行期间上方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，
上方可采取协商解决或请装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。
2、双方协议或调解不成时，双方同意由同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）。
十一、附则
1、本合同一式四份，双方各执二份。
2、本合同甲乙双方签字后，即可生效。
十二、其他约定
1除甲方不能按时付款外，乙方不得停工。
2乙方施工期间，水电费由甲方自理。
3严格按照报价表中所列项目施工。
甲方（签章）：乙方（签章）：
代表人： 法定代表人：
单位地址：单位地址：
年 月 日年 月日
装饰工程合同书3
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概况：建筑面积 平方米。
二、 工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、 工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；
工程造价为：￥ 元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）
四、 工程期限
工程开工日期：年月日
工程竣工日期：年月日
五、 质量要求
按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
六、 付款方式
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价30%
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 70%
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100%
4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。
七、双方责任
1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的.，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（ 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）
3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、 其它未尽事宜由双方协商解决。
6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称（盖公章）： 乙方单位名称:（盖公章）
法人代表：法人代表：
年 月 日
装饰工程合同书4
甲方：
乙方：
本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合装修工程具体情况，双方达成协议：
一、 工程概况
1. 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 工程价款（大写金额）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，详见本合同附件《报价表》。增加项目及费用经甲、乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。
4. 工期：双方商定本工程工期为＿＿＿＿天，按时按质完成全部施工及安装任务。即自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（施工期以材料进场第二天算起）。
二、 甲方工作
1. 开工前负责办理好建设许可证，协助乙方办理施工许可证及夜间许可证。及负责办理因施工占用和共用空间报建手续。
2. 负责向乙方免费提供完工的建筑主体、并提供施工所需的水、电。
3. 开工前一天，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所在地滞留的家具、陈设等采取保护措施。若甲方不采取必要的保护措施，因而造成家具、陈设的损失由甲方承担。
4. 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
5. 按时、按质、按量提供施工用的自购材料。
三、 乙方工作
1. 指派＿＿＿＿＿＿＿＿为乙方驻工地监理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
3. 严格按照图纸或说明进行施工，做好各项选题检查和施工记录。
4. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5. 乙方有权拒绝不专业的违反规范的要求及非法要求。
四、 关于工程价款及结算的约定
1. 方案设计确定后，甲方需交定金＿＿＿＿元，才能进行施工图设计。如因甲方原因，中止本协议，甲方所交定金作为乙方设计的补偿。
2. 本合同签订后，甲方付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的40%（包括定金），乙方进场施工。
3. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场前，甲方付给乙方第二批工程款，即报价单上确定的总金额与增加项目金额的和的30%。木工程基本完成，油漆、灰工进场前，甲方付给乙方第三批工程款，即报价表确定的总金额和所有增加项目金额的和的20%。甲方所付工程款以乙方财务部开出的票据为准。
4. 工程竣工后，甲方应及时验收、结算并于结算当天内付清全部结算款（包括增加项目金额之和）
五、 关于材料供应的约定
1. 本工程所需的`按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内甲方采购供应运到工地现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异对工程造成损失的，责任由甲方承担。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
2. 凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成的损失由乙方负责。
六、 关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延。
a. 不能按期供水电；
b. 不有保证每天有8小时以上工作时间（含加班）
c. 不能按期提供自购材料、设备
d. 不能按期付款
e. 因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费；
f. 因甲方原因终止协议，而总造价工程量未过半，乙方拥有收取工程总造价55的设计费权利
g. 逾期验收
2、因乙方责任
a. 不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担；
b. 对竣工验收后保修期＿＿＿＿月内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修；
c. 由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负；
d. 由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿。
e. 由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责，在工程结算款中扣除。
七、 设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。
2. 乙方发布严格按甲方认可的图纸施工（安装）
