当前位置:书文网>合同>施工合同>施工承包合同

施工承包合同

时间:2022-12-15 13:19:56 施工合同 我要投稿

【热】施工承包合同

  随着人们对法律的了解日益加深,越来越多的场景和场合需要用到合同,它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家收集的施工承包合同,欢迎阅读与收藏。

【热】施工承包合同

施工承包合同1

  甲方:

  乙方:

  根据号文件批复同意的巴州区_____年以工代赈项目实施方案,现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他

  有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,甲方将工程承包给乙方组织实施,并达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:巴州区_____ 年以工代赈项目柳岗坪村道路工程工程地点:巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区

  工程内容:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,房屋及附属设施15户。

  二、工程承包实施范围

  按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施,即:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。

  三、合同工期

  本工程自签订合同为起始日,工期日历天

  四、质量标准

  符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

  五、结算方式

  1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。

  2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。

  3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中"建安"工程费用。

  4、甲方在拨付工程款时,根据工程进度,经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后,方可支付。工程完工后,支付工程补助总价款的80%,剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。

  5、经申请,开工时可预拨工程总造价30%的工程款。

  六、乙方不得以任何方式进行分包、转包,一经发现,情况属实,将取消乙方工程承包合同,且一切损失由乙方承担。

  七、安全责任

  工程施工期间,乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定,如在施工中出现任何安全问题,乙方负全部责任。

  八、竣工清场

  工程竣工后,施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。

  九、违约责任

  超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。

  十、不可抗力

  施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件),本合同自行终止,并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。

  未尽事宜,双方协商解决并签定补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。

  本合同一式份,其中甲、乙双方各执壹份,报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

施工承包合同2

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定,按国家施工规范,在保证质量的前提下进行施工,为了使工程顺利进行,在条件具备的基础上结合本工程实际情况,经双方同意的情况下,特订立本合同,本合同根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,此合同受法律保护,双方当事人必须全面履行本合同规定的义务,望双方共同遵守。

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 工程范围:基本以预算范围面积 平方米进行施工,施工后以实际面积实做预算。

  四、 施工标准:

  五、 工程造价:结算本工程款项由承包人工费及材料组成,并按以上总额收取国家规定的有关费率,乙方包工包了,每平方米

  六、 付款方式:自本合同签字后,甲方在工程总造价(约) 元,以预算总造价的 %付给乙方,计币 元,尚余 %在施工中付%,待工程结束后付%,验收合格后,按实际面积一次付清。

  七、工程日期:合同签订后,乙方自月日开工至 除雨天大风和资金不到位的情况下,造成误

  工,不能正常施工的,否则中途不能无故停工。

  八、 安全条例:乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条 例,但甲方必须交代清楚,乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理,甲方应发扬人道主义精神,协助乙方抢救工作。

  九、 甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件,在施工中,如甲方 给乙方造成施工障碍,使乙方不能施工,其损失由甲方负责。

  十、 保修期限:乙方工程竣工后,按《国家保修法》规定保修,保修期为 年,保修期中如出现施工质量问题,乙方应自带材料随叫随到,免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。

  十一、其它: 本合同一式份,甲方执份,乙方执份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同3

  建设单位:__________(以下简称甲方)

  施工单位:__________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本专业分包工程施工事项协商一致,订立本施工合同。

  第一条工程内容和工期

  1、工程内容:__________

  2、工程地址:上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南

  3、工期:__________

  第二条工程承包范围及方式

  1、承包范围:

  施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位(包括屋顶造型部分),面积约为__________㎡。工程主体外墙粉刷真石漆。具体工程内容以甲方提供的图纸,资料,文件及说明为准。

  ②合同单价:__________

  合同暂定总价:__________

  本合同为固定单价合同,此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。

  ③工程做法:

  2、承包方式:乙方包工包料。

  3、进场材料:乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致。

  4、材料进场均须提供在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录,确保施工顺利进行。

  第三条工程造价及工程款拔付

  1、工程量根据实际施工面积,变更及甲方签证据实结算。

  2、付款方式及期限:甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的%,外墙保温完成付至保温工程量的%,通过竣工验收后付至95﹪。施工完付至%),通过竣工验收后付至95﹪。留5﹪保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或维修完毕后付清。

  第四条工程保修及结算

  1、本工程保修金额为工程结算款的5%,在保修期内如发生施工质量问题,乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。

  2、保修期限:自工程竣工验收取得竣工验收单之日起一年。

  3、保修责任:本工程保修期内如发生质量问题,在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内,乙方必须及时到达现场与甲方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的如乙方未能按期到达现场,甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修,所发生的费用由乙方承担。

  4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起,甲方必须在7天之内对该工程审计定案,否则按乙方对该工程的预算为准。

  第五条施工管理

  甲方工作:

  1、甲方驻工地代表为,协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。组织监督检查工程质量进度,负责设计变更的签证、工程验收、工程进度拔款签证等工作。 提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。提供乙方设备材料放置场地,协调水电。

  2、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工。

  乙方工作:

