当前位置:书文网>合同>施工合同>建筑工程施工合同

建筑工程施工合同

时间:2022-09-01 10:00:34 施工合同 我要投稿

建筑工程施工合同

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编收集整理的建筑工程施工合同,欢迎大家分享。

建筑工程施工合同

建筑工程施工合同1

  发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)

  经甲、乙双方协商,甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工,就此项目施工事宜,订立本协议:

  一、工程项目内容地点:易XX家墱社区内

  1、工程名称:室内维修装饰2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚

  2、承包付款方式:按乙方进场开工,预付工程款总额的30%,其后按工程进度付款:余下3%验收合格无质量问题一次付清。

  二、工程价格:

  1、厨卫墙面采用:250215;330内墙瓷片铺贴。

  2、卫生间、厨房地砖采用:300215;300防滑地砖。

  3、铝合金无烟灶台180元㎡。 4,内墙涂料立帮XX得丽600,23元㎡

  4、其他未涉项目,按市场价格甲、乙双方商定价结算。

  三、甲方责任:、甲方负责现场施工质量监督。

  2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。

  3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。

  4、甲方负责施工中水XX供应,确保乙方施工所需水电供应。

  5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地

  6,若甲方更改项目,应承担一切费用。

  四、乙方责任:

  1、乙方保证按合同工期完工(如遇特殊原因,工期顺推)。

  2、乙方施工必须保证质量。

  3、乙方施工应尽量避免发生噪音,惊扰周围居民。

  4、施工期间,乙方应保证安全施工。

  5、乙方必须服从甲方人员管理

  五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共计

  六,付款方式:1,乙方进场后首付工程款总金额的30%

  2,竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清

  3、未列入预算,预算报价单则,按实际增加结算。

  七,工程验收:

  1,乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收。

  2,验收标准以国家相关验收评定标准为依据。

  3,因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延。

  七、合同期限:

  1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

  2,合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁。

  3、本合同未尽事宜,由双方协商解决;

  4、本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  甲方代表签字:乙方代表签字:

  立合同日期:_____年_____月_____日

建筑工程施工合同2

  甲方:

  乙方:

  承包工种:

  经双方达成协议将楼架搭设拆除分享承包给乙方,根据《建筑法》本着双方的利益和权力,特制定以下条款:

  一、承包工程内容:内外架体搭设所用材料装卸和文明施工。

  二、承包工期:从____年__月__日至____年__月__日,如天气自然灾害工期顺延。

  三、承包价格:价格按建筑面积每㎡元。

  四、付款方式。

  根据施工进度每月拨付乙方人工工资,工程完工后,结算付清。

  五、甲方责任。

  为了工程进度和质量,甲方为乙方提供架体所须材料,乙方需用材料必须前两天向甲方提供料单,甲方供应,积极配合乙方施工,如按工程进度计划提前完成,根据情况进行奖励,如造成停工损失,甲方承担。

  六、乙方责任

  (1)乙方施工人员进入工地,必须遵守工地各项制度,

  按国家制定的规范要求和技术交底进行施工,听从工地地统一指挥,对工地任何机械要爱护,不准工人私自挪用工地财务。

  (2)乙方搭设架体必须按规范要求进行搭设,必须跟随所有工种所需要架体的搭设,确保所搭设架体的安全。如发生事故或打架斗殴,根据情节严重进行罚款,必须跟随所有工种,架体搭设的需求,如拖延或不听从的造成损失由乙方承担。

  (3)工地制定和安全:乙方使用机械和工具,甲方一次性交付使用。如人为因素造成损失,照价赔偿。不得私自挪用工地财务,如情节严重,交公安部门处罚。施工现场机械、临时用电不得私自操作,如造成人身事故,甲方不承认任何责任。非操作不得进入。工人进入现场,必须佩带安全帽。遵守各项安全制度,并对工人进行岗前教育和岗前交底。

  七、补充协议( )

