当前位置：书文网>合同>工程合同>工程协议书

工程协议书

时间：2024-07-03 10:14:04 工程合同我要投稿

工程协议书【推荐】

　　在我们平凡的日常里，协议使用的情况越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。到底应如何拟定协议呢？以下是小编整理的工程协议书，欢迎大家分享。

工程协议书【推荐】

工程协议书1

　　发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

　　总承包方：___________________，以下简称乙方

　　分包方：_____________________，以下简称丙方

　　甲、乙、丙叁方根据《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　一、工程概况

　　1。工程名称：___________________有限公司一期消防工程

　　2。设计单位：______________________________________

　　3。工程地点：______________________________________路

　　二、各方职责

　　甲方：______________________________________

　　乙方：______________________________________

　　丙方：______________________________________

　　技术文件和承包范围：________________________

　　技术文件：__________________________________

　　1。（一期工程）施工图

　　2。建筑工程消防审核意见书——杭公消审第______号

　　3。施工图审查报告

　　4。（二期工程）消防系统图5。投标文件（预算书）

　　承包范围：

　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

　　第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

　　1。总包管理费3%。

　　2。市场价格风险调整的不可预见费用。

　　3。消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。

　　4。设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）。

　　5。其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6。对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7。涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期

　　1。工期要求：

　　主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

　　2。同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　（工程局的'施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

　　第三条质量要求和评定标准

　　1。质量要求：合格并符合消防和设计要求

　　2。评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

　　第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1。本工程的材料及设备由丙方采购。

　　按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2。材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第六条工期、质量保证金

　　1。丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

　　2。项目保证金的支付：

　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3。竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

　　第七条工程价款及支付方式

　　1。房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元；

　　2。丙方支付给乙方总包管理费_________%（_________万元）；

　　3。房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

　　4。竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

　　5。余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

　　6。接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　　第八条工程质量保修保修期为二年。

　　在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第九条违约责任及处理

　　1。工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。

　　同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2。质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3。安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。

　　丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4。自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。

　　每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　　5。丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　　第十条其它

　　1。丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　甲方：______________________________________

　　乙方：______________________________________

　　丙方：______________________________________

工程协议书2

　　购货单位（以下简称甲方）：山东雅佳装饰工程有限公司

　　供货单位（以下简称乙方）：郭会

　　根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、

　　义务，经协商一致，签订本合同。

　　第一：名称数量单价金额

　　装修材料 1 693015 693015

　　合计总金额（大写）：陆拾玖万叁仟零壹拾伍元整

　　特别约定：

　　1、如签订本合同时数量不确定，则在上述表格数量栏中注明“待定”，数量以甲方实际签收量为准，单品总价及合计总金额也注明“待定”，待确定数量后双方据实结算；供货时间如果有特别要求，应在合同中增设供货时间表，以确定

　　具体供货时间。

　　2、本合同单价实行第 1 项单价方式

　　A、固定单价，即在本合同有效期内单价不变；

　　B、浮动价格，即因供货时间较长，双方需根据市场行情确定不同时期的供货单价；

　　3、浮动单价应遵守以下约定：

　　A、结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在%以内单价不予调整，超出约定幅度时双方须另行书面约定供货单价，未书面约定的，以基准单价为结算价格；

　　B、如乙方逾期交货，遇市场价格上涨结算价格不予调整，遇市场价格下降结算价格应予下调；

　　C、供货当月价格不予调整，调整后的价格于次月1日执行；

　　第二条、产品的质量标准

　　质量要求有国家、行业标准的，按照国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应约定按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。如因工程需要，对质量有特殊要求的，应在此条中明确约定。）

