装修施工合同通用15篇
在当今社会,人们对合同愈发重视,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编收集整理的装修施工合同,希望能够帮助到大家。
装修施工合同1
甲方:
乙方:
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:
第一章概况
1.1工程概况:
本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。
1.2项目名称:
1.3承包范围
系统工程设计.施工.及设备材料供应。
1.4施工地点
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:
1.6质量合保证
乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。
第二章甲乙双方的责任
2.1甲方的责任:
1)负责协调施工现场各工种间的配合。
2)负责对工程施工进度及质量进行检查.监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.
3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的'办公条件及堆放材料的库房。
4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。
2.2乙方的责任:
1)负责本系统工程施工图纸设计。
2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。
3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。
4)负责成品交验前的保护,保养。
5)做好施工记录.隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。
6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。
7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。
9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。
10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
第三章材料及设备
3.1材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;
3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。
第四章合同价款
合同总价为:
计人民币:元整
合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。
第五章付款方式
5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。
5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。
5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。
第六章工期
6.1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。
6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。
6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。
第七章设计变更
甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。
第八章工程验收
8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲.乙双方对工程进行验收。
8.2工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。
8.3按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。
8.4甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。
8.5若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。
第九章保证及处罚
9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。
9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。
9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。
9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。
9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。
9.6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换.维修,但下列情况不属保修范围。
1、不正确操作,造成产品损坏:
2、自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。
第十章仲裁与诉讼
10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。
10.2除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
10.3在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。
第十一章其它
本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
装修施工合同2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
现就乙方承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成余下条款:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包范围:
承包方式:
质量要求:GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》
工期要求:12月8日前必须全部完成。
甲方工作
1、甲方设立该工程的项目部作为工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明施工等工作进行监督、检查。
负责向乙方提供临时水电。
乙方工作
1、乙方 为驻地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、乙方应自备施工所需工具。
4、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
5、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完厂清;若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,费用由乙方承担。
四、关于质量的约定
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB-50210、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、本工程质保期为贰 年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
5、如出现质量问题,甲方通知后,乙方应在收到通知后24小时内到现场进行维修。
五、关于工期的约定
1、如因甲方不能按约定给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
六、关于价款和结算的约定
1、结算方式:根据现场完成面积计算及结算。
2、合同价格:
3、本价格包含人工费、税票、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
4、付款方式:
(1)开工后7日内,甲方按乙方进场施工人数每天发放35元生活费,每周发放一次。
(2)每月甲方按乙方当月完成工程量付80%进度款,生活费从进度款中减除。
(3)工程完工付总工程量80%工程款;竣工验收后,甲方付总工程量结算款95%。此时乙方需提供全额的合格税票。
(4)余款5%,在贰年保修期满后结清(无息支付)。
七、关于材料的约定
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时用电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在结算款中扣减。
3、所有进场的'业主供材,乙方不得擅自挪用。
八、关于安全的约定
1、甲乙双方另行签订安全协议,作为合同附件,与本合同具有同等的法律效力。
2、乙方须严格遵守甲方和物业部门的规章制度,以及对外面现场和安全生产的要求。
3、乙方须应该遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。若因乙方造成安全事故的,由乙方负责。
九、关于违约责任的约定
1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次分包或转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金1000元。
3、乙方须给进场施工人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。
4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方赔偿,而且甲方有权单方面终止本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。自双方签字盖章之日起生效,履行完毕后终止。
甲方(签章): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
装修施工合同3
委托方(甲方):_______
承接方(乙方):_______
工程项目:甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装璜。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:______________
2、居室规定,房型_______室_______厅_______厨
(1) _______室,计_______平方米;
(2) _______厅,计_______平方米;
(3) _______厨房,计_______平方米;
(4)_______卫生间,计_______
(5)_______阳台,计_______平方米;
(6) _______过道,计_______平方米。
(7)其他(注明部位)_______,计_______平方米。总计:施工面积_______平方米。
3、施工内容:______________
4、委托方式:______________
5、工程开工日期:_______日
6、工程竣工日期:_______日
7、工程总天数:_______天。
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)_______元。
第三条:付款方式
1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%,当工期进度过半( _______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工费的40%剩余10%尾款待甲方对工程竣工竣工验收后结算,甲方在应付日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结算工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方签订补充合同并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人,增减项目的价款,当场结清。
第四条:工程验收
1、工程质量验收,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收,双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期,但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
第五条:合同的变更和终止