  八、本共同甲乙双方各一份,希望双方履行合同。如有一方违约,将承担一切金济损失。本共同经过结算后终止。

  甲方:联系反式:

  乙方:联系方式

  ____年__月__日

建筑工程施工合同3

  发包人(甲方):_____________________

  地址:________________________________

  法定代表人:__________________________

  联系电话:____________________________

  承包人(乙方):_____________________

  身份证号:____________________________

  联系电话:____________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项订立本合同。

  第1条

  甲方将位于_______市_______内,所建筑的厂房发包给乙方。承包范围:_______市_______厂房地面工程施工,包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担,包工包料,乙方为安全施工、文明施工第一责任人。

  第2条

  开工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。

  第3条

  合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_______万元与乙方结算工程款,乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。

  第4条

  甲方开工前提供具备开工条件的施工场地,需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。

  第5条

  乙方在开工过程中,严格按国家和地方有关规定及甲方

  要求执行,而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害,由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担。

  第6条

  施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内,甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用。

  第7条

  工程款支付(两次性支付)

  7。1第一次付款_______年_______月_______日前,付给人工费_______万元。

  第二次付款_______年_______月_______日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭)

  7。2若甲方到期未给付工程款,承担违约责任,违约金为_______万元。

  第8条

  本合同正本两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。

  甲方:_____________________

  乙方:________________________

  法人代表:_________________

  责任人:______________________

  ________年________月______日

  ________年________月________日

建筑工程施工合同4

  发包人(全称):________法定代表人:________住所:________联系电话:________

  承包人(全称):________法定代表人:________住所:________联系电话:________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况工程名称:________工程地点:________工程内容:________工程立项批准文号:________资金来源:________工程承包范围:________

  二、合同工期风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  合同工期总日历天数__________天开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日

  三、工程总造价

  1、签约合同价为:________________人民币(大写)_________ (_________元);其中:

  (1)安全文明施工费:人民币(大写)____ (____元);

  (2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)____ (____元);

  (3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)____ (____元);

  (4)暂列金额:人民币(大写)____ (____元)。

  2、合同价格形式:________________风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  四、工程质量标准工程质量符合_______质量标准风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  五、材料的提供承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人,经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。

  六、双方一般权利义务

  1、发包人派驻的工程师姓名:____________________;职务:_____________________;职权:___________________________________________________。

  2、监理单位委派的工程师姓名:____________________;职务:_____________________;发包人委托的职权:_____________________________________;需要取得发包人批准才能行使的职权:________________________________。

  3、不实行监理的,工程师的职权:___________________________________。

  4、承包人代表姓名:____________________;职务:_____________________;职权:_________________________________________________。

  5、发包人代表姓名:____________________;职务:_____________________;职权:___________________________________________________。

  七、工程价款结算

  1、合同签订____日内,甲方应付工程总造价的_____%给乙方作工程预付款。

  2、钢架安装完成____日内,甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款。

  3、工程施工完毕验收合格,____日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。

  八、工程的验收

  1、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,专职质量检查员应进行检查。

  2、施工时对路X的中线桩位进行放样测量,对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样,由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测,保证施工的准确性。

  3、台背或墙后填土、路X填筑碾压完成规定作业遍数后,在平整度符合规定标准的基础上,采用灌砂法进行检验路X压实度,检验合格,并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

  4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查,特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋,在安装完成后应进行检查验收,钢筋必须绑扎牢固,钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  九、维修责任

  1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的,发包人可以委托其他人员修理。

  2、发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3、对于涉及结构安装的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  4、质量保修完成后,由发包人组织验收风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  十、违约责任发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿。

  十一、争议的解决本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。

  发包人:________委托代理人:________电话:________传真:________开户银行:________账号:________编码:________

  ________年____月____日

  承包人:________委托代理人:________电话:________传真:________开户银行:________账号:________编码:________