　　第三条、产品的包装标准和费用承担：由乙方承担

　　第四条、交货方法、运输方式、运费承担、到货地点

　　1、交货方法，按下列第（1）项执行：

　　（1）、乙方送货（运费包含在约定单价中）；

　　（2）、乙方代运（运费由甲方承担）；

　　（3）、甲方自提（运费由甲方承担）；

　　2、运输方式：汽车

　　3、到货地点：甲方指定工地

　　第五条、货款的结算、付款时间

　　1、结算数量：以甲方指定签收人和乙方指定送货人共同签字的签收单为准；已进行阶段性结算，制作了月[或季]供货核算单的，以该月[或季]供货核算单为准。

　　共它任何凭证都不能成为确认供货数量的`依据。任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

　　第六条、乙方违约责任

　　1．乙方不能交货（逾期交货超过天视为不能交货，或者有证据表明乙方不能交货）的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。

　　2．乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价，重新商定价格；如果甲方不能利用的，甲方有权拒收、退货或要求修理、更换。

　　3．乙方提前交货的产品，多交的产品，品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

　　第七条、甲方的违约责任

　　1．甲方逾期付款，应承担逾期付款金额的同期银行贷款利息。

　　2、如甲方因工程设计变更、退还施工后多余货物等合理原因需减少供货量或退货的的，属正当理由退货，乙方不得要求甲方赔偿；但甲方无理由中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款 2%的违约金。

　　3．甲方如错填到货地点，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　第十一条、不可抗力

　　甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在四十八小时内通知对方，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十二条、解决合同纠纷的方式

　　先行友好协商；协商不成可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　第十三条、其它约定

　　第十四条、合同生效

　　本合同自双方签字并盖章时生效。本合同一式份，甲乙双方各执份。

　　第十五条、特别约定的效力

　　本合同中特别约定条款的效力优先于其它条款。

　　购货单位（甲方）：山东雅佳装饰工程有限公司委托代理人：

　　供货单位：（乙方）：苑雯雯委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

工程协议书3

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　甲方现将xxxx二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款：

　　1、工程承包范围：xxxx悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。

　　2、工程承包方式：清工

　　3、工程承包内容：楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。

　　4、工程承包价格：按建筑面积元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。

　　5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按 50元/ 天支付，在不超支的前提下按己完成的70％，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10％，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。

　　6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。

　　7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80％结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。

　　8、乙方必须有固定在施工现场工人20人(其中技工12人，普工8人)，遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按 60元／天支付，算在月进度款内。

　　9、安全文明施工：

　　乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的'各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项：

　　对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。

　　对当日施工段的施工道路每天清扫一次。

　　如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。

　　对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。

　　(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。

　　(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。

　　10、其他：

　　乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。

　　因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。

　　混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。

　　乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。

　　11、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。

　　注：13#、15#从一层算起。

　　发包人：承包人：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

　　周记

工程协议书4

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　鉴于：

　　甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：

　　1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的`工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

　　2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

　　3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或其授权委托人：

　　法定代表人或其授权委托人：签字：签字：

　　日期

工程协议书5

　　甲方：______

　　法定代表人：______

　　地址：______

　　乙方：______

　　法定代表人：______

　　地址：______

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　一、款项结算

　　1、______年______月______日，甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》（合同编号：______），建设工程总价款为：______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。

　　2、双方在此确认：______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　二、还款计划

　　1、甲、乙双方经协商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建设工程款：

　　序号：______

　　应付款金额（元）：______

　　付款截止日期：______

　　备注：______

　　2、乙方未按约定支付款项的，只要某一笔存在逾期（无论逾期金额多少），即视为乙方违约，甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款，不再受上述还款计划的限制。

　　3、乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

　　4、甲方指定收款账号：______。

　　开户行：______。

　　户名：______。

　　5、发票：乙方付款后，甲方向乙方开具发票。

　　三、强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方承担付款的举证义务。

　　3、乙方未按约定付款的，甲方有权向公证处申请出具强制执行证书，且有权依据XXX公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的`全部未付款项。

　　乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　四、公证安排

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。

　　2、双方应根据公证处的要求，向公证处提供相关手续、签署相关文件，以按本协议要求办妥公证事宜。

　　如公证处要求使用公证的协议文本的，则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下，签署符合公证处要求的协议及其它文件。