3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以局面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变理所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补尝停工和已采取材料（因变更了无法再利用而造成的材料损耗）等费用清单。甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整。
4. 隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，验收期为两天，甲方不按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
5. 由于甲方提供的材料、设备质量不合格，而影影响响工程质量。其返工费用由甲方承担，且工期顺延。
6. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
7. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后＿＿天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
八、装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题的协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十一、本合同经双方签章后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决；如协商调解不成时，双方同意由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会裁决。
甲方： 乙方：
装饰工程合同书5
甲方（委托单位）：
乙方（承建单位）：济南世纪三强广告有限公司
以上双方就店面装饰工程一事，经过友好协商达成以下协议。
一、乙方工作范围：
甲方委托乙方作为 店面装饰工程商，负责甲方店面装饰工程。
二、工程概况：
1．工程各称：
2．工程地点：
3．工期：
4．XXX字的项目增加单追加工程款。
5．工程造价：元。
三、双方责权
1．乙方负责按照甲方确认的设计图纸完成店面装饰工作。
2．店面装饰期间的电费、场地管理费、由甲方承担，甲方还需协助乙方办理进场手续。
3．乙方在店面装饰过程中派专业工作人员负责巡场维护，如在无外力情况下， 展台倒塌，乙方应承担一切损失。
4．甲方在施工过程中需要增加项目，需与乙方协商，签定了工程追加项目单即可。但由此造成的工期延误则由甲方承担。
5．因商场客观条件限制及不可抗拒的事件发生而导致乙方未能按原计划完成施工，乙方不承担责任，甲方不以此为由扣款。
6．甲方因不按照合同规定的时间向乙方支付工程款，导致乙方不能按时开工或工期延误，因此造成的损失、后果由甲方自行承担。
7．工程开工日期为合同签定日期。
四、双方违约责任：
1．甲方如未能按合同约定付乙方合同款，每迟1工作日，甲方将向乙方支付合同总价 1%的违约金。
2．乙方如未能按本合同规定的'时间完成店面装饰工作，每迟1工作日，乙方将向甲方支付合同总价1%的违约金。
五、验收标准：
以甲方签字确认的设计图纸制作要求为验收标准。
六、付款方式：
1．合同签定后，甲方付给乙方工程总额%人民币元。 （大写 ）作为装修材料预付款。
2．乙方完成店面装饰后，甲方于工程结束第2天将总工程余款付清给乙方，即工程总额 %人民币 元。（大写 ）
七、本合同不因签约当事人离职或变动而改变。在甲方未付清全部工程款之前，店面装饰工程所有装饰物品的所有权归乙方所有。
八、未尽事宜，经双方共同协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
九、双方如有异议，双方协商解决。
十、合同附件：设计图纸（效果图、施工图）
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起生效，履约完毕后自动终止。
甲方：乙方：济南世纪三强广告有限公司
甲方代表人：乙方代表人：
联系电话： 联系电话：
日期：日期：
装饰工程合同书6
甲方：
乙方：南岳区白蚁防治所
一、预防工程范围及面积
预防工程范围：
预防工程面积：
二、工程费用
依照湖南省物价局核定的收费标准及双方协商结果，本项工程房屋装饰装修白蚁预防费用为人民币： 元（大写）
三、工程质量标准
乙方应严格按照国家建设部和湖南省建设厅白蚁预防技术规程操作，达到合格标准。
四、工程验收
对施工完成的项目，甲方现场进行签字验收。
五、工程包治期限 包治期限为五年。
年 月 日起至 年 月 日止。（已发现蚁害未进行灭治处理的无包治期限，只进行一次施药处理）
六、权利义务
（一）、甲方权利义务
1.向乙方提供装饰装修方案、图纸等相关资料；
2.及时向乙方通报装修工程施工进度，配合乙方进行白蚁预防施工，做好施工协调工作；
3.包治期间内，甲方如对预防处理好后的房屋进行新的'装饰装修，需提前与乙方联系，另行签订补充合同，否则该工程不享受期限包治。
4. 如果在包治期限内发现蚁害，应及时通知乙方进行防治；
（二）、乙方权利义务
1.进行施工防治时，应主动接受甲方现场监督，确保质量。
2.施工防治完毕后，应及时向甲方交待相关安全注意事项。
3.包治期间，防治范围内发生蚁害，应及时进行免费防治。
七、违约责任
（一）、甲方应按本合同第二条、第四条、第六条第一款履行责任，如有违以上任一条款而影响防治质量的，责任有甲方自负。
（二）、乙方应按本合同第一条、第三条、第五条、第六条第二款履行责任，如有违以上任一条款导致蚁害发生，在包治期限内由乙方无偿治理。
本合同一直两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
代表名称：
地址：南岳区南街50号 地址：
电话：0734-5679790 电话：
年 月 日
装饰工程合同书7
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定。甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就发包人室内装饰装修工程有关事宜协商一致，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：参见合同附件(二)《装饰工程预算书》所列项目。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工，发包人包料。
第二条 工程价款
工程价款(大写金额) 叁拾伍万壹仟玖佰伍拾肆元整 详见合同附件(二) 《装饰工程预算书》。
第三条 付款方式
1、双方约定按以下第
2、特别费用的约定
a、施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
b、施工过程中，由于乙方的原因违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。
c、合同附件预算表中没有列明税费的，税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的，由乙方负责缴交。
3、乙方按双方签署的预算附件项目执行，如甲方增加新的工程项目，经双方协商，另行签署补充合同，其工程项目涉及的款项，甲方应先预付30%的工程款，工程进度到50%时，甲方在验收前支付给乙方工程款。如其工程材料款项大于该项目的'50%，甲方应按实际比例先支付给乙方备料款。
第四条 质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。工程验收标准，双方同意参照三亚市地方标准DB31T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加或减少的费用，应另签定补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负，施工质量由甲方负责。