  ________年____月____日

建筑工程施工合同5

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  经甲乙双方商定,甲方将老年别墅公寓工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款,共同监督,严格遵守。

  第一条:承包方式:

  乙方包工不包料,乙方负责自带机械设备、架材、模板等。以规定的建筑面积计算规则计算建筑面积,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价¥200.0元/㎡人工机械架材费用。

  第二条、承包范围:

  施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。

  第三条、质量要求:

  合格工程

  第四条、开竣工日期:

  本工程定于____年_____月____日开工,定于____年_____月____日竣工。日历工期______天。

  第五条、人机费支付办法:

  按照形象进度拨付。基础出土后拨付总人机费的10%;第一层完成后(现浇板浇注完毕)拨付总人机费的50%;屋面和装饰工程完成拨付总人机费的90%;整个工程完成并交工验收合格后拨付至总人机费的100%。

  每次付款,由乙方写出书面报告,经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见,审批后拨付。

  第六条、双方责任

  一、甲方责任

  (一)按照资金拨付办法及时拨付人机费。

  (二)协调好开工前及施工中的水电供应,协调好施工道路的畅通,达到三通一平,并承担水电及道路三通一平所需的费用。

  (三)保证施工中所需材料和构件的及时供应,做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。

  (四)负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。

  (五)负责协调社会、主管部门及四邻关系。

  二、乙方责任

  (一)必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。

  (二)必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥,配合检查,执行处理意见。

  (三)认真组织施工,编制施工进度计划,质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等,严格执行措施条款,确保工程质量。

  (四)提供材料使用计划,在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量计划。

  (五)编制现场文明施工措施,加强文明施工管理,保证道路畅通,并悬挂文明施工和安全施工图片。

  乙方负责每天将施工现场清理干净,材料、架材堆放整齐,现场无长流水、无长明灯,场地无积水和生活垃圾,达到文明施工的要求。

  (六)严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故的发生。如发生安全事故,一切责任均由乙方负责承担。

  (七)提供所有所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等),脚手架杆、板、扣件等,测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等,并承担其全部费用。

  (八)已竣工工程未交工前,负责已完工程的成品保护。

  (九)乙方对分部、分项工程、隐蔽工程自检合格后,经甲方、监理、质检站验收合格后,方可进入下道工序。

  (十)因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用。

  (十一)人为造成材料半成品损坏的,按照实际价格从拨付人机费内扣除。

  (十二)乙方不得将工程转包,如转包,甲方有权中止合同,下余人机费甲方拒付。

  (十三)施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,严格执行三相五线制,临时用电所用的电料必须合格,接电后把闸刀盖盖好,确保用电安全。

  第七条、工程变更

  单项变更项目人工费在壹千元以内的甲方不付,壹千元以外计入决算。施工现场无任何计时工,停水、停电、图纸变更、机械故障等原因引起的停工,工人的生活费、人工费计机械架材的停滞费等,均由乙方承担,甲方不承担任何费用。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自签订之日起生效,至人机费拨付完毕之日失效。

  未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  乙方:

  ____年_____月____日

  ____年_____月____日

建筑工程施工合同6

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程(总长度1。4公里)施工事宜达成一致,签订本合同。

  一、乙方承包该工程的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备材料,乙方只负责施工。

  二、承包费用:_________________元/㎡

  三、支付方式:施工队进场预付_________________元,5天后再付_________________元,经验收合格后付_________________元,剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。

  四、工期:_________________乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

  五、其他约定:

  1、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责,与甲方无任何关系。

  2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;

  3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。

  4、水电由甲方负责。

  5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

  六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。

  甲方(签字):_________________

  乙方(签字):_________________

  __________年__________月__________日__________年__________月__________日

建筑工程施工合同7

  发包方(以下称甲方):__________________

  承包方(以下称乙方):__________________

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条 工程项目

  1、工程名称:__________________.

  2、工程地点:__________________.

  3、承包方式:__________________.

