当前位置:书文网>合同>工程合同>工程合同

工程合同

时间:2021-10-17 16:38:58 工程合同 我要投稿

【热门】工程合同模板集合九篇

  随着法律观念的日渐普及,关于合同的利益纠纷越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编帮大家整理的工程合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【热门】工程合同模板集合九篇

工程合同 篇1

  甲方:(发包方)________________________________________________ 乙方: (承包方)________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  (一) 工程名称:____________________________________________

  (二) 工程地点:____________________________________________

  (三) 工程范围: _____________________________________________ ________________________________________________________________本合同土石方工程量约为___________________________立方米。

  (四) 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为:

  _________________________________________________________________ ____________________________________________________ 全

  部工程造价暂定为人民币_____________ 万元,大写金额(¥):_______________________________________________________。

  第二条 工程期限

  根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年

  _____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

  第三条 工程质量

  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

  第四条 工程价款结算

  (一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二) 工程价款结算与拨付办法:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第五条 双方责任

  (一) 甲方责任

  1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

  3、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  4、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应

  顺延工期。

  5、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  6、甲方负责处理周边村的征地问题。

  (二) 乙方责任

  1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。

  2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

  3、 乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。

  4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。

  5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

  6、乙方应负责协调村民的闹事及解决村民与甲方矛盾的发生。

  第六条 合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

  1、提交_______________仲裁委员会( )

  2、依法向人民法院起诉( )

  第七条 附则

  (一) 本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

  (二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三) 本合同共计______份甲、乙双方各执_____份,并应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条 附加条款

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  发包方:(章) 承包方:(章)

  地址: 地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  签约时间: 年 月日签约时间: 年 月日

工程合同 篇2

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定,结合山西省有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1工程名称:徐庄新村东3排2号加层

  1.2工程地点:徐庄新村东3排2号

  1.3工程内容:加层砖混结构

  第二条 工期

  计划开工时间: 20xx年6月6日 ;

  计划完工时间: 20xx年 7 月 6 日

  第三条 工程质量要求期。

  本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工,工程质量标准:合格。

  第四条 承包方式及合同价款

  4.1承包方式:包工包料。

  4.2合同价款(大写):肆万陆仟元整¥:46000 元

  第五条 甲方项目负责人及甲方义务

  1、甲方义务:

  甲方向乙方提供水、电接入

  第六条 乙方义务

  7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产,乙方在施工中应采取妥善安全措施,乙方承担由于自身安全措施不力,违反操作规程等造成的安全事故的责任。

  第柒条 材料和设备

  工程所需材料和设备,均由乙方采购,产品质量必须合格。

  第八条 安全施工

  乙方按有关规定采取严格的安全保护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

  第九条 工程分包

  本项工程合同涉及内容均应由乙方完成,不得分包。

  第十条 合同的生效与终止

  本合同自签订之日起生效,在竣工结算甲方付款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。

  第十一条 合同份数

  本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持贰份。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

工程合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同协商,将龙泉XX及XXX顺佳XX、3号住宅楼的铝合金门、窗加工制作安装承包给乙方张XX,商定条款如下,以资共同遵守。

  一、承包范围:本工程图纸设计范围内的所有铝合金门、窗及阳台整体承包。

  二、承包方式:采用包工包料带安装的方式。

  三、结算价格:铝合金窗及阳台综合价175元╱2,龙泉XX门面地弹门220元╱2.要求型材为XX牌,1厚,电泳香槟色。

  四、付款方式:签订协议后,龙泉XX加工前甲方付乙方材料款3万元整(大写:叁万元整);XXX顺佳XX号楼加工前甲方付乙方材料款7万元整(大写:柒万元整);3号楼加工前甲方付乙方材料款10万元整(大写:拾万元整)。其余金额待所有工程完工结算。

  五、双方的权利和义务

  1、甲方须按照双方约定支付乙方价款,如甲方未能按协议付款,影响到工程进度,一切责任由甲方负责承担。

  2、乙方在施工过程中要服从管理,管好自身作业人员,如在材料款支付到位的前提下,未能赶上工程进度,一切责任由乙方负责承担。

  六、特别约定:在签订此协议时,甲方将XXX顺佳XX的二单元四层西户(401号)住宅房一套以每平方米2300.00元的价格出售给乙方使用,房款结算定为到该承包协议整个工程完工后,根据乙方门、窗工程款长退短补一次性结清。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,工完账清自行失效。