　　3、办理公证的相关费用由乙方承担。

　　4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的，视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任：

　　（1）乙方应向甲方支付违约金______元；

　　（2）公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效，且甲方有权要求乙方立即全部付清，不受本协议约定的还款计划的限制。

　　五、争议解决

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　六、其它

　　1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

　　（1）甲方联系方式

　　邮寄地址：______。

　　联系人：______。

　　电话：______。

　　电子邮箱：______。

　　（2）乙方联系方式

　　邮寄地址：______。

　　联系人：______。

　　电话：______。

　　电子邮箱：______。

　　双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

　　2、本协议一式四份，协议各方各执一份，另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。

　　3、本协议经双方签署后即生效。

　　签署时间：____________年______月______日

　　甲方（盖章）：______

　　联系人：______

　　联系方式：______

　　地址：______

　　乙方（盖章）：______

　　联系人：______

　　联系方式：______

　　地址：______

工程协议书6

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方电视监控工程，工程设备造价_________________________________元（此价格不包括工程用线、pvc管费用），并达成以下协议：

　　1、乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。

　　2、自协议签订之日起，甲方预付乙方设备款的'20%，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后10天内付清设备款的80%和线、pvc管的费用。乙方承诺7天内开工，15天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

　　3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本协议附件。

　　4、本协议双方代表签生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。

　　甲方：___________________乙方：_________________

　　电话：___________________电话：_________________

　　代表：___________________代表：_________________

工程协议书7

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证工程质量和安全文明施工，落实各项管理制度的实施，确保施工工期，甲乙双方经过充分协商，甲乙同意将的分项工程分包于乙方，并达成如下协议：

　　一、承包方式：

　　二、承包金额：

　　xxx，分包单价为 xxx元/m2; 。

　　三、承包范围：

　　四、工期：

　　总工期控制在xx月内。

　　五、安全文明要求：

　　1.乙方负责对本班组的施工中的安全教育，坚持本班组的安全班前教育，监督检查本班组的安全生产，监督本班组工人不得违章操作，正确使用劳动保护用品，做到不安全不生产。

　　2.做好施工现场的安全文明生产，现场材料必须严格按施工总体平面图进行分类堆放，服从项目部对材料进退要求，即时清理边角废料，做到“工完料净，场地清”。

　　3.乙方应配合项目部对本班组的安全生产负责，服从项目部的各项安全，文明施工管理制度。

　　4.如因乙方管理不善或违反操作规程等原因而发生安全事故一切责任及其由此发生的损失由乙方承担，出现重大事故的报上级有关部门处理。

　　六、质量要求：

　　1.乙方应指定一名专职技术员负责本班组的施工管理，配合项目部协调与其他工种的`施工协调工作。

　　2.严格按设计图纸和规范要求施工，遵守项目部的各项管理制度，随时接受各项工程质量检查。

　　3.因乙方造成的工程质量事故，一切责任应由乙方承担；由甲方原因造成的工程质量事故，甲方承担一切责任。

　　七、付款方式：

　　八、奖罚措施：

　　1.在施工中必须无条件服从甲方的施工管理，安排足够的人力，按照甲方要求的工期按时完成施工任务，以工程进度为准。

　　2.积极配合项目部做好与各工种的施工协调工作，团结其他班组不得出现打架斗殴现象。

　　3.乙方必须派驻施工技术员一名，常驻现场负责现场的施工和安全管理工作，配合项目部进行工程施工管理和安全生产，不得无故缺岗，列入项目部人员管理，实行考勤。

　　4.由乙方原因造成的工程质量事故，经济损失都由乙方承担。

　　5.在施工中如乙方的工程质量或进度达不到甲方要求，甲方有权单方终止协议，由此造成的一切损失均由乙方承担，所完成工程量的费用作为赔偿给甲方，并在三日内撤离现场。

　　九、其他事宜：

　　1.本协议其他未尽事宜双方协商解决。

　　2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方负责人签字或盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程协议书8