  第二条 工程期限

  合同工期总日历天数______天。

  第三条 工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

  第四条 甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条 安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条 奖惩责任

  1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=______元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第七条 纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条 附则

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  ______年______月______日

建筑工程施工合同8

  甲书方:_________联系方式:___________简单版_______乙方:_________联系方式:__________________

  兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____平简单方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:怎么写

  一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_____日内绘出平面布置图。

  二、甲方确怎么写认平面方案,确认后,怎么写甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_____%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。

  三、签约后,乙方进入立面设计_____日内绘出详细立面方案。

  四、设计内容:设计平注意事项别忽视面方案图,全部施工图。含配套专业:体签订需要注意的细节定位图、吊顶图、开关插座图、电书路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。

  五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准报价清单详见第七条)。

  六、图纸装裱要求:乙方交付壹套A3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。

  七、设计费收取标准:平面_____元/平方米,复式_____元/平方米,别墅_____元/平方米,本套私宅总设计费大写:_____(小写____元),签定本协议时,甲方需交付怎么写设计定金大写:_____(小写____元),余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。

  八、效果图制作收取标准:标准客厅_____元/张,复式_____元/张,卧室____元/张,本套私宅效果图制作费大写:_____(小写____元)。

  九、双方权利义务

  1、甲方

  (1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  (2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,____天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_签订需要注意的细节___天以上的,设计人有权重新怎么写确定提交设计文件的时间。

  (3)甲书方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交简单版资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)签订需要注意的细节,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

  (4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的.定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  (5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件注意事项别忽视的时间顺延。

  (6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额____%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过___简单版_天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。怎么写

  (7)甲方要求注意事项别忽视乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。

  2、乙方

  (1)乙方应按注意事项别忽视国家规定和合同约定的技术规范,标准进行设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  (2)设计合理使用年限为_______年。

  (3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工注意事项别忽视程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由签订需要注意的细节双方商定为买际损失的_____%,总额不得超过总设计费。

  (4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收注意事项别忽视该项目应收设计费的____%。

  (5)合同生效后,乙方要求终止或解简单版除合同,乙方应双倍怎么写返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。

  甲方(盖章):___________乙方(盖章):____________

  日期:注意事项别忽视______年___月___日______年____月____日

建筑工程施工合同9

  发包方(甲方):______

  承包方(乙方):______

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包范围:

  1.4承包方式:包工包料

  1.5工期:本工程自___年___月___日开工,于___年___月___日竣工。

  1.6合同单价______

  第二条甲方工作

  2.1向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾场地等,电安装电表据实结算。

  2.2指派为甲方住工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

  第三条乙方工作

  3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2指派为乙方住工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准不得随意拆改原建筑物结构及设备管线。

  3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  3.7工程竣工后甲方只要进住后,乙方不负责此工程的设施保护,由甲方负责。

  第四条关于工期的约定

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.4因涉及变更或费乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第五条关于工程质量及验收的约定

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

  5.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接收验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。不超过一星期(7天)。由乙方承担工程的所有实验检测。

  第六条关于工程价款及结算的约定

  6.1双方商定本合同价款采用

  (1)单价固定价格

  (2)固定价格%包干风险系数计算。包干奉献包括内容。

  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料移送,其余5%的作为质保金。壹年内无生产质量问题并服务周到及时予以付清。

  第七条关于材料供应的约定

  凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第八条有关安全生产和防火的约定

  8.1应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。在施工过程中如发生安全事故,甲方概不负责由乙方全部承担。

  8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

  8.3违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

  第九条争议或纠纷处理

  9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向当地人民法院起诉。

  第十条其他约定

  10.1乙方按照图纸和规范进行施工。施工过程中的不明确问题,乙方需向甲方、图纸设计单位和甲方上级单位主动咨询。

  10.2甲方、乙方要主动配合,乙方要接收工程甲方(监督员)的监督。乙方材料进入施工场地和工程各个分目工程钱检验规格、型号、是否符合要求,并对主要工程材料按照要求列清单签字确认;工程每个分目施工前,需要由甲方或监理现场验收,并对上道工序质量验收合格、确认未有工程项目变更并且对所有隐蔽工程签证确认后方可进行下道工序施工,否则因返工形成的所有费用由乙方承担。