  甲方:(签字)________年____月____日

  乙方:(签字)________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  甲方为工程为XXX库房,房顶,起脊扣红瓦工程。其工序为:拆瓦条、水条——换破漏网板——铺油毡——钉瓦条、水条——扣红瓦。

  一、 甲方工程由乙方XXX队来施工完成,乙方认真完成工程,保证工程质量,安全工作由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。

  二、 关于材料进入后一次料负清各种料款,为XXXX左右。

  三、 此工程价格为XXX元/平方米,按实际工程面积计算。

  四、 工程完工后,双方检查无误后,一次性付清其余工程款。

  五、 工程材料送到后,甲方亲自点数并鉴字验收,材料丢失为甲方负

  责赔偿。

  六、 施工期限为XX天,特殊天气除外。

  七、 以上工程价格不包括换网板,根据网板用量多少,按XXX元/平

  方米进行补加!

  八、 主材油毡为XXXX,红瓦为XXX红瓦,瓦条、铁钉、从略。

  鉴字有效

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

工程合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲方现有位于_____市_____区 建筑面积_____平方米的住宅一套,现将其室内装饰工程承包给乙方设计、施工。为明确双方责任,经甲乙双方协商,一致同意订立如下合同:

  一、工程项目:(见工程预算表,共 页)。

  二、工程采用:

  1、包工包料;

  三、工程日期: 年 月 日至 年 月 日,共 天。如甲方停水、停电、自然灾害及人力不可抗拒的影响、甲方变更图纸或工程款未及时支付,工期顺延。

  四、工程总额:人民币 元。(小写: )

  五、付款方式

  1、签订合同后,甲方即支付___%备料款计 元,乙方三天内进场开工。

  2、施工结束

  甲方再支付____%的进度款,计 元。

  六、设计施工标准:

  1、见工程预算表,以及施工图纸。

  七、双方负责:

  甲方应负责事项:

  1、负责与大楼物业管理部门协调所涉及的拆墙、搬运、安全及施工人员的暂住证或出入证的办证手续及费用等问题。

  2、提供施工期间现场的水电。

  3、提供临时堆放废物和杂料的场地,保证运输道路畅通。

  4、按合同进度及时支付装修款项。

  乙方应负责事项:

  1、严格按照有关消防及其它安全规范的要求进行施工,并做好现场的防火、安全防护及保卫工作,对现场由于操作不当造成的火灾及人员伤亡等事故及相应的经济损失均应付全部责任。

  2、严格按照甲方签字认可的施工图纸及说明进行施工,确保工程质量。

  3、按规定期限竣工,交付甲方使用。

  4、在验收后应与甲方签定为一年的工程保修手续,在保修期间内如是乙方施工质量问题、材料选用不当、不符合合同规定,由乙方全部负责;如是甲方使用不当而损坏的配件或材料,乙方仅收取工本费。并提供定期回访,终身维修。

  5、施工人员均由乙方自行选任。施工人员在施工期间一切伤亡、劳务纠纷均由乙方自行负责,概与甲方无关。

  八、其他事项

  1、甲方必须在合同规定时间内向乙方支付装修费用,不得将装修费用私自交付乙方所属施工人员,否则,一切后果由甲方自负。

  2、甲方在施工过程中不得与乙方所派驻的施工队伍私自商定增减原施工项目,否则,所造成的质量及损耗后果均由甲方负责。

  3、根据合同要求,乙方应按时、按质、按量完成装修任务,如甲方在装修期间内以原设计提出修改意见,必须及时向乙方提供修改方案,甲乙双方书面认可后按书面修改方案施工、验收、结算。

  4、甲方须在乙方交房前一星期交付工程《质量问题整改通知书》给乙方,以便对不合格项目提前维修完善。

  5、乙方施工完毕后,应做到人走场清,保持装修房屋整洁,让住户满意。

  6、施工完毕后,甲方凭乙方开出的《保修单》作为保修一年的凭据。

  九、以上合同一式二份,双方各执一份,签字生效,望共同遵守,未尽事宜,双方协商解决。

  十、因本合同所发生的一切争议均应提交____仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

工程合同 篇6

  发包方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  一、工程名称

  二、施工规范

  三、承包方式

  四、施工期限________年____日至________年____月____日(如因天气影响时间顺延)

