当前位置:书文网>合同>工程合同>工程工程合同

工程工程合同

时间:2021-09-20 16:39:21 工程合同 我要投稿

工程工程合同范文集锦8篇

  随着人们法律观念的日益增强,很多场合都离不了合同,它可以保护民事法律关系。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的工程工程合同8篇,欢迎大家分享。

工程工程合同范文集锦8篇

工程工程合同 篇1

  工程合同争议的解决

  1.仲裁的概念

  合同争议的仲裁是指发生合同争议时,合同双方当事人根据书面仲裁协议,向仲裁机构提出仲裁申请,由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决,从而解决合同纠纷的法律制度。

  2.仲裁的特征

  (1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构,这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。

  (2)仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼,但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。

  (3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。

  (4)仲裁裁决具有法律强制执行力。

  (5)仲裁员和调解人的地位不同。

  3.合同争议仲裁的基本原则

  (1)以事实为根据,以法律为准绳原则。

  (2)先行调解原则。

  (3)保障当事人平等地行使权利原则。

  (4)自治原则。

  (5)一次裁决原则。

  (6)独立仲裁原则。

  4.仲裁协议

  合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款),是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款,也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。

  5.合同诉讼的基本原则

  (1) 人民法院依法独立审判的原则。

  (2)以事实为根据,以法律为准绳的原则。

  (3)当事人诉讼权利平等的原则。

  (4)根据自愿和合法进行调解的原则。

  (5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。

  (6)审判监督原则。

  (7)使用本民族语言文字诉讼的原则。

  (8)审判实行辩论制度。

工程工程合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲方的工程由乙方负责检测,特订立本合同。

  第一条工程概况

  第二条检测内容

  1、检测项目内容:按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。

  第三条检测程序

  一、原材料检测,由乙方每周

  一、

  四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;

  二、现场检测,甲方须提前二天通知乙方;

  三、每次取样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求;

  四、乙方按规定时间出具检测报告,由甲方道乙方领取检测报告。

  第四条检测时间及双方责任

  1、甲方:

  (1)严格按照国家标准规范进行取样送试。

  (2)现场检测时提供必要检测条件(如:水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。

  2、乙方:

  (1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。

  (2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施,其事故责任自负。检测过程如遇争议,甲乙双方协商解决。

  第五条检测收费标准如下

  1、检测费用按2。60元∕米(砖混、框架);

  2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);

  3、检测费用收取方式:开工签订合同时,50000。00元∕栋;主体工程完工时,追加30000。00元;工程竣工、检测报告出具齐全,结清全部检测费用。

  第六条其他

  解决合同纠纷方式:双方协商解决,诉讼管辖法院为工程所在法院。

  1、本合同双方签字、盖章后生效。

  2、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程工程合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  根据中华人民共和国《合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致同意签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:河南科技大学十四标段A-01、03楼

  2、工程地点:河南科技大学新校区

  3、工程内容(涂装系统):外墙涂料

  4、工程承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量

  5、合同总工程款:按实际结算。

  6、合同工期:20xx年7月15日达到验收标准,否则发生的一切费用由乙方负责。

  第二条:甲方职责

  1、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。

  2、甲方及时提供图纸。

  3、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系。

  4、甲方无偿提供材料仓库(100㎡),工人住宿场所,并提供施工生活用电用水。

  5、工程竣工后及时组织验收,并在三十日内办妥工程决算手续。

  6、甲、乙双方共同对原材料进行确认,由乙方自己负责保管。

  第三条:乙方职责

  1、 乙方严格按照建筑设计图纸,合同规定的设计内容及专项施工方案施工。

  2、 施工人员应注意安全施工,应有专职安全员持证上岗负责施工安全工作,注意排除事故隐患,每周应开一次安全例会,做好班前安全教育和月度安全总结工作。施工中由于乙方的原因一但发生伤亡事故,乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。

  3、 乙方向甲方提出墙面要求,乙方有权要求甲方协调土建方返工,直至达到要求为止。

  4、 乙方按照有关施工规范保质保量,按时完工。

  5、 及时准确向甲方监理单位报告工程进度情况,便于甲方对工程质量和进度实施监察。

  6、 乙方应根据现行的国家规范,质量标准向甲方提供完整的竣工资料。

  7、 乙方应做好成品保护工作;并不得污染其它建筑产品,若发现有污染或者损坏,除了必须恢复到原质量要求外,并处罚金每处500元。

  8、 乙方进场,应做到文明施工,不得有打架、斗殴现象,若有发生,根据情节轻重进行罚款,每次最低不少于1000元。

  9、 严格按照合同工期安排进度,超期一天,罚款1000元。

  第四条:工期顺延

  如遇下列情况造成停工时,工期相应顺延。

  1、甲方在通知进场之日时,不能提供水、电、不能交付乙方施工工作面,使乙方无法作业。

  2、工程质量变化和设计变更,甲方需变更原约定涂装方案。

  3、不可抗力:①地震;②级以上持续

  4、甲方人员无故拖延办理验收手续,而影响下一道工序施工。

  5、未按合同规定拨付工程款。

  6、因甲方原建筑质量问题而引起的工期拖延。

  第五条:进度计划

  1、乙方提供施工组织方案和进度计划的时间: 进场三日内

  2、甲方通知进入施工现场时间:

  第六条:材料要求

  所用各种材料应符合河南科技大学指定的产品;若发现与甲方指定产品不相符,立即清退现场,并处罚金5000元,与之发生的相关经济损失,全部由乙方承担。

  第七条:工程质量要求

  1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。

  2、本工程质量要求为合格工程。

  第八条:工程验收

  1、乙方按照施工方案工序施工,前道工序完工后,乙方可自行组织验收,合格后通知甲方代表来参加验收。乙方准备验收记录,验收合格,甲方代表在验收记录上签字,乙方才能继续下一道工序。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。

  2、甲方不按时参加验收,需在开始验收24小时内向乙方提出延期要求,延期不能超过两天,否则按乙方自己验收合格标准确认合格,甲方须承认验收。

  3、工程质量符合要求,验收合格三天后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,验收合格。

  4、工程质量的最终验收,以建设单位验收合格为准。

  第九条:付款方式

  乙方收到甲方发出进场通知后3日内进场施工。工程款支付方法,当工程腻子完成时乙方提前通知甲方,甲方在接到通知验收合格后支付腻子工程总额的 50 %工程款,工程全部完成验收合格甲方再付涂料工程 50 %工程款给乙方。工程竣工,建设单位验收合格后,支付全部工程款的 95 %。剩余 5 %为保修金,自工程验收合格之日起按建设单位要求保修期内无质量问题退回保修金。

  第十条:违约责任

  1、甲方不按合同约定履行各项义务支付款项及发生其他使合同无法履行,应承担违约责任,相应顺延工期。甲方若违背合同逾期付款,由此造成的损失由甲方负责赔偿乙方的损失。

  2、乙方不能按合同约定时间竣工,施工质量达不到规范的要求,或发生其他使合同无法履行责任,应承担违约责任及由此造成的一切经济损失。

  3、除非双方协议将合同中止,若一方违约使合同无法履行,另一方有权终止合同。违约方承担上述违约责任及由此造成的一切经济损失。

  4、违约金按合同总额计算。如果违约金不足以抵偿实际经济损失,则按实际损失赔偿,支付时间以违约事实后5天内支付。

  第十一条:安全施工

  乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的事故,由责任方承担责任和有关费用。

  第十二条:工程代表

  本工程甲方委托 为甲方代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理现场签证和工程验收手续及甲方应解决的问题。乙方委托 为乙方代表,共同履行本合同的各项规定,负责乙方施工人员安全教育、提高施工人员安全意识。

  第十三条:合同生效

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  第十四条:合同份数

  本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程工程合同 篇4

  工程名称:_________

  委托单位:_________

  设计单位:_________

  设计编号:_________

  合同编号:_________

  建设单位(甲方):_________

  设计单位(乙方):_________

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程名称、规模、投资额、建设地点

  甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。

  二、甲方的义务

  1.甲方应在_________年_________月_________日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

  5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  三、乙方的义务

  1.乙方必须在_________年_________月_________日以前,向甲方交付初步设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付技术设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。_________年_________月_________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。大型建筑安装工程,乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件。

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  四、设计的修改和停止

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  五、设计费的数量和交付办法

  本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  六、奖励与违约责任

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

  七、其它

  _________。

  八、本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

  九、在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  十、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份,送_________等单位各留存一份。

  建设单位(甲方)(盖章):_________ 设计单位(乙方)(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  帐号:_________ 帐号:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  附件

  1._________设计项目收费表。(略)

  2._________工程设计补充协议书。(略)

工程工程合同 篇5

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地址:

  三、 承包方式:包工包料(大包)。

  四、 工程内容:点式玻璃雨搭。

  五、 工程用料:

  1、框架:用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。

  2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。

  3、玻璃:88钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

  六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

  七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

  八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后

  付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。

  九、 违约责任:

  1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

  2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

  十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至____市人民法院。

  十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程工程合同 篇6

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议,双方共同遵照履行:

  一、 工程名称:

  二、 工程地点及面积:

  三、 工程承包内容及范围:工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。

  四、 工期:开工时间:________年____月____日,竣工时间:________年____月____日。

  五、 工程质量:乙方严格按照设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有计划的组织施工,工程要达到国家标准和行业的相关规定,且必须经质监部门验收合格。

  六、 工程价款:按建筑面积每平方米 元。

  七、 工程承包方式:(主要约定原材料供应和工人工资由谁支付)

  八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可,否则不得使用。

  九、、乙方要具备施工资质,严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度精心组织施工,并按甲方的 施工计划有计划有步骤的进行施工。

  十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育,严格遵守安全操作规程,遵守安全规定,落实安全措施,进入施工现场必须佩带相应安全设施,确保施工安全,乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。

  十

  一、乙方加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。

  十

  二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。

  十

  三、工程价款的结算方式:整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算,甲方用本小区(注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款)顶抵全部工程款,差价以现金形式多退少补。

  十

  四、质XX:乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质XX,两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换;两个采暖期过后无质量问题,甲方一次性返还。

  十

  五、工程中如因其他工种延误水暖工程,或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程,本合同工期按实际延误天数顺延;否则,乙方延误工期每日按工程总价款的2.5%向甲方支付违约金。

  十

  六、甲方委派

  为施工现场的负责人,乙方委派

  为施工现场的负责人,进行现场监督、指导,严格履行本合同的各项约定。

  以上协议双方自愿达成,签字盖章后生效;如有违约,赔偿对方相应的经济损失。

  本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。

  甲方:

  法定代理人:

  乙方:

  负责人:________年____月____日

工程工程合同 篇7

  摘要:不同的合同结构形式对工程造价有不同影响,选择哪种合同结构形式需考虑影响造价的主要因素有,业主自身的管理团队、总包单位的能力、减免税费、项目开办费等。

  关键词:合同结构;工程造价;总包;平行承包

  引言

  建设项目的合同结构形式取决于工程项目的组织管理模式,常用的工程项目组织管理模式归根结底属于两种模式,一是“总包模式”,一是“平行承包模式”。其它模式如“联合体承包”、“合作体承包”或是“交钥匙承包”等其实质与“总包模式”相似。针对这两种主要的管理模式相应的合同形式也分为业主与总承包单位签署的总承包合同,总承包方与分包方签署的分包合同,另外一种就是由业主直接与各承包商签署的承包合同。

  在实际操作过程中除“总包模式合同结构”或是“平行承包模式合同结构”以外,经常会出现另一种情况,属于上述两种合同结构的综合或演变,这里我们且称之为“总包/专业承包合同结构”。就是业主选择了一个总承包商,负责主要的工程,如主体结构工程等,同时一些专业工程由分包承担,如装修工程、机电工程等,但还有部分专业工程由业主直接招标采购并签署合同,如电梯设备供应工程、空调供应工程等。这种合同结构形式越来越多的被广泛应用。

  业主在选择采用哪种合同结构形式时应充分考虑对工程造价的影响。一般来说选择总包模式的合同结构相对来说合同结构简单,有利于合同管理,工程造价较早确定,业主承担的风险较少。但由于合同内容复杂,招标工作难度加大,同时可供选择的承包商范围较小。选择平行承包模式的合同结构,单个合同的内容简单,造价低,风险小,可选择承包商范围加大,业主自主性增强。但合同数量较多,招标工作量大,业主需协调管理的工作量增加,同时总造价不易较早确定,增加风险。选择总包/专业承包模式的合同结构,业主的自主性更加灵活,同时可以发挥总包模式和平行承包模式各自的优点。但需把握分寸,过度自主就变成平行承包模式了。

  具体分析来,有以下几个方面对工程造价有影响,业主可以在决策合同结构时予以考虑。

  1 业主建设项目管理团队的费用

  做为项目开发的业主,首先应考虑建设项目的建设周期及是否有后续建设项目,来决定是否需要配备完整的建设项目管理团队。如选用总包管理模式,业主的项目管理团队可以稍弱些,主要管理总承包商一方即可。如选用平行承包模式,则业主需要有强大的项目管理团队来组织和协调各承包商。

  虽然现在各种咨询公司或是代理公司服务比较完善,但业主与咨询公司的管理角度及出发点不同,咨询服务所取得的服务结果是不能代替业主的决策权的。所以业主首先需核算建设自身完整的项目管理团队所需要的人力成本、管理成本,以及项目完成后的人员安置问题等费用。一般情况下如果业主己经具有完整的项目管理团队,或将来还会继续进行项目建设,业主通常会采用平行承包模式合同结构或是总包/专业承包模式合同结构,很多业主不愿意将工程项目完全依赖于总承包商,如果双方发生争议时导致业主受制于总承包商。如果业主的工程项目规模较小,不值得建设自己的`项目管理团队,则要考虑选择总承包模式的合同结构,有利于降低管理费用。