合同经甲乙双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同的.总价款的10%付违约金,并办理终止合同手续。
第六条:合同生效
1、本合同和合同附件双方盖章、签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
装修施工合同4
甲方:___________________________
合同编号:___________________
法定代表人:_____________________
签订地址:___________________
乙方:___________________________
签订日期:______年____月___日
身份证号码:_____________________
丙方:___________________________
法定代表人:_____________________
甲、乙、丙三方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就店面装修施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条 项目综述
1.工程名称:_____店面的装修施工。
2.施工地点:___________________。
3.施工总款:___________________。
4.报价明细:详见附件1,附件略。
5.施工期限:___________________。
6.施工内容
(1)丙方服务中心前厅部分的整体设计,装修,家具提供及装配
(2)丙方服务中心店外门头的更换
7.施工准备
为确保项目施工的顺利进行,丙方需向乙方提供以下信息或文件,并提供必要的施工协助。
(1)前厅部分带室内标高的详细平面尺寸图(包括柱体、暖气等);
(2)带有详细尺寸的墙面立面图;
(3)前厅部分的详细外立面尺寸图;
(4)外立面立体门头尺寸图;
(5)外立面市容、工商相关审批文件;
(6)消防部门相关审批开工文件;
(7)当地物业相关审批文件。
8.涉及相关政府或当地物业报批所产生的费用由丙方负责,乙方需配合丙方,提供相应的施工报批图纸。在开工之前有关物业收取的装修管理费用及押金由丙方承担。
9.施工手续准备完备,方可开工,因审批手续不全造成的损失由丙方承担。
第二条 方案报批
1.乙方施工方案应首先报请甲方服务渠道伙伴管理部门认可,并得到工程项目所在地物业管理方及相关政府部门的批准。
2.由甲、乙双方共同审定施工设计方案,最终方案由甲方签字认可。工程开工时间依据具体的施工项目而定,相关开工报批手续需在开工之前准备齐备。
3.乙方应根据甲方及当地物业方要求,并按国家和项目所在当地有关工程规范要求,组织工程设计和施工。因设计不合理或施工组织不当造成的工程项目不予批准或延误,责任由乙方承担。
4.进场前提供文件。
乙方在现场施工前应提交甲方服务渠道伙伴管理部门以下文件:
(1)建筑平面布置图;
(2)平面家具布置图;
(3)主要立面效果图;
(4)特殊项目改造说明;
(5)装修施工进度表;
(6)施工人员名单及施工负责人。
第三条 环境与财产保护
1.施工中,乙方有责任保护丙方服务中心内所有资产的完整及施工区域的卫生与环境,应对施工过程中对所经过的道路和周边设施实施保护,采取积极措施避免噪声,污染及其它可能对环境的损坏,对因一方原因造成的事实发生的财产损坏应予赔偿。
2.乙方应对本公司人员在施工现场的安全完全负责,乙方现场施工人员遵从国家及项目所在地方政府规定的劳动安全条例。因装修改造工程发生的伤亡及灾难事故由乙方承担责任。
3.当地物业方提供的消防,空调和水暖设备,未经相关部门批准,乙方不得在施工中擅自改动或破坏。
第四条 施工周期、时间
施工周期由具体项目而定,施工时间安排应服从甲方及所在地物业管理部门的规定。_
第五条 工程质量控制
1.乙方有责任向甲方提供全部装修材料的样板、产地及品名,并出具相关的材料安全检测报告。
2.工程应按图纸设计要求进行施工,同时,乙方应定期就工程进展与甲方负责人保持沟通。
3.乙方在施工过程中应严格实行国家相关施工规范与规程。
第六条 工程质量监督
1.项目实施过程中,丙方可就乙方的施工质量或其它问题向甲方反映,并与甲方保持及时沟通。
2.项目结束后,丙方须根据甲方的标准项目验收报告填写相应的验收结果。
第七条 工程更改
1.现场施工中发现问题需要更改时,乙方应向甲方提出书面工程更改报告。甲,乙,丙三方应在达成书面合同后,一并做为工程竣工的相关文件归档。
2.由甲方提出更改而造成的工程量变动,涉及超出原预算部分的费用在与乙,丙双方达成一致后,另签合同做为本合同的补充合同。
第八条 责任承担
1.乙方应为保证具有符合法律规定的资格签署本合同并提供本合同项下的服务;
2.乙方保证其所提供的服务不违反现行的法律法规,不侵犯任何第三方的`合法权益。乙方应采取包括起诉,应诉,上诉以及申诉在内的一切措施保护丙方的利益,以便丙方免于因其购买乙方服务而引起的对第三方的侵权责任,由此产生的费用及赔偿责任由乙方独自承担。
3.乙方应按照国家税法及相关规定履行其相应的税务义务,乙方所涉及的所有税负,均由乙方独自承担。
4.在本合同签署后或履行过程中,若甲方发现乙方违反上述声明及保证或不具备声明及保证的资格,有权以书面形式通知乙方解除本合同而不构成违约。在合同解除后,甲,丙双方仍保留要求乙方承担损害赔偿责任的权利。
第九条 竣工文件
施工结束后_____日内,乙方应向甲方提供下列全套竣工图纸及文件:
1.建筑平面布置图(竣工图)。
2.平面家具布置图(竣工图)。
3.主要立面效果图(竣工图)。
4.特殊项目改造图(竣工图)。
5.装修材料变更说明及材料合格检测报告。
第十条 工程施工款与结算
1.对于工程造价中工程施工款总额人民币_____元整(大写:_____),在合同签定后_____个工作日内,丙方付工程施工款____%做为首期付款。
2.工程完工,乙方应向甲方提供上述所有竣工图纸及相关文件;并接受甲,丙双方的共同验收,甲方会在接到工程竣工通知后的____个工作日内派人前往。甲、丙双方共同验收通过,由丙方在____个工作日内向乙方支付工程施工款的____%。
第十一条 保修
1.从工程验收合格当日起算,乙方承担____年的免费保修期。
2.保修期间,乙方接到丙方通知_天之内,需即派人员前往处理。
3.因丙方原因所造成的装修损坏,发生的修缮费用由丙方承担。
第十二条 违约
1.乙方工程质量不符合工程要求,在甲方通知__天内不予答复或提出施工补救方案,甲方有权另请第三方专业公司予以维修,并通知丙方从乙方工程施工款余款中扣除相应的费用。
2.工程未按合同规定时间完工,乙方应交付滞纳金,每日按工程施工款总额的____%计扣除,丙方可于未付清的工程施工价款内进行扣除。