5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第五条 材料供应
1、甲方所提供的材料均应用于合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪做它用。
2、乙方提供的材料，未按附件(二)所报的价格或底于报价和品牌.设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备、，必须是符合设计要求的合格产品，并按时供应到现场。如延期，施工工期顺延，并按延误工期处罚，按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第六条 工程期限
1、工程期限天，开工日期年日，竣工日期 年 11 月 01 日。
2、如果是乙方原因而延迟完工，每日按
3、甲方自行挑选的材料、设备、因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担。乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、在施工中，因工程质量问题，双方意见不一致而造成停工，均不视为误工或延迟工期，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以保证继续施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方承担全部施工费用。如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
6、施工中，甲方未经乙方同意。私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条 工程验收
1、工程质量验收,(按附件二图纸报价材料等验收),除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部竣工后，乙方通知甲方进场竣工验收。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在十天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任，甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时间内前来验收，应及时通知乙方，另定日期，但甲方应承担工序及工程的竣工日期。
4、甲方验收工程合格后，双方办理工程结算和竣工移交手续。
第八条 其他事项
1、乙方指派(姓名)为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
2、乙方负责施工现场的安全、.严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快负责修复或赔偿。
3 、乙方必须做好对施工人员参加各类人身保险.一但发生事故乙方自己解决.对甲方无关系.
4、乙方严格履行合同，实行信誉工期。
5、乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。在保修期内由于乙方施工不当造成的质量问题，乙方无条件进行维修，如果由于甲方使用不当，造成的装饰面损坏或不能使用，乙方酌情收费进行维修。
第九条 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使双方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条 争议解决
1、本合同履行期间。双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决，或凭本合同和乙方开具的统一发票向三亚市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。
2、当事人不愿通过协商，调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向双方当地仲裁委员会申请仲裁，向人民法院提起诉讼。
第十一条 合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式通知对方，应按合同总价款的30%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式通知对方，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条 合同生效
1、本合同和合同附件双方盖章，签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件，补充合同)一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程合同书8
合同编号:____________
签订日期:________________
甲方（委托人）：_________ 代表人：_________
乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________
一、装饰施工项目：
1、装饰施工地点：
______区（县）______路（村）_____弄（巷）______号_____楼_____室。
2、房屋结构：_________________ 。
3、装饰施工内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日历）
自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。
2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。
三、工程造价及付款方式：
工程总造价：（大写）_________（小写）_______元
其中：设计费________元，人工费_______元，材料费_______元。
合同生效时，甲方支付总价款的______%，计_____元，其余价款根据施工进度计划分期支付：
______年______月_____日前，支付总价款的____%，计______元；
______年______月_____日前，支付总价款的____%，计______元；
______年______月_____日前，支付总价款的____%，计______元；
余款：______元，工程验收后一次付清。
双方款项往来，均应出具发票（或正式收据）。
四、材料、设备的供应
1、甲方提供的材料、设备（见附表二）
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场。
甲方提供的`材料抵现场后，经乙方验收签字，并由乙方负责保管，由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。
2、乙方采购的材料、设备（见附表一）
凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，并提交购货发票，经甲方签字认可后再行使用。
乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已作用，对工程造成的损失由乙方负责。
装饰工程合同书9
上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。
另查，原告并不具备房屋工程装修资质。
原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。
上诉人黄某上诉称：
一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；
二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。
三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：