  五、单方造价和工程量 (工程量按实做面积结算)

  六、工程总造价

  七、付款方式:

  八、工程质量与验收

  九、施工人员的食宿等,由甲方协助解决,施工人员应遵守甲方的有关规定。

  十、施工中设计变更或增加工程量时,由甲乙双方协商签订延加工程合同。

  十

  一、本合同共 份,甲方存 乙方存 份双方签字盖章后生效。

  十

  二、其他事项

  凡更改厂名或发票与合同不符者,当追究其法律责任。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程合同 篇7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲乙双方为了加强内部对于装饰装修工程合同中的付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:

  一、对乙方开票的规定

  1、甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。

  2、乙方在工程进行中甲方所付款项,乙方收取需开收据,于收到后____日内将发票寄/送到甲方。

  二、对甲方付款的规定

  1、合同一经签订甲方即应支付施工费__________(大写___________);当工期进度到________________________并经甲方验收合格时;

  2、甲方第二次支付施工费______________(大写:___________________)当工期进度到_____________________并经甲方验收合格时;

  3、甲方第三次支付施工费____________(大写:________________);

  4、甲方第四次支付施工费是在装修工程竣工并经验收合格后结算,金额________(大写:______________)。

  5、剩余尾款___________(大写:_________)部分,作为装修风险金,在三个月后无工程隐患再支付(注:施工费包括装修辅料费、人工费、设计费、施工清运费、搬卸费、管理费等)。

  三、其它约定:

  1、除人力不可抗力因素以外,乙方应严格按照与甲方确认的装饰装修合同保质保量的按时完工。

  2、如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。

  四、其他规定

  甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

  五、协议生效

  本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式____份,双方各持____份为凭。

  六、协议有效期

  本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。

  甲方签字(盖章):

  _____年____月____日

  乙方签字(盖章):

  _____年____月____日

工程合同 篇8

  工程管理各位同学:

  现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们,请认真对照教材做一遍。

  试题汇编分为:1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分

  类。(如有错误的请以教材为准予以更正为盼。)

  预祝考试成功!

  试题结构;

  一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)

  二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)

  三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)

  四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)

  五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)

  样卷

  一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)

  在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

  1.合同担保方式中,既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()

  A.保证B.定金 C.留置 D.抵押

  2.当事人负债务,有先后履行顺序的,先履行的一方未履行的,后履行的一方有权拒绝其履行要求,这种情况为()

  A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权

  C.先履行抗辩权 D.后履行抗辩权

  3.对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同( )

  A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门

  C.合同管理部门 D.人民法院

  4.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( )

  A.按原价格执行 B.按新价格执行

  C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行

  5.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()

  A.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任

  B.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担

  C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任

  D.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自已负责

  6.投标人在投标过程中出现下列情况时,招标人可以没收投标保证金的是( )

  A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

  B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

  C。购买招标文件后不递交投标文件

  D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

  7.评标委员会成员人数应为!人眇上的单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的( )

  A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3

  8.如果下列合同文件出现不一致,具有最高解释效力的是()

  A.图纸 B.工程量清单 C.中标通知书 D.施工合同专用条款

  9.承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划,应()

  A.由建设单位主管部门确认和提出修改意见

  B.由业主确认和提出修改意见

  C.由工程师确认和提出修改意见

  D.由项目经理确认和提出修改意见

  10.在建设工程施工合同履行中,工程师接到承包人延期开工申请后,以书面形式答复承包人的时限为()

  A.24小时 B.48小时 C.3天 D.7天

  11.工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同:③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()

  A.③一②一① B.①一②一③ C.③一①一② D.①一③一②

  12.当仲裁庭由3名仲裁员组成时,其中首席仲裁员应由()

  A.仲裁委员会主任指定 B.仲裁庭指定

  C.当事人共同选择 D.仲裁委员会指定

  13.投标保函的金额一般为投标报价总金额的()

  A.0.1%~0.55% B.0.5%~3% C.3%~5% D.5%~10%

  14.在FIDIC土木工程施工合同条件中,有权将工程的部分项目的'事实发包给指定分包商的

  是()