3.乙方如因未达到与甲方约定或法定质量标准而未通过甲、丙双方的任何验收,应及时重做。因此产生的费用由乙方承担。
4.若得甲方书面同意或其它不可抗力原因,以致造成工期延误,在甲方同意延长的期限内不视为逾期完成。
5.若丙方未按照合同约定支付价款的,没逾期一天,应向乙方支付逾期价款的____%作为违约金。
第十三条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十四条 争议的解决
1.本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条 生效条件
1.本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2.本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
丙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________
邮政编码:________________________
联系电话:________________________
传真:____________________________
电子信箱:________________________
开户银行:________________________
账号:____________________________
装修施工合同5
发包方(甲方):承包方(乙方):
一、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包内容:本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容:
1.4承包方式:□包工包料(不含主材)□包工部分包料□包工不包料
1.5工期
开工日期:201年月日竣工日期:201年月日
1.6合同价款(RMB大写)拾万仟佰拾元,¥:元。
二、双方工作2.1甲方工作
2.1.1办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.2清除影响施工的障碍物,对只能部分清空的房屋中所滞留的'家具、陈设等采取保护措施。
2.1.3提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。
三、付款方式
工程竣工验收后,除留质保金外,在3天内结清尾款,设计变更增加价款在工程款同期结算款中支付。
四、违约责任
4.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
4.2由于发包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元,工期向后顺延。
4.3由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。
五、本合同一式二份,双方签字后生效,具有共同的法律效力。
发包人:承包人:
年月日
装修施工合同6
发包人(甲方):_______________
承包人(乙方):_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,结合本工程具体情况,甲方将办公室装修工程委托给乙方施工,为进一步明确双方权利、义务,经协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:___办公室装修工程
2、工程地点:____________
二、工程承包范围及内容:
1、工程承包范围:___办公室室内装修设计施工图及甲方根据需要更改的全部内容。包括室内装修工程、给排水安装工程、强弱电安装工程与外墙之间封闭(具体内容见施工图纸)。
1.1不包含内容:外立面装饰工程、消防工程。
2、对于图纸没有标明,但国家规范有明确要求要做的,必须按规范要求施工到位,此部分也属承包范围。
3、本工程范围包括承包方中标后对招标图纸的优化设计和报审直至验收合格。
4、乙方已充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、停水、停电及任何其它足以影响承包价及工期的情况,除合同另有规定外,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
三、工程款及结算方式:
1、结算方法:
(1)工程量结算按实际完成的工程量计算;工程计价套用______年度颁布执行的消耗定额,按定额计价法计算工程造价。其取费采用以人工费为取费基础的计价程序;各项取费率按现行各项法定费率执行:材料价格按甲、乙双方确认的材料价格计算,除主材外甲方没签发的其他材料价格则按施工期间,同期发布的《建设造价》中的材料价格,人工工资单价按60元/工日执行。
(2)所有设备、材料等结算价格决定前均由承包人或者发包人提供甲方指定品牌样品,经发包人确认材料品种符合约定后,再行签证确认该材料或者设备的采购单价,即作为该设备、材料等结算价格。
(3)主材到工地后,由甲方采购部及工程部的人员验收签字后,5天内支付已到工地材料款(购买价),但各种材料的总量不能超过定额用量,超过定额用量的材料由乙方承担费用。
(4)不可预见费由现场双方代表签字确认进入结算。
(5)乙方递交结算书后甲方必须在30个工作日内审核完毕双方无争议部分,逾期视为同意乙方的结算。
(6)税金及劳保基金由甲方代扣缴,不进入本合同工程造价。
(7)按上述约定完成的工程结算造价下浮5%即为工程结算价款。
四、合同价款的支付
1、工程动工后根据工程进度按月支付工程进度款,支付工程进度款为审核的本月实际完成工程造价的70%(必须扣除已付的主材款)。乙方必须于每月25日前提交按本合同约定的工程价款结算方式编制的当月实际完成的工程进度款清单报告给甲方,甲方自接收之日起,在十个工作日内确认回复,超期视为默认;在回复后的三个工作日内,支付本月工程进度款。在项目通过竣工验收交付,三个月内完成工程结算审核(以乙方提交合格的结算资料之日起),付至工程结算价款的95%。
2、工程保修金:
本工程保修金为5%,保修期为贰年。乙方不及时履行保修义务,甲方有权无需征得乙方同意,从保修金中开支自行安排维修,自完工交付甲方满一年当天付清结余部分保修金。
五、双方权利和义务
1、甲方权利和义务:
1.1、甲方指派______为项目负责人,组织协调现场工作;______为本工程专业工程师,负责与乙方的日常业务对接,在甲方的授权下工作。
1.2、在开工前,向乙方提供施工图2套、设计变更、技术核定单各1套。
1.3、组织图纸会审和技术交底,参加例会和主持相关工程协调会。
1.4、审批乙方报送的施工组织设计和工程开工报审表,签发开工令。