  1、乙方不得对本工程进行分包。本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。

  2、乙方指定为该项目的驻工地负责人,负责本工程项目的日常施工管理工作。

  3、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施。必须服从甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按照诸城市有关安全标准组织施工,确保施工安全和第三者安全,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。凡施工中出现安全事故分清责任其费用由责任方负担并立即报甲方并按规定上报主管单位备案。

  4、乙方必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。乙方不得以任何理由拖延工期(因不可抗力或非乙方的其他工种原因造成的工期延误除外)。

  5、工程竣工后三日内清理完现场的建筑垃圾、余土和其他堆积物,拆除生产、生活的临时设施,做到工完场清。

  6、乙方必须确保该工程顺利通过上饶县墙改节能部门的最终节能验收。

  共同责任:

  乙方负责成品保护,但由其他工种破坏的成品由甲方负责协调责任方维修。

  第六条工程质量

  1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210—20xx)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,乙方应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用。

  2、外墙涂刷抗碱封闭底漆,墙面必须坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,并清理干净。凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填写隐蔽记录,24小时前书面通知甲方,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收,则被确认乙方自检合格,乙方可以继续下一工序的施工。

  3、甲方对违反施工程序、操作工艺规程的施工或材料不合格等不合质量要求的情况,有权指令乙方停工,返工费用由乙方承担,所影响的工期不予延长。如果乙方拒绝执行甲方的指令,甲方有权雇用第三方完成上述工程内容,其费用从乙方工程款中扣除。

  4、甲方有权对已完成未检查验收的工序进行复查检验,复查费由乙方承担,工期不予延长。如果复查结果达不到设计要求及本合同质量标准,则必须返修至标准要求为止。

  第七条违约责任

  1、除经甲方批准外,任何理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方违约金为工程总结算价的。

  2、本工程如果达不到甲方要求的合格标准,乙方应向甲方支付违约金为工程总结算价的,且返工修至合格标准。

  3、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。

  第八条合同生效与终止

  1、由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同,给予合理延期后仍不履行时,另一方有权通知违约方解除合同。因解除合同使非违约方遭受的损失违约方负责赔偿。

  2、合同一经双方签字,加盖双方单位公章即视为合同生效,本合同一式六份,均具有同等法律效力。保修期满,结清工程尾款后终止。

  第九条其他

  1、其他事宜经双方协商签订补充协议,与本合同有同等法律效力,与本合同发生矛盾时,以补充协议为准。

  2、合同发生纠纷时,甲乙双方协商解决。经协商仍不能解决时,任何一方可依法向上饶县人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

施工承包合同4

  发包方(以下简称甲方):_________________

  承包方(以下简称乙方):_________________

  为进一步明确责任,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,甲乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同,作为对双方签订的合同

  一、工程概况:

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  3、建筑面积:_________________

  4、结构形式:_________________

  二、2.1承包范围:甲方将委托乙方承担图纸版号为中所包

  2.2(费率、模拟清单合同适用)

  2.3承包范围详见第四部分――合同计价清单。

  三、总工期:总日历天数为___天。

  计划开工日期:___年___月___日

  计划竣工日期:___年___月___日

  四、本工程质量标准为:合格,具体详见专用条款。

  五、合同造价为:□暂定总价□固定总价

  合同暂定造价(费率、模拟清单合同适用)同文件组成及解释次序构成本合同的文件应能相互解释,互为说明。除本合同条款另有约定外,本合同文件组成及优先解释次序如下:

  1)本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议;

  2)本合同的协议书;

  3)本合同的专用条款;

  4)本合同的附件;

  5)本合同的通用条款;

  6)现行标准、规范、技术要求和有关技术资料;

  7)图纸;

  8)本合同的合同计价清单;

  9)经双方认可的投标书;

  10)招标文件及招标文件补遗。

  六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

  七、本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定,甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明,乙方已充分约定和理解其全部条款的内容,并对其无异议。

  八、本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效(通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分,同样有效)。

  甲方:_______________(公章)乙方:_______________(公章)

  地址:_______________地址:_______________

  法定代表人:_______________法定代表人:_______________

  日期:___年___月___日日期:___年___月___日

  电话:_______________电话:_______________

施工承包合同5

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  现经双方协商达成以下合同条款。

  一、工程概况:

  工程名称:____________________

  工程地址:____________________

  工程结构:____________________

  建筑面积、层数:______________

  二、承包范围:

  本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。

  钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。

  模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚______元。

  混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。

  砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。

  架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。

  文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。

  三、承包形式:

  劳务施工承包。

  甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。

  乙方在本工程必须配备专业管理人员;总负责一人;技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员,并负责放线、抄平等业务,甲方负责检验。

  四、承包价格:

  按建筑面积______元/平方米。

  建筑面积计算方法见条。

  五、质量标准:

  按照国家建筑工程验收规范验收,主体结构质量必须达到合格标准。

  六、工期:

  自____年____月____日至____年____月____日主体封顶。总日历工期______天。乙方按总合同工期编制形象进度计划,报甲方审批。严格按审批后的形象进度计划执行,每超过一天罚______元。