　　发包方：_______以下简称甲方

　　承包方：_______以下简称乙方

　　由于甲方对其发包的_______工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应乙方要求，解除双方_______年_______月_______日签定的.《农家院工程施工合同》。

　　依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：_______。

　　2、工程内容：图纸约定的土建、水电暖安装工程、装饰工程。

　　3、工程造价：约_______元（大写）：_______元。

　　二、协议内容：

　　1、甲乙双方同意解除_______年_______月_______日签定的《_______》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

　　2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

　　3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。

　　本协议由双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式贰份，由双方各收执壹份。

　　甲方：_______乙方：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

工程协议书9

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围，

　　该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的.质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________

　　一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。

　　二、工程结算造价：_________________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

　　三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

　　四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

　　发包人(签章)：_________________承包人(签章)：_________________

　　监理单位(签章)：_________________法定代表人：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　_____________年__________月__________日

工程协议书10

　　甲方:_________

　　乙方:_________

　　甲方和乙方就以下施工项目及相关工程量的分包实施达成一致。双方经过充分协商，共同制定了如下施工协议，并且双方都必须严格遵守该协议。

　　工程名称：_________工程

　　工程内容：_________项目

　　一、在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺部分由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后5日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，5日内扣发500元，再拖延一天追加扣罚100元。

　　工程图纸由委托方提供，施工完毕后5个工作日内承接方应提交详尽的施工技术文件，具体要求如下：。

　　(一) 电缆工程

　　(1) 施工完毕的实际施工图纸，必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数

　　(2)每一根电缆的引出端必须在图纸上注明其余留长度。

　　(3) 每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。

　　(4) 箱号、线号要与交箱内的线路统一。箱号的配置要根据情况，按户线多少来配置

　　(5) 做完箱、线完头，要从交线箱与分线箱的两头末端进行对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录

　　(6) 最后由乙方把竣工材料装订成册(详细见竣工资料样本)，竣工时做好余料点交工作。

　　(二) 光缆工程

　　1、施工完毕后实际是施工图纸。必须标明光缆的实际布放路由。

　　2、在竣工图纸中，需要明确标注光缆的.布放长度，即每条光缆两端的尺寸必须清晰标示，并准确表示出每条光缆余留的实际位置和长度。

　　3、必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。

　　4、最后，双方完成工程后，乙方会将竣工资料整理并装订成册（详细见竣工资料样本），同时，乙方会在竣工时认真处理好工余料点交的相关事宜。

二、验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。

　　三、在施工期间，乙方有责任遵守与安全相关的技术操作规定，并且必要时需要设置明显的施工标志。如果由于乙方违反规定而导致人员受伤事故发生，乙方应该承担相关处理费用，并且甲方可以提供协助。为确保工人的安全，甲方会为下属工人购买意外伤害保险。

　　四、乙方在施工中要按甲方要求的时间竣工，不得无故推迟工期，推迟一天扣工程款10%

　　五、对电源工程，施工人员需持有有电工证

　　六、工程费用的结算按照以下规定执行。

　　(1) 按承包工程决算综合工日x23元记取工程费。

　　(2) 隐蔽工程及签证工日按现场实际发生情况计取工日。

　　(3) 承包工程决算综合工日依据乳山联通公司定审的工日为准。

　　七、在工程验收时发现问题需要返工的，由乙方负责整改，待全部验收合格，决算到位后20日内向乙方付清工程款。

　　八、乙方超过规定日期验收，偿付逾期违约金按工程款日千分之5计算。

九、承包方式：包工不包料

　　十、本合同正式一式二份，双方各执一份。

　　十一、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程协议书11

　　发包方(全称)：(以下简称为甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称为乙方

　　依照《____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电焊工程施工事项经协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__中学电焊维修工程