  10.3施工过程中乙方遇到一切地方关系、(各种干扰由甲乙双方共同协商解决)。

  10.4工程竣工后审计时,以实际平方数乘中标单价结算。

  10.5装修改造工程保修期1年,在1年内若出现质量问题由乙方负责免费维修。

  第十一条附则

  11.1本工程需要进行保修时,应另定协议。

  11.2本合同正本两份,双方各执一份,副本甲方乙方执。

  11.3本合同履行完后自动终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同10

  答辩人:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  答辩人就答辩人与装饰装修合同纠纷一案作出答辩。答辩意见如下:_________________

  被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。

  被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程,并且将装修项目列入结算范围,该项诉求与事实不符,故意扩大了施工范围。20xx年5月11日,答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。该合同约定:_________________被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明确约定被答辩人的施工范围为土建,并不包括装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围,将装修项目纳入结算书,违背事实。

  被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。

  被答辩人在起诉状中称其于20xx年11月17日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料,并称答辩人并未提出异议,与事实不符。事实是,尽管答辩人于20xx年11月17日收到了相关结算资料,但并未在结算单上签字。未签字的原因是被答辩人结算的资料失实,与实际工程量差距太大,工程量重复计算严重。20xx年被答辩人曾交给答辩人一份结算书,结算数额为120.62358万元,而20xx年11月17日被答辩人提交的第二份结算书结算总额为550.7064万元,差距为430.08282万元。同时,答辩人对工程总造价也进行了核算,核算总造价为59.966665万元。可见,被答辩人提供的结算书严重脱离事实,核算的随意性非常大。

  三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。

  被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346.7064万元。被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。被答辩人的此种计价方式随意性大,与事实不符。

  (一)被答辩人的该项诉求的计价依据是20xx年11月17日交付给答辩人的结算书。而该份结算书与20xx年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异,虚构成分很大,与事实不符。即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的,因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的。

  (二)20xx年5月11日的协议合同中约定:_________________被答辩人应当支付答辩人80万元,其中50万元即付,30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中,最终按照所产生土建发生量进行工程造价的计算,多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被答辩人并未在工程总造价中核减,与约定不符。

  (三)被答辩人在起诉中所称,截止到答辩人最后一次付款,答辩人共支付被答辩人工程款205万元,与事实不符。截止到答辩人最后一次付款,答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。

  四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符,要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。

  被答辩人交付给答辩人的两份结算书矛盾丛生,与事实严重不符,同申请人核算的工程总造价差距更大,双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被答辩人提供的结算书真实性的怀疑,答辩人才停止支付工程款。因此,答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严重失实,是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而,被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。

  五、答辩人认为应本着实事求是的原则,对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定,在重新核定的基础上,明确双方债权债务,维护双方当事人合法权益。

  在答辩人与任忠工程纠纷中,答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定,以达到还原事实真相的目的。在重新核定的基础上,双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意,进而双方在已支付工程款基础上多退少补,最终解决双方争议。

此致

  太原市小店区人民法院

  _____________年__________月__________日

建筑工程施工合同11

  甲方(业主):_________ 乙方(承包方):_________ 依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况 装饰工程施工地点:_________ 施工内容:_________ 承包方式:_________ 合同总工期_________天,自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。 合同总价款(金额大写):_________ 其中:人工费_________元,材料费_________元。(见附表

  一)

  二、双方工作

  1.甲方工作

  1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。XX空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施,并经乙方书面确认。