  七、施工安全:

  甲方负责施工现场安全的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育,宣传正确使用“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查,对违反安全制度的作业人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。

  乙方负责职工的安全管理,进行安全培训,做好班前安全技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加规范,系好安全带,作业前首先检查脚手板是否安全,是否牢固,用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。若被发现以上各项达不到要求的,每项每次罚款______元,并要求乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。

  乙方人员在施工操作中,不按安全规范施工,违章作业所造成的一切安全、质量事故,乙方负责解决并承担一切费用及后续责任,引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行。

  若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。

  八、结算、付款:

  结算:___________________

  综合单价:_____元/平方米

  工程变更,只要不发生建筑面积的增减,无论结构构件的难易与数量变化与否,单价和结算面积不变;若变更引起乙方返工,甲方应增加相应的费用。

  乙方必须保证足额支付民工工资,因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。

  付款:

  三层主体封顶付已完成工程量(经监理审批后的工程量)的______%,中途可借零花钱(费用在下次支付劳务费时扣回),主体封顶付已完成工程量的______%,砌体工程完工付至已完成工程量的______%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的______%。

  余款在主体结构验收合格后______个月内付清。

  付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。

  九、其他约定:

  甲方责任、权利:

  负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作;联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。

  负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划,确保生产均衡和连续性。

  负责给乙方提供施工技术资料,图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份

  负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。

  负责施工中的总质量、安全技术交底,对乙方的施工进行监督、检查和验收。

  负责建立健全施工现场安全、管理制度,对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育

  负责向乙方提供办公室、库房各一间。

  乙方责任、权利:

  乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查,负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证,进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。

  向甲方缴纳违约质保金______万元,主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。

  负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报;材料使用前五日提供用材计划。

  负责对所属作业人员进行安全教育培训,严格按现行安全施工规范作业;负责安全设施的检查报验,严禁使用不合格安全材料。

  严禁转包工程。

  每道工序完工后,乙方首先自检,合格后报甲方验收,必须达到合格工程标准,若甲方发现一处不合格,罚乙方______元。

  乙方要爱惜财物,做到工完场清,若发现随意损坏、乱丢材料的,一个扣件罚款______元、一个卡具罚款______元,不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款______元。

  本合同是以合格工程标准签订的,若单位工程质量达不到合格标准,是乙方原因造成,甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮______%扣取乙方的违约金,若完成达到合同标准,甲方可适当给予奖励。

  施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工,不能出现打架、偷盗等不文明行为,若发生一次罚乙方______元。

  乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到______%。允许偏差项目合格率必须达到______%。若验收达不到______%,乙方必须及时返工达到要求,返工的所有费用由乙方承担。

  十、补充条款:

  未尽事宜由双方协商解决,协商不成的提请当地法院裁决。

  本合同签字后即为生效,若一方违约,则支付给对方五万元违约金。

  十一、合同份数:

  本合同一式四份,正本二份(甲、乙双方各执一份)、副本四份(甲、乙双方各执一份),正副本具有相同法律效力,经双方签字(盖章)后生效,全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。

  甲方:

  乙方:

施工承包合同6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下:

  甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责所有材料,乙方负责施工。

  一、乙方不包基础费钱3000元,乙方从基础地面做起,房子为半框架结构建筑工程,人工费按垂直投影建筑面积计算,每平方米人民币220元。

  二、承包内容:乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档,批档外三面过水泥油,还包每一层一个卫生间,第二层加两个卫生间。

  三、付款方式:乙方进场后,甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。

  四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半,在捣板当天伙食费由甲方负责。

  五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米,栏水墙每米70元(包批档)。

  六、合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份,从签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同7

  甲方:

  乙方:

  甲方将______________________工程,装饰装修分项工程承包给乙方施工,为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商,特定立如下协议:

  一、承包范围:图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。

  二、承包方式:包工不包料。

  三、承包价格:按建筑面积()__元/m2结算,以实砌房建筑面积为准。

  四、质量要求:乙方必须严格按图纸设计要求进行施工,工程质量必须达到国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工,并处以100__元以上1000__元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚100__元,装修不垂直平整处罚100__元。

  五、安全要求:必须严格遵守《安全管理规范》和项目各项安全生产管理制度,对职工进行安全培训和安全教育,未经培训不允许上岗。施工过程中必须严格遵守安全操作规程,不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方无关,并处以100__元以上500__元以下经济处罚。

  六、罚款方式:本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶段支付工程款,每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的80%工资,内外装修完工验收合格支付装修工程量80%工资,工程全部竣工验收合格后付清总工程量的80%工资,余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结清。

  七、工期要求:乙方必须严格按照甲方《施工进度计划》进行施工,合理安排作业时间,加班加点,确保施工进度顺利完成。

  八、其他要求:

  1、每道工序或分项工程施工完毕后,乙方必须做到工完场清、材料堆放整齐。在施工现场不准随地大、小便,一经发现,罚当事人50__元。

  2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用,甲方负责维修,工程完工如数还给甲方,丢失按价格赔偿。