　　2、工程地点：学校操场栏杆及乒乓球场。

　　二、工程承包范围与承包方式

　　1、承包范围：学校主路东栏杆围墙进行维护维修;同时焊接安装八个乒乓球台架子。

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

　　三、协议工期

　　1、土方开工日期：定为20__年11月10日

　　2、工期要求：预计工期一个月。

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：按规范要求施工，并服从甲方的要求。

　　2、因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。

　　3、乙方必须做好施工安全预案，该预案必须经甲方认可。

　　4、乙方于本协议签订三日内，向甲方交纳1000元质量保证金。

　　五、协议价款

　　本协议内所有工程量按中标预算价格计算，不得擅自提价，工程实际总价不得超出中标价格，超出部分甲方不予承担。

　　六、付款方式：

　　1、乙方应向甲方提供相应金额的工程建筑发票，否则甲方有权延迟付款，并不视为甲方付款违约。

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方总成工程款的70%并退还保证金;

　　七、竣工验收

　　本协议所指竣工验收合格为经甲方签字确认的，对本协议范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。

　　八、履约保证金、违约责任

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本协议，并由乙方承担全部责任：

　　乙方无故停工达三天以上，且经甲方催促仍不复工的;因乙方原因出现安全、质量事故，或文明施工无法达到协议要求，经甲方通知整改后未能有效整改方案的';乙方未经甲方同意擅自转包，分包工程的，甲方除追究责任外，乙方还必须支付本工程造价的15%违约金》;其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。

　　2、甲方终止协议后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款项或退还款项，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。

　　九、本协议未尽事宜另行协商，商定条款与本协议同时有效。

　　十、本协议一式贰份，甲、乙方各份，双方签字并交清保证金后生效。

　　甲方(签章)：

　　法人代表：

　　乙方承保人：

　　__年__月__日

工程协议书12

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保各方利益，结合工程的实际情况，本着诚实、信用的.原则，经双方协商一致达成如下协议：

　　一、工程内容:甲方新建别墅一栋及附属工程由乙方以包工不包料的形式承建施工任务，别墅承包范围：片石基础一层地面架空，主体工程，室内粗粉，外墙粉刷压光、外墙地面以上贴1M文化砖，明沟、散水全面贴瓦等，其中模板、方条、支撑材料、铁丝、铁钉、炊具、施工用具、斗车等由乙方自备，增加工程项目及附属工程另行协商计价。

　　二、工程地点：湘潭县茶家寺镇扶桥村12组。

　　三、工程期限：自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日结束。

　　四、工程价款：

　　1、别墅单价按实际建筑面积380∕元平方米(不含税)，按国家规定计算建筑面积，雨棚、坡屋顶、阳台按1∕2面积结算。

　　2、护坡、挡土墙按实际完成工程量单价每立方米75元计价结算(不含土方开挖、人工清理、土方回填)。

　　3、杂房、车库按实际建筑面积单价380元∕㎡结算，包防水(防水材料上甲方提供)。

　　4、工地所用计时工由甲方签证每人每天工资150元∕天计算。

　　五、付款方式:

　　1、乙方进场施工6天甲方开始支付工人生活费，每人每天35元，附属工程每完成一个段成结算一次。

　　2、别墅基础完工支付工人工资2万元，乙方模板进场支付材料款3万(从一层拨付付工程款扣除)，完成一层楼面拨付一层工程量总价的70%,以此类推拨付工程款。

　　3、装饰工程施工至一半工程量拨付工程款至总造价15%，装饰工程全部完工，拨付工程款至总价的95%，工程全部完工，余款全部结清给乙方。

　　六、工程验收:乙方必须严格按施工图及设计要求施工，每一道施工工序完成由甲方验收方可进行下一工序的施工，在施工中质量达不到要求，乙方必须无条件返工达到合同要求。

　　七、双方权利和义务:

　　(一)甲方权利和义务：

　　1、负责三通一平，提供有利现场施工条件，提供作业人员住宿、水电等费用。

　　2、负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

　　3、按合同要求向乙方支付工程价款。

　　(二)乙方权利和义务

　　1、严格按设计图施工，节约材料，不得浪费，所有材料必须完工场清。

　　2、乙方施工人员必须服从甲方管理，遵纪守法，如发现偷窃行为，处以原物10倍的罚款。

　　3、乙方应确保安全文明施工，施工期间发生的安生事故由乙方各自承担相应的责任和义务。

　　八、违约责任：在施工中双方不得违约，如单方违约所造成一切责任由违约方承担全部责任。

　　九、本合同未尽事宜甲方双方友好协商解决。

　　十、本合同一式贰份，双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方代表(签字)：

　　乙方代表(签字):