  1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

  2.乙方工作

  2.1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

  2.2乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

  2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

  2.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  三、工期

  1.工期延误

  1.1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按约定提供开工条件。

  (2)设计变更和工程量变化。

  (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

  1.2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。

  1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元违约金。

  四、工程价款支付 开工日前三天,甲方支付总价款的_________%,计_________元; 工程日期过半,甲方再支付总价款的_________%,计_________元; 验收合格____日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_________元。

  五、材料供应

  1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表

  二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

  2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表

  三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

  六、工程变更 在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表

  四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

  七、质量与验收

  1.工程质量

  1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

  1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

  2.竣工验收与保修

  2.1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表

  五)。甲方自接到工程验收单____日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过____日的视为竣工验收已被确认。

  2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位:_________.

  2.3双方约定的保修项目内容期限为:_________.(本条

  2.2和

  2.3款的内容过多可另加页)

  八、安全和防火

  1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  九、违约责任 甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。

  十、合同争议解决方式 双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_________种方式解决:

  1.由_________仲裁委员会仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  一、其他约定_________

  二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  三、组成本合同的文件包括:

  1.本合同条款及合同附表;

  2.施工图纸及做法说明;

  3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;

  4.补充规定。

  四、其他

  1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。

  2.乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。 业主(盖章):_________ 注册地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 联系电话:_________ ________年____月____日 承包方(盖章):_________ 注册地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 联系电话:_________ ________年____月____日

建筑工程施工合同12

  发包人:_______________(以下简称甲方)

  承包人:_______________(以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:_______________

  2、工程地点:_______________

  3、承包范围:_______________

  4、承包方式:_______________

  5、合同价款:合同总价每公里___万。单位造价每平方米___元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

  二、技术要求

  1、路面为___厘米厚水泥混凝土路面,宽___米。

  2、天然级配砂砾石垫层,厚度___厘米天然级配砂砾石,宽度________米。

  3、___厘米厚灰土垫层。

  三、施工及质量要求

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、双方权利和义务

  1、发包人的权利和义务

  发包人委派的业主代表:

  姓名:_______________

  职务;_______________

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

  2、发包人主要工作:负责场地三通一平;

  3、承包人的权利和义务

  项目负责人姓名:_______________

  项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  4、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查:

  五、工程价款的支付

  本合同签订之日付___%,工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的___%,质保期________年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七、竣工验收

  承包人在工程具备竣工验收条件钱________小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后________天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。

  八、本合同一式两份

  甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

  发包人:_______________(签章)承包人:_______________(签章)

  _________年______月___日_________年______月___日

建筑工程施工合同13

  发包方:________(以下简称甲方)

  承包方:________(以下简称乙方)

  甲方在____区____社区____地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  1、工程名称:____市____区____社区____地

  2、工程地址:____市____区____社区____地

  3、建筑面积:全框架结构共11层,总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算)。注:括号内条例经协商不计算面积,但水电由甲方负责施工,工资由甲方付款。

  4、承包范围及内容

  (1)主要内容:按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建,包括路面压花,土建一次性大包干,住房每层高度为3米,第一层为3.8米,±0.00以下按实结算,并计算乙方的其它费用开支,为一次性支付。

  (2)配套附属工程,另行按实计算。

  (3)水、电由甲方负责。

  (4)室内留门洞,粉好门套,预制构件由甲方购买。

  5、材料材料及工程质量要求

  (1)主体工程质量必须达到一次性验收合格。

  (2)乙方应认真按照甲方要求和意图,精心施工,随时接受甲方的检查、验收。

  (3)因乙方原因工程质量达不到规范质量标准,乙方承担一切责任,工程质量达不到规范标准的部分,乙方按照甲方的要求标准和重新施工,直至符合规范标准合格为止,所有费用由乙方负责。

  (4)若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。

  (5)外墙为100×100或(100×200)的方块砖,屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。