  3、乙方在施工期间应与各班组密切配合,服从项目部统一管理,严禁打架斗殴和其他不良现象的发生。

  九、本协议由甲、乙双方签字之日生效,任何一方违反以上条款既违约,双方有权终止协议。若因乙方原因造成违约,甲方可拒付乙方已完成工程款部分工资,若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工,甲方应按协议约定支付乙方已完成工程量部分的工资,并承担相应的停工损失。

  十、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效,工程竣工验收合格,工资全部结清之日终止。

  甲方:______________乙方:______________

  代表:______________代表:______________

  _____年_____月____日_____年_____月____日

施工承包合同8

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着在自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则上,结合舞水路项目工程的具体情况,经充分协商,就舞水路浆砌片石挡土墙工程施工(以下简称“本工程”)的劳务承包事项,双方达成以下各项条款的共识,特订立本合同,以资双方遵照执行。

  一、工程名称:M7。5浆砌片石挡土墙工程

  二、合同工程范围、内容、工期及承包方式:

  1、工程范围:M7。5浆砌片石挡土墙工程施工。

  2、工作内容:人工清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体抹面勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工。

  3、承包方式:本工程实行包工包料的双包方式承包。

  4、工期:自合同签订之日起日内完成全部合同工作内容。

  三、工程数量合同价款、工程数量计量支付及变更设计

  1、工程合同价款:按实际量测砌筑合格完工数量/m?(税后净价,乙方不负责开具税务发票),以上单价包含按照施工交底图纸全部完成该项工程所有的人工、机械、材料等一切费用,甲方只负责开挖基坑及回填土方。合同签订后,乙方不得以任何理由要求单价的上浮,不随工料机市场价格的增涨而增涨。

  2、计量方式:待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后,对合格的工程进行计量结算。

  3、付款方式:乙方进场后至该项目工程全部完成,甲方不向乙方支付工程中间预付款,待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后甲方按照实际量测砌筑合格完工数量依据合同约定的单价支付完成工程总价的90%,剩余的10%作为工程质量保证金待缺陷责任期一年期满后甲方无息支付给乙方,乙方不得对此提出任何意见。

  4、工程变更:如在施工过程中,业主提出工程结构、数量的变更,甲方以书面的形式或补充协议告知乙方,乙方不得以任何理由拒绝施工且不得提出因变更要求单价的增涨。

  5、乙方对本工程盈亏自行承担,对该合同工程实施期间因不可抗力因素造成的损失自行承担。乙方在本合同工程完工退场前应把所有债务(含农民工工资、材料款、机械设备款等)完全清理,否则甲方有权从乙方工程结算款中代乙方直接支付。

  四、施工劳务承包工程的有效文件

  下列文件为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分,优先支配地位次序如下,即:

  1、甲乙双方签订的本劳务承包合同及补充协议;

  2、甲乙双方共同认可的完工合格工程数量清单;

  3、本工程技术规范专用条款(含工程建设标准强制性文件);

  4、本工程技术规范通用条款;

  5、本工程施工技术交底图纸(含变更通知);

  6、业主、监理工程师下发的文件、指令通知等文件及构成本合同组成部分的其他文件。

  五、工程施工质量

  1、本项目应全部工程质量满足《城市道路工程质量检验评定标准》达到设计要求的结构安全和使用功能,主体结构质量实现零缺陷,满足业主和甲方的要求。否则,乙方承担由于工程质量问题而带来的自身损失及甲方的各项损失。

  2、工程必须严格按设计施工,满足《市政工程挡土墙施工规范》及业主的要求。工程内实外美,结构轮廓线条顺直美观,各项指标符合设计及规范要求。

  3、建立健全质量责任制,对甲方下发的质量文件、要求、通知要有反馈和落实。

  4、在项目部的管理下,执行项目部的质量检查制度,按检查制度及措施进行过程控制检查,质量检查有记录,查出的问题或通病及时采取措施纠正,对检查出的问题要回复、反馈、响应。

  5、乙方如发生影响甲方声誉及发生其他使本合同无法履行的行为,乙方除负责自身损失外,还应按本合同已完成工程计量结算总价款的50%作为违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

  六、甲方责任

  1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

  2、及时解决施工中出现的问题,针对施工生产计划检查落实情况。

  3、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,并赔偿经济损失。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

  4、及时对乙方所完成合格工程组织业主、监理、财政审计进行验收。

  5、按乙方实际完成工程量进行计量结算计价。

  6、协助乙方处理非甲乙双方原因造成的征地拆迁纠纷。

  七、乙方责任、义务

  1、乙方必须按甲方的进度计划组织足够技术力量、技工进行施工,如果进度不能按照合同约定的工期计划,每推迟一天罚款500元,从工程结算款中扣除进度严重滞后的甲方有权不经乙方同意单方面解除合同另行安排人员或其他施工队伍来完成,乙方所完成的工程量按50%进行结算。