　　_____年_____月_____日

工程协议书13

　　甲方：____________

　　施工队：____________（以下简称乙方）

　　甲方拟在地方建设一座钢架结构厂房，建筑总面积为乙方主动要求帮助搭建，依照《合同法》、《建筑法》甲方同意将该工程项目按包工包料的方式将0。000以上部分的工程总体承包给乙方，乙方应按《建筑法》的有关规定安排有相应资质的建筑施工单位进行施工，为确保双方的`利益及明确各自的责任，甲、乙双方经充分协商后，一致达成本协议，供甲、乙双方共同遵守。

　　一、工程内容

　　1、厂房0。000以上H型钢立柱、屋架、大小桁条、水平支撑、垂直支撑、天沟、天沟架。

　　2、屋面彩瓦、挡风彩瓦的制作及安装。

　　3、屋面落水斗、落水管的制作及安装。

　　二、工程材料要求

　　1、所有立柱、人字型屋架均采用350㎜宽度H型型钢制作，所有的附件要求制作及安装。

　　2、屋面大桁条为1462。5，厚2。4㎜。

　　3、对接板及底板厚15—16㎜。

　　4、底脚螺栓为22元钢。

　　5、屋顶彩板为76#0。476㎜彩镀板。

　　6、吊筋螺栓为14元钢。

　　7、接水槽为2㎜厚镀锌白铁皮。

　　8、厂房立柱房高度为8m。

　　9、窗采用铝合金，门采用消声卷门。

　　三、工程造价

　　工程承包单价为345元/㎡，工程总价为990345元，合计341550元，如有增加工程，由甲、乙双方另签协议。

　　四、工程安全

　　乙方在施工过程中，应严格按照国家建筑安全法规的有关规定执行操作及施工，以确保建筑物及施工人员的安全；如因乙方违章操作造成的一切后果，由乙方独自承担，甲方概不负责。

　　五、保修期

　　按国家的相关规定执行。

　　六、工程款的支付方式

　　甲、乙双方签订协议后，甲方按工程总造价的40%，即（￥136620元）支付给乙方作为施工进场预付款；待主人字工程建完后，甲方按工程总造价的30%即（￥102465元）一次性付足给乙方作为施工进度款。余款在工程完工后一次付清。

　　七、甲、乙双方责任和义务

　　甲方须按协议的规定按时向乙方支付工程款项，乙方必须按进保质、保量的将工程交付给甲方使用，并在保修期内无条件的承担工程质量保修责任。

　　八、违约责任及协议争议的

　　1、本协议一经签订，即具法律约束力，甲、乙双方必须严格履行，任何一方如有违约行为，均应依法承担相应的违约责任。给双方造成经济损失的，应按有关规定给予赔偿。

　　2、在工程施工和完工后，如遇人力不可抗拒的天灾不在保质范围内。

　　3、本协议履行过程中，甲、乙双方如发生争议，应相互协商给予解决，如协商不下，可向法院起诉。

　　九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。

　　施工队代表签字：___________ 代表签字：____________

　　___年___月___日 ___年___月___日

工程协议书14

　　甲方：

　　注册地址：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　联系电话：

　　为了维护本小区内的交通秩序，规范车辆的停放管理，确保业主的车辆安全，根据本小区的实际情况和相关法律法规，制定本合同以保障双方的权益和义务。

　　第一条：双方的权利和义务：

　　一、甲方的权利和义务：

　　1、负责建立、健全本车库车位业主资料及停放车辆的档案资料；

　　2、制定本车库管理的相关规定；

　　3、制止违反本车库管理及危害车库设施、设备的行为；

　　4、根据本合同收取车位物业管理服务费；

　　5、规范车库停车，制止乱停乱放，确保消防通道畅通；

　　6、配合车位产权人之间，与第三方之间的.相关关系的协调；

　　7、经授权积极配合对车库设施、设备的专项维修；

　　二、乙方的权利和义务：

　　1、车位产权人应当如实填写自有车辆的相关信息，并填写车辆信息卡。对于租赁车位使用人，也需要如实申报车辆信息，并及时向管理处更新相关信息。任何车辆信息变动都需要及时通知管理处进行变更。