  A.业主 B.承包商 C.分包商 D.设计单位

  15.按照惯例,下列风险中应由业主承担的是()

  A.一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

  B.进度和质量风险

  C.材料和设备采购风险

  D.报价的完备性和正确性风险

  16.建设工程合同可以从不同角度进行分类,从完成承包的内容分,可分为()

  A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

  B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

  c.施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件

  D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

  17.投标保证金的有效期一般应超过投标有效期()

  A.7天 B.14天 C.28天 D.30天

  18.按索赔事件的性质,索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

  条件索赔和()

  A.工期拖延索赔B.综合索赔

  C.承包商与业主问的索赔 D.单项索赔

  19.FIDIC合同条件规定,保留金全部退还给承包商是在()

  A.施工全部完毕之后B.工程移交之后

  C.保修期满之后 D.竣工验收报告批准之后

  20.如果合同中约定了仲裁条款,则在合同履行过程中一旦发生争议,不能选用的解决方式

  是()

  A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼

  二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)

  在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

  括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

  21.当事人在合同的订立过程中有过错,给对方造成损失,应当承担订约过错责任的情形包

  括()

  A。假借订立合同,恶意进行磋商的

  B.泄露对方商业秘密的

  C.提供虚假情况的

  D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

  22.我国《招标投标法》规定,建设工程招标方式包括()

  A.公开招标 B.邀请招标 C.议标

  D.地区内招标 E.行业内招标

  23.按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定,应由发包人完成的工作包括()

  A.土地征用和拆迁 B.临时用地申报批准手续 C.提供工程地质报告

  D.做好现场安全保卫工作 E.提供工程进度计划表

  24.在建设工程设计合同履行中,因故发生变更或违约时,关于设计费的正确处理方法有

  ()

  A.委托人因故要求修改设计的,需增付相应设计费

  B.委托人因故要求中途停止设计时,承包人不退还已多付的设计费

  C.委托人因故要求中途停止设计的,承包人需要退还已多付的设计费

  D.因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的,应增付设计费

  E.委托人超过合同规定的日期支付设计费时,应偿付逾期违约金

  25.FIDIC合同条件规定,承包商的义务包括()

  A.对工程质量负责

  B.在缺陷责任期内负责照管工程现场

  C.执行工程师发布的各项指令

  D.拒绝接受指定的分包商

  E.对施工现场的安全负责

  三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)

  26.合同法律关系

  27.指定分包商

  28.工程索赔

  29.不平衡报价法

  30.缺陷责任期,

  四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)

  31.简述违约责任与缔约过失责任的区别。

  32.简述工程项目施工招标应具备的条件。

  33.在施工合同的履行过程中,应不可抗力导致的费用应如何分担?

  34.新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围?

  35.简述引起工程费用索赔的主要原因。

  五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)

  36.某项工程建设项目,发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工个过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成相应的损失,承包人及时向监理工程师提出了索赔要求,并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下:

  (1)遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失,故应由发包人承担赔偿责任。

  (2)给已建部分工程造成损失,损失计18万元,应由发包人承担修复的经济责任,承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤,处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元,发包人应予以赔偿。

  (3)承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,发包人应予支付。

  (4)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。

  (5)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元。发包人应予以支付。

  问题:对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

  37.某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目,在委托设计单位完成施工图设计后,通过招标方式选择监理单位和施工单位。

  中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时,业主虑到过多分包可能会影响工期.只同意桩基础工程的分包,而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中,房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整(工程变更)。

  在主体结构施工完成时,由于房产公司资金周转出现了问题,无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款.从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。

  问题:

  (1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

  (2)施工单位由于未得到房产公司的付款,从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么

  模拟试题及答案

  一.单选

  ○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.