  2、严格按照施工设计图纸和国家及建设部部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受业主、监理、甲方的技术指导和监督检查。对甲方、业主、监理工程师提出有关施工要求必须严格执行,对不按照甲方、业主、监理要求擅自强行施工的,甲方有权拒绝对该项目工程进行验收结算。若出现重大工程质量问题时,由乙方承担由此带来的一切甲乙双方的损失。

  3、每施工完一道工序,在工程隐蔽前必须经甲方技术人员检验合格后,方可进行下道工序施工。应接受甲方的随时抽查和重点检查,并提供必要的条件配合甲方人员做好各种材料的取样及试件的制作。

  4、对于地方干扰、天气等原因造成乙方误工、窝工以及在施工过程中乙方与当地群众发生冲突或经济纠纷非甲方原因造成的,责任自负。由此造成的工期延误乙方有义务和责任增加资源配置,以满足甲方的工期要求。乙方承包范围内工程与第三方产生经济纠纷时,乙方需承担全部责任,甲方不承担任何费用。

  5、不论发生任何情况,乙方不能用停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工,乙方作自动退场处理。

  6、为提高工程质量标准,乙方所采购的用于本工程的所有材料必须满足规范及业主、监理、甲方的要求,主要材料还应提供正规的产品合格证给甲方备案。对于不合格材料,甲方有权勒令停止使用并由乙方无偿清运出施工现场。

  7、乙方施工现场应做到材料按规范分堆、现场工完场清。不得影响周边群众的正常农作物生产。

  8、及时支付农民工工资、材料采购款、设备使用款。

  八、安全生产管理要求

  1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施工规章制度,服从甲方相关安全人员的管理。

  2、切实加强安全生产,若乙方在实施本合同工程生产过程中发生任何人员伤亡、致残以及任何财产损失,概由乙方负责,甲方不承担任何经济责任和法律责任。由此导致政府各相关职能部门的处罚由乙方全额负责,同时甲方将追究乙方责任。

  九、其他约定条款

  1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给第三方,如未经甲方同意,乙方私自转包或分包,甲方将拒绝对该项目工程进行验收结算。

  2、本合同承包单价属于商业秘密,乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任及拒绝履行合同约定的甲方的责任及义务。

  3、本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清,自行终止。

  4、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  5、本合同一式叁份,甲方执两份,乙方执壹份,甲方交财务一份存档。

  十、争议解决

  1、如在合同履行过程中出现意见分歧,双方先遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。

  2、如协商不成,任何一方可向工程所在地仲裁部门申请仲裁。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

施工承包合同9

  甲方:

  乙方:

  为了顺利完成商定的建筑工程,明确发包方和承包方的相互权利、义务关系,根据有关法律法规,结合本工程的实际情况,经甲乙双方多次协商,达成以下合同条款:

  一、工程名称及地点:

  工程地点: 陕西省榆林市马扎梁榆横电厂

  工程名称:#2 主厂房

  二、工程劳务承包内容及范围:

  承包内容:清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。

  三、承包方式及工程结算:包工包料

  结算价格:乙方包工包料(不包面漆),内墙涂料 27 元/平方米,搭拆钢管架每平方米扣除4元,不包含脚手架。

  四、工期要求:

  乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工。

  五、工程质量:

  1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求,每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工,施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理。

  2、施工工序要求:

  (1)基层腻子必须最少不得少于二遍,腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整。

  (2)墙面在涂刷面漆前必须涂刷一遍底漆。

  (3)涂料面层必须按甲方提出的正规施工工序进行施工;涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必须均匀一致。涂刷面漆时,等第一道面干燥后,方可施工第二道面漆。

  (4)施工主要工序应满足以下程序。

  基层处理、找平——墙面、顶棚刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。按打下的样板施工,按样板交工。

  六、工程价款支付:

  甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款,工程竣工验收合格一个月内,支付合同总结算款的余款。

  七、双方义务:

  (一)甲方负责:

  1、施工所需的水电引入施工现场。

  2、负责现场技术交底及质量跟踪检查,考试合格后持证上岗。

  (二)乙方负责:

  1、新进场人员必须按受三级安全教育,考试合格后持证上岗。

  2、按甲方的质量要求、工期要求、技术要求施工。

  3、按甲方的安全要求,文明施工。因乙方原因发生人为的质量、安全事故所发生的费用由乙方承担,甲方概不负责。

  4、服从甲方领导和指挥,遵守甲方的有关规定制度。

  八、违约责任:

  1、若不按项目部施工进度计划时间完成,每延期一天按合同总价款的3‰进行罚款。

  2、乙方若地场地内打架、偷盗、赌博,以上根据情节轻重,有其一者罚款50-200元。

  3、未经甲方同意,乙方将工程转包他人,甲方有权终止合同,并追究其民事责任。若因甲方原因造成的责任由甲方负责。

  4、甲方已施工完毕的成品或半成品的保护,若因乙方人为原因造成的损坏,将视情节给予一定的罚款(100-10000元)。

  5、若甲方无故损坏乙方的材料或成品,照价赔偿。

  6、本工程完工后交验达不到合格标准,乙方必须无条件返工并承担返工损失。

  九、安全责任:

  1、乙方在施工期间做好现场防火、防盗以及人身安全工作。乙方必须在进场前将施工队人员名单提供给项目部备案,施工期间,乙方应遵守操作规程,做好安全保护,操作层外架必须铺脚手板,施工人员在施工期间必须佩带安全带,安全带的正确使用符合相关规定。进入工地,必须带好安全帽,不得穿拖鞋进入施工现场,不得酒后施工,施工用水用电必须遵守工地规章制度,严格遵守土建方工地的各项规定、规范。不按上述要求遵守的,由此导致的一切事故责任由乙方自行承担。

  2、乙方随时接受甲方及厂内安全检查人员的监督检查,服从甲方领导安排,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  3、乙方必须在现场设专职安全员负责现场的施工安全,不得发生任何安全事故,如因乙方违反安全操作规程或自己麻痹、疏忽而造成的安全事故,由乙方自己负责。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,经甲乙双方共同协商解决。竣工验收清算后,本合同失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同10

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担管庄中心小学玻璃幕墙、、铝板幕墙、金属百叶窗、雨棚等的制作及安装。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。

  一、承包内容:

  1、工程承包内容:玻璃幕墙、铝板幕墙、金属百叶窗、雨棚的安装等,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。

  2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。

  二、工程总价及数量:

  1、乙方承包该工程的制作及安装,其中:玻璃幕墙的单价为:元/平方米;铝板幕墙的单价为:元/平方米;金属百叶窗的单价为:元/平方米;雨棚的单价为:元/平方米;

  2、本合同工程量以实际丈量计算数量为准。

  三、质量要求:

  1、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的要求。

  四、工期:

  1、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。

  2、暂定工期为:20天完成。

  五、工程验收质量保证:

  1、工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ102—96)进行。

  2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。

  3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。

  六、付款方式:

  1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。

  2、工程施工完成前,甲方支付工程总额的20%生活费。

  3、工程施工完成,支付工程总额60%,余款待工程竣工验收后一次付。

  七、双方责任

  甲方责任:

  1、按合同规定及时支付款项;

  2、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;

  3、乙方施工质量问题,甲方有权要求整改,如整改仍不能达到甲方及相关标准要求,甲方有权终止合同;

  4、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约100平方米。

  5、督促各单位保护好乙方产品,如发现有意破坏,责任由破坏方负责,由甲方协调。

  6、如变更设计,需提前一周内通知乙方,否则造成成品、半成品的报废,责任由甲方负责;

  7、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。

  乙方责任:

  1、保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;

  2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;

  3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方负责;

  4、负责未验收前的成品保护

  5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。

  6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方责任而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。

  7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。

  八、其它

  1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件,并具有法律效力。

  2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。

  3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。

  本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,合同经双方签章后生效。

  甲方:乙方:

  经办人:经办人:

  电话:电话:

  日期:日期:

施工承包合同11

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。

  一、 工程名称: 东方燕园二期14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼、人防地下室、幼儿园 工程。

  二、 施工图建筑面积: 约85000平方米。

  三、 承包范围:乙方承包该工程的`土建、水电资料。工作要求:乙方负责将该工程的土建、水电资料,按照现行施工规范和城建档案馆规定整理。

  四、 工程施工周期:(以监理单位开工令下达日期起)即从20xx年10月 22日 至 20xx年 6月22日( 600天)。

  五、 甲乙双方责任:

  1、 甲方责任:

  ① 负责提供办公用房、办公用具、用品(电脑、打印、复印设备及耗材、纸张等)供乙方使用。

  ② 负责提供材料的合格证及出厂检验报告(原件), 一套有出图章、审图章的施工蓝图、变更图;

  ③ 支付工程送检材料、试件和全部检测费用。

  ④ 负责所有对内、外协调工作及费用。

  ⑤ 负责由资料存档产生的费用。

  2、 乙方责任:

  ① 负责工程建设过程中土建、水电、资料的收集、编制和整理。

  ② 乙方提供质量监督管理局对工程建设过程中检查的资料。

  ③ 乙方负责在施工现场打印工程所需资料及文件,材料、工程资料的报验报审工作、负责本工程相关资料与相关单位有关的盖章工作。

  ④ 乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用),甲方提供运输工具。

  ⑤ 协助甲方编制工程资料相关的内部文件资料。

  六、 合同价款及付款方式:

  1、 合同价款:按 2 元/㎡计算,该工程合同暂定总价 170000元(大写人币: 拾柒万元整)结算时按图纸实际建筑面积结算总价。超过合同施工周期时,按每个月暂定4500元补给工期延长费,不足一个月的按一个月计算。

  2、 付款方式:

  ① 甲方每月 10日支付 6000生活费。

  ② 竣工验收合格后日起一个月内,甲方支付所有余款给乙方。

  ③ 送检费,乙方凭检测中心发票,向甲方报销。

  ④ 纠纷解决方法:

  任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:

  ① 向工程所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁。

  ② 向工程所在地的人民法院起诉。

  七、 合同的生效和终止:

  本合同经双方签字或盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程资料款后终止。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方代表(签名): 乙方代表(签名):