　　2、督促甲方对车辆管理服务进行全面监管，及时发现和解决车辆管理中存在的问题，并向甲方提供专业的意见和建议，以便更好地提升车辆管理水平。

　　3、所有车位业主共同拥有车库内的设施和设备，并应当珍惜、保护它们。车位业主应当遵守物业公司制定的车库管理规定，否则造成的损失由违规者承担相应责任。

　　4、依据本合同按时缴纳车位物业服务费；

　　5、配合物业公司对车库的管理工作；

　　第二条：车库物业管理服务

　　1、车库卫生整洁，引导车辆停放有序；

　　2、公用设施、设备配套运行使用正常，确保无事故隐患，日常使用中严格遵守操作规程和保养规范；

　　3、停车场相关管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有序；

　　4、我们要对消防设施进行日常管理，确保所有设施运行正常，随时可用。同时，要保证消防通道畅通无阻，以便在紧急情况下能够快速疏散人员。制定有效的消防应急方案也是必不可少的，让每个人都知道在火灾等突发事件发生时该如何行动。

　　5、车库实行24小时监控和不定时巡查值班制度；

　　6、实行一卡一车，无停车卡车辆禁止进入；

　　7、承担车库设施设备单次单项200元以内的日常维修费用；

　　第三条：车辆停放中的禁止行为

　　1、禁止占用他人车位，按规范停车，不得对他人车位使用造成阻碍，不得在禁止停车区域停放车辆；

　　2、限止超高超宽车辆进入车库；

　　3、车库内不得练车、修车、冲洗车辆。如有滴、漏现象必须及时清理；

　　4、禁止装有剧毒、易燃、易爆等危险品的车辆在车库内停放；

　　5、禁止将车位改作他用；

　　6、严禁在车库动火；

　　7、禁止在车内存放现金、贵重物品；

　　第四条：车位物业管理服务费

　　车位管理服务费：每月60元；按季度收取，缴费时间为季度开始前的第一个月10号之前，在物业管理处缴纳。

　　第五条：违约责任的处理

　　1、如果甲方未能达到管理服务质量目标，乙方有权要求甲方在规定期限内进行整改。但如果是由于乙方的原因造成甲方未能达到服务目标，则甲方可以要求乙方在规定期限内进行整改，但不得拒绝支付物业管理费用。

　　2、甲方违反本合同，擅自提高收费标准或乱收费的，乙方有权要求甲方清退所有违规收费，退还利息并支付违约金

　　3、如果乙方未能按照约定缴纳物业服务费，甲方有权要求其补交欠款并按日加收千分之三的滞纳金。

　　4、乙方在停放车辆后，须将车辆锁好并携带离车内财物，并仔细检查车辆状况。若因车辆本身原因造成的滴漏、电路等毁损，以及第三方损失，均由乙方自行承担。

　　为维护业主、公众的切身利益，在不可预见的情况下，甲方有权协助有关部门采取紧急措施，如发现燃气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件。

　　第七条：本合同同本物业在小区的物业管理期间。

　　第八条：因不可抗力致使本合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

　　第九条：本协议共备两份，各方各执一份，具有同等法律效力。自各方签署之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　代表人：

　　乙方：

　　年月日

工程协议书15

　　甲方：_________(以下简称甲方)

　　乙方：_________(以下简称乙方)

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容_________

　　五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的.设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁；

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方(签章)：_________

　　乙方(签章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________