1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；
2、驳回被上诉人的诉讼请求；
3、本案的诉讼费由被上诉人承担。
被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。
本院对于原审认定的事实予以确认。
本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。
首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的.同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。
其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。
本判决为终审判决。
装饰工程合同书10
甲方：
乙方：
依照国家有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包给乙方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程项目：
2、工程地点：百隆购物
3、工程期限：自 年 月 日至 年 月 日完工。
4、工程价款：人民币：元，大写。
二、双方责任
1、甲方及时办理乙方向其申报的关于装饰装修的相关手续，并负责监督执行。
2、甲方委托乙方设计效果图、施工图，经甲方同意后，再进行施工制作。
3、乙方应按双方约定的尺寸、材料、质量要求制作，确保运输中安全，安装到位。
4、乙方有责任教育工人严格执行操作规范，安全施工、防火、防盗、防伤亡，如果因乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责。
5、乙方应在甲方按合同付款后在规定的期限内制作完成。延误一天扣除工程款的3。
6、在工程进行中，如果甲方再进行图纸设计修改，所造成损失由甲方负责。
三、工程款支付方式：
1、开工 日内，甲方向乙方首次支付工程总造价的.35% 人民币 。大写： 。
2、乙方制作安装完成后,甲方验收合格,支付乙方支付工程总造价的60%。人民币。大写：。
3、甲方将剩余工程款的5%作为质量保证金，保修期满一次结清。 人民币 。大写： 。
4、售后服务。装修保修期 年，乙方须定期回访，随叫随到，保证甲方正常使用，否则，甲方有权扣掉保证金。
四、其它事宜
1、未尽事宜双方另行协商。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，附件一份。
3、本合同自签章之日起生效，待施工完成验收后自行解除。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
年 月 日
年 月 日
装饰工程合同书11
发包人：__________________________
住所：___________________
身份证号：_____________
联系电话：________________________________________
承包人：__________________________
营业执照号：______________________________________
住所：____________________________________________
法定代表人：_____________
联系电话：_____________
施工队负责人：___________
联系电话：_____________
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.工程地点：_______________________________________
2.户型结构：_______________________________________
套内面积_____________平方米。
3.工程承包，采取下列第_____________种方式：
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
4.工程造价
本合同工程造价暂定为人民币_____________，大写：__________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。
5.开工日期：________年____月____日;
竣工日期：________年____月____日。
第二条工程图纸和工程变更
工程图纸由_____________方负责提供，施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条甲乙双方的义务
甲方义务
1.开工____日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
2.负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3.提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5.竣工验收前甲方不得擅自入住。
乙方义务
1.全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
2.拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的.除外。
4.施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条材料设备的提供
1.材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2.建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3.若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的，则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式
1.室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准。
2.本工程质量应当符合以下标准：
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《住宅装饰装修工程施工规范》
《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》
3.工程验收方式由双方约定：________________________________________________________________;
4.本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：____________________________________________________。
第六条工程款支付
1.工程款支付方式如下：
2.乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后，乙方应开具税务发票。
第七条违约责任
1.一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2.甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_____________‰的违约金。
3.乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_____________元违约金。
4.工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6.由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_____________种方式解决：
向深圳仲裁委员会申请仲裁。
