- 相关推荐
建筑施工承揽合同
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的建筑施工承揽合同，希望对大家有所帮助。
甲方:(全称) 乙方:(全称)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程经友好协商达成以下施工条款，特签定本合同。
第一条、工程概况
第二条、综合单价
1、锚固深度为
2、本报价包含检测费，不包含税金，施工用电费和管理费。
3、甲方提供无锈无油的钢筋、电源、脚手架等。
4、植筋锚固采用 植筋胶。
第三条、质量标准：
工程质量必须符合国家的规范要求，达到钢筋对应抗拉值。
第四条、工期
本工期为 天，从 年 月 日至 年 月 号 。
第五条、合同价款支付
乙方的施工人员、设备、材料进入工现场后，甲方支付乙方材料款的30%， 本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。
第六条、甲方责任：
1、甲方应负责向乙方提供图纸和实际定位、放线工作;并进行技术质量要求交底。
2、甲方为乙方提供施工中的各项便利条件并负责协调该项目的全过程管理。
3、提供的材料，必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并根据乙方提出的材料计划将工程所需的材料送至施工地点50米范围内。
4、按合同约定按时拨付工程款，若因甲方变动造成的停工、窝工应给予乙方经济补偿。
第七条、乙方责任：
1、乙方必须遵守甲方的现场管理制度。
2、乙方严格按国家相关要求的工程质量验收标准施工。
3、进入施工现场要带好安全帽，高空作业要佩带安全带，遵守各项安全操作规范做到文明施工。工程施工存在不安全因素时乙方有权向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隐患后方可施工。
4、提供施工所需的材料质检报告、合格证等相关资料。
第八条、安全责任：
乙方必须对工人做好安全技术交底按照合同规定的工程范围进行施工，施工中造成事故的，有事故责任方负责。
第九条、工程质量验收标准
1、乙方须严格按照甲方的施工图纸精心施工，确保工程质量达到国家验收规范和质量检查评定标准。
2、施工完毕，由甲、乙、监理方共同验收，由具有检测资质的单位出具检测报告。
第十条、违约责任
1、甲方未按合同规定时间和要求提供材料、资金、施工图纸等，工期相应顺延。
2、在施工中由于原材料和施工工艺不合格而引起的质量问题由乙方负责，由于设计原因、基础的强度及钢筋不合格等与乙方无关的因素导致的工程不合格，乙方不负责任。
第十一条、争议
双方在合同履行中发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商不成时，向人民法院起诉。
第十二条、合同生效与终止
本合同甲、乙双方必须严格履行合同规定的全部条款，任何一方违约，则按《合同法》及有关约定条款处理。合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，双方签字盖章后生效，双方合同约定的本工程内容全部完工，工程款支付完毕后，本合同条款即告终止。
甲方：(章)代表人：单位地址：联系电话：
乙方(章) 代表人： 单位地址： 联系电话：
合同签订日期：年 月 日
【建筑施工承揽合同】相关文章：
建筑施工合同05-15
承揽工程项目施工合同04-21
建筑木工施工合同12-01
建筑施工安全合同11-17
楼房建筑施工合同11-23
新版建筑施工合同12-12
建筑施工工程合同07-24
建筑施工合同【热门】08-08
【热门】建筑施工合同10-16
建筑施工合同【精】09-14