  6、承包方式及合同价款

  (1)工程采用包工不包料大包干形式,承包价格为220元/平方米,安全保险由乙方负责。

  (2)浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用,乙方负责绑扎,外架由乙方负责。

  7、工期要求

  工期总共为180天,自____年____月____日开工到____年____月____日竣工。

  8、付款方式

  工程总价约为____万元,签订合同预付乙方的进场费及备料款____万元,以后每完成一层主体付工程总价的65%,内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。

  9、双方责任

  (1)甲方应保证工程款及时到位,防止资金问题而造成工程停工,而达不到预期进度由甲方负责。

  (2)甲方未按合同规定履行自己应负的责任,因资金原因不能正常施工,除工期得以顺延外,还应赔偿给乙方造成的实际损失。

  (3)承包人不得将承包工程转包给他人,也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人,否则,合同自行终止。

  (4)甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则,认真履行职责,协助保密等义务。

  (5)本合同一式四份,双方各执二份,合同自签字生效,发包人、承包人履行合同的全部义务,承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕,本合同自行终止。

  甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _____________年____月____日____________年____月____日

建筑工程施工合同14

  发包人(全称):_______________

  承包人(全称):_______________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_______________

  工程地点:_______________

  工程内容:_______________

  工程立项批准文号:_______________

  二、工程承包范围

  承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容。(其中部分材料和钢结构由发包人提供)

  三、合同工期

  开工日期:_____年____月___日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准);

  竣工日期:_____年____月___日;

  合同工期总日历天数:______天。

  四、质量标准

  工程质量标准:合格(其中主体为优质结构)

  五、合同价款

  金额(大写):________;预算价约计_______万元。

  六、组成合同文件

  本合同文件包括:

  1、本合同协议书;

  2、图纸;

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、违约、索赔和争议

  1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;

  2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。

  八、工程结算

  1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。

  2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:

  竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

  3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币);:____________元(人民币)。

  九、合同生效

  合同订立时间:__________年______月______日

  1、合同订立地点:________________________。

  2、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

  发包人:_______________承包人:_______________

  _______年______月_____日_______年______月_____日

建筑工程施工合同15

  甲方:______________

  乙方:______________

  根据《合同法》的有关规定,在确保施工安全、质量的前提下,将_________工程钢筋制安工程委托给乙方施工,为明确双方在履行合同中的责、权、利,现经双方友好协商,制定本合同,希共同遵守。

  一、工程名称:

  ____________

  二、工程地点:

  ____________

  三、结构模式:

  ____________框架

  四、承包方式:

  ____________

  各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工,乙方自负盈亏,该项目乙方不得转包或变相转包,否则甲方有权责令其退场,并赔偿甲方的一切损失。

  五、承包内容:

  按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。

  1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条),此项按每幢每层______元包干。

  2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。

  3、负责每批进场钢筋的试验取样(包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。

  4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任,以及套筒连接的所有工作。

  5、文明施工:①安全帽自理;②尊师爱徒;③负责材料及工具的堆放整理工作;④保证施工场地的整洁。

  六、工程结算:

  1、钢筋制安(包工、包铁丝、包机械)项目,单价每吨按______元人民币计取。

  2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。

  3、电渣压力焊每点______元,套筒连接每个______元,闪光对焊每点______元计取。

  4、除套筒连接外,试验送检焊点由乙方负责制作,不计结算数量,由甲方负责送检及送检费用。

  5、以上单价均为一次性包干价,结算时不作任何调整。

  七、工期要求:

  本钢筋项目基础安装工期为______个日历天,逐层柱安装工期为______个日历天,逐层梁板安装工期为______个半日历天,工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚,每延误一天罚款人民币______元整。

  八、质量与验收

  1、组团二各幢楼质量应达到合格以上,因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准,甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程,其钢筋制安一定要达到优质,制安项目为不奖不罚。

  2、乙方应认真按照标准,规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及委派人员的检查验收,并为检查验收提供便利条件。如验收不合格,所产生的返工费用由乙方负责,整改直至合格。如整改造成工期延误,乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚,并承担因返工所造成的原材料损失。