  联系电话: 联系电话:

  日 期: 日 期:

施工承包合同12

  甲方:______________________________

  乙方:______________________________

  经甲乙双方协商,甲方将______承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此协议,双方共同遵守。

  一、承包方式

  本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包,并自行办理相关作业手续,施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成,

  二、工期

  从____年____月____日-____年____月____日,共计____天,合同范本《施工承包合同》。

  三、甲方责任

  派驻现场代表负责工程管理和协调工作,甲方现场代表定为:

  项目负责:____ 联系电话:____业务负责:____ 联系电话:____施工负责:____ 联系电话:____

  四、乙方责任

  1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作,乙方现场代表指定为:

  项目负责:____ 联系电话:____业务负责:____ 联系电话:____施工负责:____ 联系电话:____

  2.服从甲方指挥,接受甲方监管,按质量完成工作;

  3.对施工安全负全部责任,对乙方人员的安全负全部责任;

  4.遵守法纪,文明施工;

  5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供,安装和使用维护管理;

  6.负责乙方施工用水电的水电费;

  7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;

  8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

  9.道路起点接____公司路口便道,终点在一号中。

  10.路面结构采用0-5mm碎石面层(15cm厚),级配开山石基层(50cm厚),路面宽6米。

  11.临时路面的平整度必须严格按设 计及施工验收规范要求施工。

  12.路面的密实度达到90%.

  13.临时路两边各修一排水明沟,明沟内不允许出现倒坡积水等,边坡要求机械拍打。

  14.负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护,保质期内发生事故,乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修,若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况,甲方也可委托第三方修。事故维修或抢修的费用,若事故属施工质量问题引至,由乙方负责。

  五、处罚责任

  1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

  2.因乙方责任发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,乙方承担一切责任,赔偿损失,并罚款____元/次,属重大安全事故的,甲方并有权终止责任书。

  3.因乙方未能遵守安全文明施工规定,不听从甲方劝阻的,罚款____元/次,在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的,乙方除需承担所处罚金额外,并罚款______元/次,被登报点名批评的,甲方并有权终止责任书。

  4.因乙方责任工程未能按合同工期完工,乙方除需承担甲方因此受到罚金外,并罚款____元/天,造成甲方总工期延误超过____天的,甲方有权终止本责任书。

  5.保质期内,乙方未能按时对工程进行维护,或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修,罚款____元/次。

  6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出,不得讨价还价。否则,全部工程量不予结算,当作赔偿。

  六、工作内容及单价

  1.临时便道长度暂定____m,总价____圆,结算时按实际长度按比例多除少补。

  2.乙方负责K1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供),不再给乙方增加费用。工程款____

  七、付款方式

  乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方,甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方,工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方,余下工程款验收合格后两个月付清。

  八、其他

  1.该协议一式四份,甲乙双方各执二份,

  2.未尽事宜双方可另行协商解决;

  3.该协议自双方签字起生效,工程完工,工程款支付完毕后失效。

  甲方(签字):________________ 甲方代表(签字):____________

  联系电话:____________________ __________年_______月_______日

  乙方(签字):________________ 乙方代表(签字):____________

  联系电话:____________________ __________年_______月_______日

施工承包合同13

  一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  1、提交_________仲裁委员会仲裁;

  2、依法向_________人民法院起诉。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  二、违约责任

  1、甲方的违约责任:

  (1)因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  (2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  (3)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  (4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  (5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  (2)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  三、合同解除

  1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。

  2、停止施工超过_________天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。

  3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。

  4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

  (1)因不可抗力致使合同无法履行。

  (2)因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

  5、一方依据

  2、

  3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前________天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同一条关于争议的约定处理。

  6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  四、合同生效与终止

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。

  2、甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  五、附则

  1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

  2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

  乙方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

施工承包合同14

  发包方(全称): ___(以下简称甲方)

  承包方(全称):___(以下简称乙方)

  为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就“_____”水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。

  一、 工程概况:

  1、 工程名称:___(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)

  2、 工程地点:___

  3、 设计单位:___

  4、 监理单位:___

  二、 工程承包范围:

  1、 甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。

  2、与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。

  三、 合同工期:

  1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。合同签订后___天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。

  2、 安装过程中,如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔:

  a、 因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。

  b、 因不可抗力造成的工期延误。

  c、 1周内连续停水停电累计超过___小时且确实影响施工。

  3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款。如因乙方原因延误交房的,乙方还应承担延误交房的责任。

  四、 工程承包方式及计价方式:

  1、 水电项目按以下计价条款进行计价:

  a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;

  b) 安装定额套用《___》;

  c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用《___》 ;

  d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补___%,然后由乙方负责采购、安装、保管;

  e) 辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;

  f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;

  g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;

  i) 按以上计价条款进行计价后下浮___ %(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;

  2、 因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工,该部分按以下要求进行计价: a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;

  b)、 土建定额套用《___》___;

  c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(《___》 (___);

  d)、材料因土建部分均为甲方提供,考虑到甲方管理上的方便,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用;

  e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;

  f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;

  g)、本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;

  h)、 按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;