向________人民法院提起诉讼。
第九条附则
1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2.本合同一式_____________份，甲、乙双方各执_____________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定
甲方：_____________
委托代理人：_____________
电话：_____________________
乙方：___________
委托代理人：_______________
电话：___________________
签订日期：________年____月____日
签订地点：_______________________________
附件一：工程报价单
序号
项目
单价
数量
合计金额
工艺做法、用料说明
材料提供方
甲方：________________
签订日期：________年____月____日
乙方：________________
签订日期：________年____月____日
备注：此表为样本供参考使用。
附件二：隐蔽工程验收单
验收时间：________年____月____日
装饰工程合同书12
号：□□□□□□□□□□
发包方(以下简称甲方) ：
委托代理人(或甲方代表) ：住所地址：
联系电话：承包方(以下简称乙方) ：
委托代理人(或乙方代表) ：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市建筑装饰装修 的特点：
甲、 乙双方在平等、 自愿的基础上协商一致， 就乙方承包甲方的建筑、 住宅、 装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：
1.2 工程承包方式：双方商定采取下列第(1)承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料、包质量; (2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;;
1.3 工程期限 20 天开工日期: 竣工日期: 年 年 月 月 日 日
1.4 合同价款：2 本合同工程总造价为(人民币)_ 金额大写：;_元 ;注：
1、 按照预算报价表上的材料品牌、产地、等级、规格、价格购买材料(若市场缺货，以业主同意的高于同等材料代替)及预算报价的项目照图施工。
2、 在施工过程中，预算项目可能存在增减或变更，增项以预算单价计增，减项 以原预算单项全减;若原预算无此增项，由乙方提出书面报价，经甲方审核定价，并 以此为结算依据;但无论任何情况下，均不得以任何理由为借口，拒绝或拖延工程进度。
第二条 工程设计及相关资料
1、公司装饰设计书
2、预算报价书
3、装饰工程安全施工协议书
第三条 甲方工作
3.1委派____________________为甲方代表， 负责合同履行及与乙方洽谈，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续或其它事宜，甲方其他成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽商;
3.2________开工前________天， 向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份，并向乙进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。
(包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则)
3.3 负责无偿提供水源、电源为乙方使用; 负责处理装饰施工负责人与相关其他单位的协调工作。
3.4如确需原建筑物或设备、管线改动，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担相关费用。
3.5防工作。施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防。
第四条乙方工作
委派_____________ _____为乙方驻工地代表，负责合同履行。
4.1求组织施工，保质、保量的按期完成施工任务，解决有关乙方责任的'各项事宜。
4.2严格执行施工规范、安全操作规程(防火、安全、环境保护)规定。做好施工现场管理，施工现场应配备干粉灭火器。
4.3保护好原居室内的家具和陈设， 保证居室内上、 下水管道的原有畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(居民)的关系。
4.4保证施工现场的清洁，做好施工现场的清洁、保卫及垃圾处理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条工程变更工程项目及做法
如需变动，由甲、乙双方应协商，并由甲、乙双方签定书面变 更单，结算时作为结算依据。
第六条 材料供应
6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到指定地点，乙方验收并办理交接手续;6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备双方共同验收，不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用;如因乙方单方原因，未经共同验收使用不合格产品，对 工程造成损失的由乙方负责。
第七条 工期
7.1因下列原因造成工期延期，工期相应顺延：
1) 工程量变化或设计变更; (注意：此条不适用本工程，即：不作为延期依据)
2) 不可抗力4 3) 停水、停电或者甲方同意工期顺延的其它情况。
7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方在工程条件具备时应同意，适当支付乙方赶工费并签定工期变更协议。
7.3 7.4 7.5因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。
因甲方未按期支付工程价款导致停工者，合同工期相应顺延。
因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，其返工全部费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条 质量标准
本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行：
(1)工程以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》为依据，质量达到“优质样板工程” 。
(2) 双方约定：
备注：
1、施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由相关质监部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合 同约定标准的，认证费用由有责任方承担;工程质量符合合同约定标准的，认证所需 费用由甲方承担。
2、 工程质量及进度不能达到甲方要求的， 甲方有权拒付工程款或责令停工，直至清退出场为止。
第九条 工程验收、工程价款结算及保修
9.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，由施工方组织;甲方若不参加隐蔽工程和中间工程验收者，乙方可自行验收并记录，甲方应予承认。
若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，工期顺延，若复验不合格，其验收返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收：
布线、给排水管、试压、防水完成; 木作完工、墙地砖基本完工、油漆施工前; 油漆及乳胶漆完工; 全部完工;
1) 、水电及隐蔽工程验收
2) 、基础工程验收
3) 、漆类工程验收