  3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。

  4、工程施工中遇到质量问题,乙方在收到通知若不及时整改,甲方将组织有关人员进场整改,费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。

  九、双方责任

  (一)甲方责任:

  1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权,进行成本控制和资金管理。

  2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理,负责图纸自审。参加图纸会审,制定施工组织设计并贯彻落实。

  3、负责施工技术与安全交底工作,施工放样,技术复核,沉降观测、分部分项验收,质量安全指导、检查,负责施工预、结算工作,编制内业资料,建立工程施工技术档案。

  4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。

  5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。

  6、甲方提供一间乙方办公的场所,并收取办公场所费用______元/月,此费用在工程款中扣回。

  7、甲方委派______为现场代表,负责落实日常施工管理工作。

  (二)乙方责任:

  1、遵纪守法,遵守甲方的规章制度,服从甲方管理人员指挥和基监督,特别对施工预制条文或指令性通知的及iso9000标准必须坚决接受执行。

  2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工,接受施工技术安全交底,认真做好自检、复检、交接班检查工作,把好每一道工序的质量安全关。

  3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作,负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等,由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担,与甲方一概无关。

  4、做好计划生育地宣传工作,并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。

  5、乙方应提前______天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量;同时施工中应节约材料,若发现乙方浪费或乱丢材料,每日楼层不得留有钢筋,则每次罚款______元,应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中,断料、配料应统筹安排,不得有钢筋浪费的现象,若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费,甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。

  6、乙方负责自身的暂设。

  7、乙方必须及时发放工人工资,并每月造册给甲方备案,作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼,一切责任与损失由乙方负责,每人次罚款_________万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。

  8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度,经常教育工人注意施工安全与防火,不得使用三炉(电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等)和电热棒,违者没收炉具并处以罚款______元。

  9、教育工人遵守社会治安管理,严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博等,违者每次罚款______元,班组长罚款______元。且甲方有权更换班组。

  10、甲方提供的防护设施,乙方不得随意拆除和破坏,如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责,其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。

  11、劳务管理:凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同,违者每人处以______元罚款。由乙方统一负责办理就业证(就业调节费),费用由乙方支付,_____还应带有婚育证,进入工地就要做到证件齐全,如有拖办或证件不齐者处以人均______元罚款,并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场,违者每次处以______元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理,其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。

  12、乙方委派______先生为现场代表,负责施工和日常的工作事宜。

  十、机械、工具管理

  1、井架:由甲方提供,其操作、维修由甲方负责。

  2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用,其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。

  3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。

  4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证(电焊、立焊等)复印件。

  5、除井架外,所有制安的设备、工具由乙方负责到位。

  6、合同签定后,有关钢筋制作机械及时进场作为押金,其保管由乙方负责。

  十一、付款方式

  1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款,待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%,单位工程钢筋分项全部完成后付至90%,余款待工程结算后一个月内付清。

  十二、其他

  1、本合同执行中若发现争议,双方友好协商解决,若解决不成,可向______仲裁机构仲裁解决。

  2、本合同执行中,若有违约,一切损失由违约方如数赔偿。

  3、本合同一式贰份,双方各执______份,自双方签盖章之日起生效,直至工程款付清为止失效,若本合同未尽事宜,施工中另作补充协议完善,本合同与补充协议同样具有法律效力。

  甲方:________________乙方:________________

  签约日期:___________签约日期:____________

【建筑工程施工合同】相关文章:

精品建筑工程施工合同02-09

建筑装饰工程施工合同范本07-24

建筑工程施工合同精选15篇06-30

建筑工程施工合同(精选15篇)06-29

建筑装饰工程施工合同 (15篇)06-29

建筑装饰工程施工合同(15篇)02-16

最新建筑工程施工合同02-10

建筑装饰工程施工合同 15篇02-10

建筑工程施工合同(15篇)01-27

建筑工程施工合同(汇编15篇)07-06