  A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

  ○监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由( A)。

  A.业主承担

  B.业主从监理费中扣除,转付给承包方

  C.承包方承担,因他执行的是无效指令

  D.监理单位给予支付

  ○采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由( B)控制。

  A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商

  ○监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位( D)。

  A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走

  C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主

  ○合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为( D )。

  A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元

  ○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。

  A.另一方可请求法院强制执行

  B.仲裁机构可强制执行

  C.另一方可以请求公安机关强制执行

  D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

  ○设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,( C)。

  A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

  B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

  C.每次阶段支付时均不许扣减定金

  D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

  ○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为( B)。

  A.总价合同 B.单价合同

  C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同

  ○进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商( A )。

  A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

  C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定

  ○一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( A)。

  A.提出变更方承担 B.对方承担

  C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担

  ○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至( B )止所经过的日 历天数。

  A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

  C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日

  ○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )

  A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

  C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换

  ○分包商在施工现场的协调管理工作,应由( C)负责。

  A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己

  ○招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( B)。

  A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格

工程合同 篇9

  委托方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)

  受托方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定,双方就甲方委托乙方完成项目野外工程勘察钻探工作相关事宜,为明确双方在工程实施过程中的权利义务,双方本着平等、互利、互助的原则,达成以下合同条款,以资共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  二、工程内容及技术要求

  1.工程内容: 钻探预计 米、机台平整及道路施工、施工机械进出场、场内移机、现场实验成孔施工、施工用水机井、临时生活设施等,以现场实际发生的工作内容为准。

  2.按设计单位提出的勘察任务书及国家现行相关规范要求。

  三、工程工期:

  本工程自进场之日起 天内完成全部工程,若不可抗拒的自然因素和甲方的原因造成的影响,其工期顺延。

  四、计价方式及付款方式

  1、钻探取费单价:粘性土单价为 元/米(含原位测试、取样、青苗赔偿等费用);岩石______元/米;卵石_____元/米;进出场费_____元/米。机台平整及道路施工费用、施工机械进出

  场费用、场内移机费用、现场实验成孔施工费用、施工用水机井费用、临时生活设施费用及其他费用,以现场实际发生为准,据实结算。

  2、本合同为单价合同,按实际完成工程量乘本合同约定的单价结算。在双方完成结算手续后,甲方及时支付合同款项。

  五、双方职责:

  1、甲方职责:

  (1)提供本工程勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求、向乙方进行技术交底和安全技术交底;

  (2)指派技术员进行编录工作,并对质量进行监督,对乙方不合格的工作项目及时指出并责令改正;

  (3)协助解决好因占地、青苗赔偿等对外联系事宜;

  (4)按钻孔任务书及技术要求检查、验收原始记录,并对合格钻孔签证。

  (5)勘察钻探过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付费用。

  2、乙方职责 :

  (1)按甲方提供的勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求及有关规范、规程操作,保证质量优良,钻孔质量未合格者返工经费自理。如该项目在日后建设施工过程中,因乙方钻探勘察时弄虚作假,导致与实际地层状况不符而造成的一切损失由乙方承担,甲方有权追究乙方全部相关民事和刑事责任;

  (3)服从甲方项目负责人调度,配合技术人员做好各项工作;

  (4)乙方应严格按《安全生产管理制度》、《安全生产工作责任目标考核奖惩办法》、《合作项目施工队安全管理考核细则》

  等法规进行施工。乙方在施工中如违反安全法规和单位制度及细则等规定条款的,甲方将按相关规定对乙方进行经济处罚;

  (5)乙方进出场和施工过程中发生的人身伤亡、设备损失等均由乙方自行负责,乙方造成甲方损失,甲方按等额实行处罚;

  (6)按甲方提供的孔深和技术要求备足各种机械和设备。

  (7)遇特殊情况应及时向甲方技术人员反映;在进行甲方指定的由技术员旁站监督的测试项目(取样、标贯动探等)应提前通知甲方的技术员。

  (8)乙方如未经甲方允许中途退场,则甲方有权拒付乙方任何费用。

  六、其它事项:

  1.本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

  2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,全部工程竣工验收完毕、办清结算、付清全部工程款后自动失效。

  3.本合同未尽事项,双方可根据实际情况协商解决,解决不成、可到当地法院解决。

  甲方(盖章): 乙方(签印):

  法定代表人: 身份证号码:

  或授权委托人: 联系方式:

  注册地址: 户 名:

  联系电话: 账 号:

  传真号码: 开户行:

【【热门】工程合同模板集合九篇】相关文章:

1.【热门】工程合同模板集合10篇

2.工程工程合同模板集合7篇

3.工程工程合同模板集合八篇

4.工程工程合同模板集合8篇

5.【热门】工程合同集合八篇

6.【热门】工程合同集合六篇

7.【热门】工程合同模板7篇

8.【热门】工程合同模板五篇

上一篇:工程合同 下一篇:工程合同