4) 、竣工验收乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
单项全部验收合格后，仍需对整体工程进行验收。
9.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方至接到通知后三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收时，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。
9.4工程竣工验收后，乙方应提交工程结算单及有关竣工及结算资料给甲方，甲方至接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在一周内结清尾款。
9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为贰年(其中：质保金满壹年后退还) 。验收合格签字并按合同结清工程尾款后，由施工方签定工程保修承诺(见 附件二工程保修承诺书)
9.6验收不合格，乙方负责返工及全部费用。
9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题，乙方负责返工，甲方负责全部费用。
第十条 安全生产及防火
10.1乙方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范， 主要包括电气线路、 管道、自来水和其它线路管道畅通、 合格。
10.2乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》 ，注意施工安全。
6 10.3此合同总价中，已包含施工现场人身意外保险费用，施工方必须为现场买购集体意外保险。10.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、 消防条例， 导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
第十一条 工程价款支付方式
1、合同生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：支付次数 第一次 第二次 第三次 支付时间 水电材料进场 木作、泥工完工、漆作前期材料进场全部完工，双方验收合格(扣质保金 5%) 支付金额 占总金额的% 40% 30% 25%
第十二条 违约责任
12.1甲、 乙双方当事人中的任何一方， 因未履行合同的约定或违反国家法 律、法规，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。
12.2甲、乙 因单方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成对方的经济损失。
12.3本合同生效后甲乙双方应认真履行合同所规定的各项条款， 不得擅自变更或解除合同，否则违约方将支付对方工程价款 10%的违约金，并承担因此造成的 经济损失。
甲方责任：
1、未办理任何手续，乙方有权拒绝改造原有建筑受力/外结构及设备管线，甲方强行要求乙方改造原有建筑结构及设备管线，由此导致的损失或事故 (包括罚款) 由甲方负全责并承担响应责任。
2、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料7 以及由甲方引起的其它原因等，工期得予以顺延。
3、未经验收，甲方不得提前使用。
4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期一天，按未付款额的_5_%支付违约金。
乙方责任：
1、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品，如有故意或意外损坏，需照价赔赏。
2、未经甲方授权或同意，乙方擅自改造原有结构及设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
3、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工及其相关费用，工期不得顺延。
4、 由乙方原因致使工期延误， 每延误一天向对方支付工程总价款的 3%违约金。
第十三条 争议解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第__(1)__种方式解决：
1、向 _重庆市____仲裁委员会申请仲裁。
人民法院起诉。
2、向_____________________________________________
第十四条几项具体规定
14.1因工程而产生的施工垃圾， 由乙方负责每天运出施工现场， 并负责将垃圾运到小区指定的地点;
14.2保管。施工期内，甲方将进户门施工钥匙_壹_把交给乙方代表 张林 负责14.3乙方按合同约定和规范施工，工程质量达到“优质样板工程” 。
第十五条 附则
15.1本合同经甲、乙双方代表签字(盖章)生效
15.2本合同签定之日起生効，工程竣工结算完毕后自动失效(保修待保修期满才自动失效) ;
15.3 合同附件：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;附件一：装饰工程安全施工协议
附件二：
工程质保承诺书第十六条其它约定条款______________________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ______________________________________________ _
甲 方：_________________委托代理人：____________法定代表人______________：
乙方：______________________________委托代理人：______________________：
年月日年月日
装饰工程合同书13
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
鉴于家居装修实际情况的需要，按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：
5、工期：天，本工程自年 月 日开工，于年 月 日竣工。遇不可抗因素影响，工期须延。
6、工程质量：
7、合同价款（人民币大写）：
二、材料确认
1、本合同工程所有材料由乙方按预算单要求统一配送，除合同规定属甲方自购材料外，甲方不能擅自采购，否则视为违约。
2、凡属于甲方所提供的材料因质量问题（部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否）导致某项目部分或全部发生连带问题等，均由甲方承担后果责任。如需维修或重新装修时，由甲方承担一切费用，工期须延。
3、凡甲方负责供应材料、设施、用具等。甲方须要按合同约定及时采购并送交施工现场，搬运、装卸费用等由甲方承担，如未能按约定影响工期的工程须延。
4、如属乙方提供的材料不合格所产生质量问题时则由乙方负责承担连带责任并更换材料或赔偿损失。
三、水电供应
本工程施工前，甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图，负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断，故甲方必须保证水电畅通。
四、项目的增减及变更
1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目，须提前三天与乙方联系，经双方签字认
可后，乙方则予以安排施工。
2、工程合同生效后，甲乙双方均不得借故减少装修项目，否则视为违约。
五、工程项目、单价的确定
1、本合同工程具体装修项目及其单价等均以双方签字确认为准，甲、乙双方均不得擅自更改。
六、付款方式及终结结算
1、本合同生效当日，甲方须交纳定金三仟元整。
2、甲方需按合同规定日期自觉至乙方财务部交付工程款，乙方开收款收据。