  3、 以上计价模式均为定额计价模式,不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用“___”版软件套价的电子版预算及“___”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;

  4、 按以上结算条款进行结算,除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担;

  5、 临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护,材料由甲方提供或签认乙方提供的材料,乙方不计取任何费用;

  6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进行分摊,从工程款中扣除;

  五、 付款方式:

  1、 单体不低于___栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。

  2、乙方根据工程进度于每月___日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在___个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的___%支付该月工程进度款。

  3、工程竣工验收合格后,乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的___%。自办理交付使用之日起___个月内办理完结算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的___%。余款___%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起___年后完成全部保修工作___天内付清余款。

  4、 工程款的___以现金支付,但乙方应提供工资册,余下的___以公司户头转账至材料商的方式支付。

  六、 工程质量标准及验收:

  1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。

  七、 材料、设备管理要求:

  1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。

  2、本合同签订后___个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±___%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。

  3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前___个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前___个月进行审批。

  4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以___倍以上的罚款。

  八、 保修和售后服务

  1、 本工程自验收合格之日起乙方提供___个月免费保修服务。

  2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后___小时内赶到现场并于___小时内完成维修。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后___小时内赶到现场,并于赶到现场之日起___日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

  3、 每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。

  4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。

  九、 甲、乙双方责任

  1、 甲方的责任

  (1)提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。

  (2) 参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。

  (3) 按合同约定支付工程款。

  (4) 协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸___套。

  2、 乙方责任:

  (1) 在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联系人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款___元。

  (2)乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。

  (3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。

  (4)水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前___小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次___元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。

  (5) 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。

  (6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。

  (7)相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图___套,提供结算用竣工图___套和结算资料___份,有关格式要求按___档案室标准执行。

  (8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。

  十、 违约责任

  1、 合同签订后___日内,乙方应交纳合同履约保证金___万元整。履约保证金在乙方第 一次付进度款时无违反合同条款的情况下无息退还。

  2、 当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失:

  (1) 甲方不按时支付工程进度款。

  (2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。

  (3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

  3、 当发生下列情况时视作乙方违约:

  (1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

  (2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。

  (3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

  4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的,应按照逾期支付款项的逾期日内的日万分之___向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方,或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的,乙方应按照____元/天的标准向甲方支付违约金

  5、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取 罚款、责令整改等措施。

  十一、 争议解决

  甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。

  十二、 合同解除

  1、 甲方、乙方协商一致,可以解除合同。

  2、 有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金:

  乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人; 发生重大质量事故;

  出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意,无故拖延工期的;

  十三、 合同生效与终止

  1、 双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本 合同即告终止。

  2、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义 务。

  十四、 合同份数

  1、 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。

  十五、 合同生效

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同15

  甲方: 身份证号码: 电话:

  乙方: 身份证号码: 电话:

  甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

  一、双方权利义务

  1、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。

  甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等全部建筑原材料,乙方自带搅拌机、震动器、模版、脚手架等施工工具以及器械。

  施工人员的吃住行生活由乙方自理。

  2、乙方在施工过程中,应注意施工安全,对工地安全负责。

  因施工设备的原因和乙方人员操作失误等故意或过失引起的安全事故由乙方负全责,与甲方无关。

  由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。

  3、工程从_____年_____月_____日开始施工,工期_____天。

  如遇下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力因素,可顺延工期。

  在未经甲方允许的情况下,乙方不得自行停止施工。

  4、乙方所属施工人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。

  5、乙方无偿为甲方贴房屋正面外墙的瓷砖。

  二、施工要求

  1、乙方应当按照图纸施工,保证施工质量。

  因设计上的不足,甲方或乙方觉得有必要做调整的双方应协商处理解决。

  2、对设计上存在的明显不合理因素,乙方有义务及时提醒甲方,共同商量解决方案。

  3、在施工过程中,乙方若有存在明显的可能会导致房屋质量下降或有碍房子外观质量的做法或情况,甲方有权利要求乙方整改。

  4、房屋完工交工后一年内。

  如房屋出现建筑质量问题,乙方负责免费进行维修。

  三、付款方式

  1、待建房屋的承包价按建筑面积计算,该房屋的建筑面积为平方米,乙方的施工承包单价为每平方米_____元,工程总价款为__________元(大写)。

  2、付款时间:

  第一次付款在______________;

  第二次付款在______________;

  第三次付款在______________;

  第四次付款在______________;

  四、附则

  1、本协议自甲、乙双方在该合同文本上签字(或盖章)之日起生效。

  本协议一式两份。

  甲方、乙方各一份。

  2、以上合同,双方必须共同遵守。

  如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  甲方签字(签章): 乙方签字(签章):

  签约时间: 签约时间:

【【热】施工承包合同】相关文章:

施工承包合同08-26

路灯施工承包合同12-14

道路施工承包合同12-12

围墙施工承包合同11-16

简单施工承包合同11-08

施工安装承包合同08-02

模板施工承包合同07-29

土方施工承包合同06-09

建筑施工承包合同05-10

关于施工承包合同05-08