  2 总承包管理费

  业主其次需考虑能邀请到的投标单位是否有能力、有经验承担总承包职责,如潜在总承包商具备总承包管理的能力,则需核算所需要的总承包管理费用,这部分费用与业主要求总承包商所承担的职责有关,与业主的自身项目管理费用在一定情况下是此消彼长的。

  3 合理减少税费

  根据国家财政部有关营业税的管理条例规定,建设方提供的设备可不计取营业税,各地方税务部门一般都公布有免征营业税设备名单,所以业主在合同规划时可参考这些设备名单筹划自行采购一些设备,如电梯、锅炉、消防泵等,并与供应商自行签定供应合同,可以合理节省营业税降低工程费用。

  4 项目开办费的计取

  做为总包模式(或是总承包管理)对于项目前期发生的开办费工作,一般由总承包商承担并一次性计取费用,而如采用平行承包模式的合同结构,其中部分费用会出现多家承包商各自建设,分别计取。如办理施工手续费用、临时办公室搭建费用、脚手架费用、垂直运输费用,临时水电设施的铺设费用,安全设施搭建费用、垃圾清运费用、成品保护等费用,多家承包商分别计取,则业主所承担的费用及风险加大。这需要在合同中详细约定各自的职责和范围,但仍不可避免的会有重复和交叉的费用产生。

  5 支付资金的时间成本

  一般工程支付预付款按整体的合同金额计算,总承包工程的合同金额大,业主需要先支付较大金额的预付款,而平行承包工程合同金额较小,分不同时期签署并支付预付款,所以对业主的现金流及利息收益是有影响的。

  上述几点是规划合同结构时对工程造价有影响的几个主要因素,需要业主核算及权衡。各种合同结构形式适用于不同的项目情况,只控制工程造价并不是工程管理的唯一目标,所以业主要划分合同结构不仅仅要从上述几个方面考虑,还应注意各方管理的水平、经验,各标段的大小合理、专业合理,特别是一些特殊工程,如电力工程、消防工程等,一般各地的相关部门对这些特殊工程经常有一些管理规定,为满足这些规定要求,经常将这些工程单独划分出来,由具备专业资质和施工能力的专业单位承担,业主单独签署合同。

  当然,确定一个工程项目的合同形式不是一个简单的过程,需要各部门人员,包括工程、造价、财务、开发、甚至销售部门多方位综合权衡,选择一个最合适的合同结构,使之更适于工程管理和协调,更利于业主达到最优化的项目管理目标。

工程工程合同 篇8

  工程合同的类型包括工程勘察,设计,施工还包括工程项目管理合同,工程监理合同及相关合同。下面是小编为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识,欢迎阅读。

  工程合同索赔管理

  1.索赔的分类

  1)按索赔的依据分类:

  (1)合同内索赔

  (2)合同外索赔

  2)按索赔当事人分类:

  (1)承包商与发包方间的索赔

  (2)承包商与分包商间的索赔

  (3)承包商与供货商间的索赔

  (4)业主与监理单位间的索赔

  3)按索赔的目的分类:

  (1)费用索赔

  (2)工期索赔

  4)按索赔事件的性质分类:

  (1)工程延误索赔

  (2)工程变更索赔

  (3)工程终止索赔

  (4)工程加速索赔

  (5)意外风险和不可预见因素索赔

  (6)其他索赔。

  2.施工合同条件中规定的程序

  1)当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

  2)发包人未能按合同约定履行自己的义务,或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失,承包人可以按以下程序向发包人索赔。

  (1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。

  (2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

  (3)当该索赔事件持续进行,承包人应当相应地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。

  (4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复,视为该项索赔已被认可。

  3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失,发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。

  3.工期索赔值的计算

  1)业主及工程师原因引起的延期。主要有:业主拖延交付现场,拖延交付图纸,工程师拖延审批图纸、方案,拖延支付工程款,不按时组织验收造成下道工序受到影响,业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后,影响了工期,工期就应顺延。

  2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误,特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误,不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误,工期应顺延。

【工程工程合同范文集锦8篇】相关文章:

1.工程工程合同集锦9篇

2.关于工程工程合同模板集锦5篇

3.工程合同范文集锦8篇

4.关于工程工程合同范文8篇

5.工程工程合同范文合集10篇

6.精选工程合同集锦9篇

7.精选工程合同集锦九篇

8.【精选】工程合同集锦7篇

9.【精品】工程合同集锦7篇

上一篇:工程合同 下一篇:工程合同