3、工程合同定金和余款甲方须以现金支付。凡甲方以转帐支票支付工程款时，工程工期均以乙方兑现甲方支票进账之日起算，工期相应须延。
4、装修期间甲方如有增加项目（包括水、电改造项目等）经乙方认可后，甲方需要支付第三期工程款的同时付清所有增加项目的工程款。否则乙方有权拒绝施工增加项目部分。
5、本合同工程以验收时装修项目的工程造价为最后结算（含施工中变更项目的工程总造价），如果终结算与预结算清单有出入，均以最终工程实际造价结算为准。
6、工程款具体支付日期：
七、工程验收标准
本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以及深圳建设局颁发的《深圳市家庭装修工程质量验收标准》为准（因东莞未有《工程质量验收标准》）
八、工程验收和交付
1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方，甲方须按时到场参加验收，不得借故拖延，如完工后，甲方因故不能按约定验收，时间超过二日，则本工程视为合格，双方不再验收。
2、双方验收时，由甲方驻工地代表到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可，并在当日结清余款。
3、甲方如在工程完工后未经双方验收或虽已验收但未付清余款，即另请其它装修队进行其它项目装修或安装，或搬迁家俱与生活用具擅自使用等。则本工程视为已验收，不再验收。同时甲方上述行为视为违约，乙方有权暂缓交付工程。
九、工程保修责任
本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期2年的保修（凭签发的工程保修单为准），保修范围：乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十、关于物业管理处所收费用的承担约定
1、根据《深圳市家庭装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时，乙方须承担壹仟装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关，由甲方与物业管理协商解决或承担。
2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定，则乙方自行承担相关责任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指：停电、停水、台风、热带风暴，房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时，工期可以相应须延。
1、停电每周累计长达5小时，可须延工期一天。
2、遇有台风、热带风暴或该物业来小区有停工要求时。
3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内，如需维修，费用甲方承担。
十二、防水防漏工程
鉴于家居装修的特殊性，因此乙方在厨、卫地面和工程装修预算均有“防水防漏”项目。如甲方拟取消该项目，或在施工中擅自要求使用乙方提供的防水剂，则该工程交付后发生渗漏等质量问题（包括致其它装修项目质量发生问题）均由甲方承担全部责任与后果。
十二、隐蔽工程及改造工程
1、隐蔽工程：凡有水电改造工程，乙方在打槽布管后，甲方须及时到场与乙方共同测量并验收签字认可。如甲方不能按时参加验收，或甲方虽参加测量验收，但又不签字确认，乙方可自行验收，若甲方要求复检，复检费及由此造成的'停工损失由甲方负责担负，工期须延。
2、改造工程：凡属拆墙、建墙、破楼板、开窗、门户、安装空调、防火防盗门窗、铝合金门窗布置及管线改造工程，施工前均由甲方负责与物业管理处办妥手续，乙方方可施工。
十三、违约责任
合同生效后，任何一方变更或解除合同，应及时通知对方办理合同中止手续，并赔偿对方该工程预算总价的20%的损失。
十四、工程设计图纸及确认标准、条件和时间
1、乙方负责提供的设计图纸标准为：
a) 平面图纸一张；
b) 相关施工黑白图纸一套；
c) 不另提供剖面和效果图；
d) 如果甲方需要效果图，不需要乙方施工该工程，乙方将另行收费，标准为：880元/A3纸、680元/A4纸；
2、施工图纸条件和时间：
a) 合同签字后，甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可，甲方对图纸未能确认签字，乙方则缓期开工，工期须延。
b) 施工期间，甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时，双方须另行签定补充合同，并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后，乙方则安排施工，工期相应须延。
c) 图纸一经双方确认，如需要修改和变更，须征得双方同意，凡因修改，变更图纸导致工程项目费用增加的，由甲方承担，工期相应须延。
十五、部分项目中间和提前验收约定
鉴于部分项目涉及到先期验收合格后方可进行其它项目的施工,因此,凡本工程预算清单有以下装修项目时,均可单项完工, 单项验收，具体验收时间由乙方提前2日通知甲方。单项完工, 单项验收的项目有：
1、门及门套、窗套（不含油漆）
2、吊顶（不含乳胶漆、油漆）
3、家具内、外饰面板
4、水电改造（验收数量及材料）
5、木地板、地脚、天花角线（不含油漆）
6、大理石（花岗岩）台面及门坎
7、防盗网、铝合金窗、门凡验收合格，双方应在验收单上签字确认，以便乙方进行下一项目的施工等。
甲方： 乙方：
装饰工程合同书14
甲方：
乙方：
现有 装饰工程委托乙方进行装饰设计及施工，在甲乙双方友 好协商的基础上，结合本装饰工程的具体情况，就本工程项目的承包达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程施工内容：以预算上所列项目为准。
4、承包方式：包工包料
5、工程工期：工程自年年 月 日竣工。
6、合同价款：项目另做变更。
7、付款方式：
A、合同签订当天，甲方向乙方支付人民币。水电工、泥工基本完成，甲方向乙方支付人民币30% 。木工基本完成，甲方向乙方支付人民币币。
B、验收合格无质量问题，甲方向乙方付清余额。 甲方责任：
1、量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。
2、工程开工前向乙方确认该工程的项目内容及作法说明，购买材料。
3、工程施工过程中，保证乙方施工所必需的水、电，保证乙方施工所需的日工作时。
4、甲方负责办理物业管理处、城管、消防等部门的'一切手续和相应费用，确保乙方进场时间。
5、根据甲方实际需要自购的施工材料、设备、设施等，甲方应在接到乙方通知后一天内采购供应至工地现场。
6、保证按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的相应增加所产生的费用由甲方负责。
二、乙方责任：
1、指派为乙方驻施工现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。参加竣工验收、编制工程结算单，解决由乙方负责的各项事宜。(并指派人员协助甲方选购材料，确保所购材料质量。)
2、严格执行篱工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或做法说明进行施工，对施工中项目变更、更改设计的施工做法，事先交甲方审定、批准后方可施工。
3、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫、垃圾处理等工作。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线。
5、施工过程中在工地发生的安全事故由乙方负责。
四、工程质量、工期、保修：
1、本工程以(湖南地区装饰装修验收标准)为质量验收标准。
2、由于甲方原因临时更改图纸、或其提供的材料设备质量不合格、或非乙方造成的停水停电等不可抗拒的因素影响工程的质量、工期，工期须延。
3、由于乙方原因造成的质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4、由于甲方原因导致施工中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，按每天150元/天/人补偿乙方。甲方不按合同约定拨付工程款，每拖欠一天，按付款额的2%支付滞纳金。
5、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金。
6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用所造成的损失由甲方负责。
7、乙方包工包料施工的项目保修：工程验收后贰年内免费，贰年后维修只收取成本费。
8、因一方原因合同无法继续履行时，应通知双方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
五、附则：
1、本协议正本两份，双方各执一份，具有同等效力。
2、本协议自签订之日起生效，全部履行完毕后自动终止。
3、本协议之未涉及或未详款部分，以政府或有关主管部门所规定为准。
4、凡本协议或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。
5、本协议之未尽事宜，双方另行协商。另议所形成之书面文件，为协议之补充，与本协议具有同等效力。
经甲乙双方协商，甲方将装修工程款汇入长沙市芙蓉区家辉装饰设计有限公司账号如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程合同书15
委托方：（简称甲方）
地址：
施工方：（简称乙方）：
地址：
兹有________________________工程，经双方确定设计、预算，决定由乙方施工，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过甲乙双方协商签定合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程造价：预算价（人民币）
四、工程承建范围：
所有项目以甲乙双方确定的预算书中内容为准。
承包形式：⑴包工包料 ⑵包工 ⑶部分包料 ⑷业主自购
五、付款方式：
1. 合同签定当天，甲方应支付乙方工程款人民币______________________；
2.乙方水电验收后，甲方应付乙方工程款人民币______________________；
3.工程完成80%指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成，甲方应付乙方工程款人民币________________；
4.竣工验收后________天内，如无工程质量遗留问题，甲方将本工程总造价的余额一次性支付给乙方。
5.工程款全部结清后，乙方向甲方开具收据为工程主要凭证。
六、工程期限：
1. 双方商定总工程为__________天（不含节假日）。开工日期为__________年________月______日，竣工日期为__________年__________月__________日。
2. 对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期顺延；
⑴工程质量变化或设计变更；
⑵不可抗力；
⑶甲方同意工期顺延的其他情况。
七、甲乙双方职责：
甲方职责：
1. 对乙方进行监督管理；
2. 对 乙方的施工进度进行审核；
3. 协助乙方安排施工场地；
4. 负责办理乙方进场前的报批，报建及工人进场的一切手续；
5. 按时支付乙方工程款，确保工程进度。
6. 无偿提供施工期间的水源、电源。
7. 甲方在坚定合同时认可的设计方案，乙方在按设计方案正常施工或已施工完毕的项目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方应补偿乙方施工人员每人每天80元，材料损失按市场实际价格由甲方补偿购买。
乙方职责：
1. 乙方提供免费设计，设计方案以及图纸必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-XX）
2. 必须严格按照执行安全施工图施工，确保工程质量，按合同或补充协议所规定的时间，如期完工，并保证正常使用。
3. 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。
4. 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。
5. 有责任做好材料、设备的采购、保管工作。
6. 保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
7. 参加工程验收工作，准备验收报告单。
8. 严格按照双方认可的合同附件《装修预算》所约定的供材方式和内容进行提供。
9. 提供的建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准，和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。
八、增减项目：
1. 甲方要求减项的，应在材料进场前提出。否则应按实际情况补偿乙方材料费用及材料搬运费用，并纳入结算。
2. 甲方要求增加的`项目，应在进行 此道工序一周前提出，并与乙方签定项目追加单，工期相应顺延。
3. 增加项目造价累计超过1000元的，应纳入二期工期款中支付。如已超过二期工程中支付日期，则应在签字项目追加单三日内支付，否则乙方可不做此增项。
4. 如须更改设计图纸的，提出一方应在进行此项施工五天前提出，并出具相应变更图纸。
九、违约责任：
1. 甲方未按时支付工程款，如经乙方通知三日内仍未付款。乙方可自行停工。同时甲方应赔偿乙方人工损失，人工按80元/工日计。工期顺延。
2. 乙方未按本合同或其附件规定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民币，并纳入结算。
3. 结算款的尾款必须严格按照付款方式支付，否则乙方将根据相关法律要求甲方履行。
4. 施工过程中所有发生的安全事故以及造成的损失，均由乙方承担，与甲方无关。
十、验收及保修；
1. 验收日期以乙方向甲方提交书面申请6日期为准。
2. .在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；
⑴材料验收；
⑵隐蔽工程验收；
⑶竣工验收；
3. 工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，提交水电改造图。
4. 双方进竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全与清洁。
5. 双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格。此造成的损失由甲方承担。
6. 保修范围为：乙方施工过程由于手工，用材不合规范，造成甲方使用不便及损坏的，属保修范围。
7. 保修期为两年：
十一、其他说明：
1. 所有图纸必须经甲乙双方签字确认后可用作施工，甲乙双方不得随意更改。
2. 所谓不可抗力，是指不能预见、不能克服的客观情况，包括自然界的原因引起的不可抗力（如风暴、地震等）和社会原因造成的不可抗力（如动乱、战争等）。
3. 合同一式两份，甲乙双方个执一份，具同等法律效力，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。如有未尽事宜，甲乙双方可进行协商另定补充协议作为合同之附件。
4. 本合同履行完毕后自动终止。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
甲方盖章：
乙方盖章：
联系电话：
联系电话：
__年__月__日
__年__月__日
【装饰工程合同书】相关文章：
装饰装修工程合同书04-25
装修装饰工程合同书03-26
装修装饰工程合同书12篇03-27
装饰装修施工合同书04-05
装饰工程合同04-20
装饰工程合同02-19
装饰装修工程合同08-24
装饰工程装修合同03-13
装饰工程补充合同07-15