1.5、审核并转发设计变更通知单。
1.6、甲方工程管理人员,有权对乙方进行监督、检查。
1.7、工程经济技术签证单应在事项完成后7天内及时按完善签证手续。
1.8、甲方有权根据现场情况制定各项工程管理制度,并监督乙方执行。
1.9、对乙方所购材料进行监督,严禁不合格材料进场。主要材料需甲方对样品确认后乙方才能采购。
1.0、负责按合同的约定向乙方支付工程进度款。
2、乙方权利和义务:
2.1、乙方应按设计图纸、有关变更、临时任务单及国家、省、市现行规范、规程及验收标准,按照合同约定承包范围、质量、工期要求,完成本工程内容。
2.2、按国家政策及相关文件规定乙方应缴纳的'相关费用,甲方代缴的款额在支付工程进度款时扣回。
2.3、编制工程进度计划、材料进场计划和劳动力进场计划(应是完备和切实可行的,其中劳动力进场计划应按计划编排,确保满足工期要求),以书面形式报甲方审核确认后严格执行,否则由此造成的工期延误由乙方承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
2.4、乙方必须按本承包合同及甲方审批的施工组织设计要求组织施工,接受甲方指令。所有进场人员必须登记造册,报甲方备查,特殊作业工种必须持证上岗。所有上岗人员必须服从甲方管理人员的统一指挥,接受甲方对工程施工及保修期全过程的监督管理。在工程施工阶段,乙方管理人员均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务;如乙方需对人员安排等进行变更,必须提前一周以书面形式说明原因,经甲方同意后方可执行。乙方派驻______为现场项目经理,______为现场技术工程师,乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。
2.5、乙方须在本工程开始前核实所有与本工程有关的尺寸和位置。在工地现场展开工作前,乙方必须派人在工地复核会影响到本工程的土建方面的定位、标高、尺寸等实地资料的正确性,并在发觉有问题时立刻向甲方报告并要求发出指示。因自己定位不准确或事先未有核实尺寸或标高所致的错误而发生的费用由乙方承担。
2.6、乙方在本工程施工前,须全面检查在工地上已由其他施工单位完成而又会影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等等,直至满意为止方可施工。若此等已完成的工程有错误或不符合本工程的需要,乙方须立刻以书面形式通知甲方。若乙方没有按上述要求通知甲方而进行施工,则被视为已全面接受此等已完成的工程,而任何以后因上列原因而引起之延误及损失,一概由乙方承担。
2.7、开工前乙方对施工图纸认真核查,积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作,指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处,以及设计图纸中错、漏、缺、碰的问题及各系统管线的综合平衡工作,并及时完成图纸优化设计和报审。如因乙方未能在施工该道工序提前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失,乙方承担全部责任。
2.8、乙方应负责已完工程的成品、半成品及待用材料、设备的保护工作,并承担毁损、丢失的风险,保护期间发生损坏、失窃,乙方自费予以修复。
2.9、乙方在施工中的问题应必须提前三天发文给甲方,口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式,规范的文件编号,由项目经理签发(须加盖项目经理部章),甲方代表签署(加盖工程部章)后生效。
2.10、乙方施工期间必须随时将现场内的垃圾清运出施工现场,并保证施工现场清洁。若乙方不及时清理,甲方将有权委托他人清理,由此产生的费用在收取20%的管理费用后在乙方的工程款项中扣除,只需得到甲方的书面确认,该款项扣除无需乙方书面确认。
2.11、乙方自行解决施工临时设施及食宿并承担费用。
2.12、施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,均由乙方承担,延误的工期不予顺延。所有的设计变更需甲方签字盖章后方可执行,否则责任自负。
2.13、合同规定由乙方完成的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排第三方完成,按实际发生费用(另加25%的管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期的责任由乙方负责。
2.14、参加各类施工协调、配合会,由于工地交叉施工引起的问题,有义务进行配合协商解决,服从甲方及监理现场总协调作出的决定。
2.15、负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养,从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电并办理好相关手续,采取措施避免工程施工对红线周边地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏,以上费用均由乙方负责。
2.16、乙方如需更换项目经理或技术负责人,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意,否则,视为构成根本违约。
2.17、在施工期间,乙方必须与施工作业班组签订劳务合同,要保证所有工程施工人员工资及用于本工程的材料款(包括所有甲方指定分包的项目)按时足额发放和支付,否则甲方有权从工程进度款中直接代扣代付。凡因施工人员工资及材料款问题引起各种纠纷,由乙方全面负责处理,如果由此造成甲方损害的,乙方应承担全部责任。
2.18、对于政府有关部门发送业主及甲方的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知,凡涉及到乙方工作内容的,乙方有义务解决,由乙方原因造成的,乙方应予以积极配合解决并承担相应责任和费用。
2.19、无论何时,乙方向甲方提供的有关工程施工的书面文件虽经审批,但亦不能免除乙方在本合同内的任何义务或责任。
2.20、乙方必须执行甲方根据工程现场情况制定的各项工程管理制度。
六、施工工期及顺延
1、开工日期:本工程工期为70天,开工日期为______年___月___日。
2、工期延误:因重大设计变更、甲方原因或自然灾害等不可抗力以及连续8小时以上的停电、停水影响乙方按原计划正常施工的情况发生时,经甲方代表签证认可,工期相应顺延但造价不予调整。
七、材料设备供应
1、本合同工程的材料按设计图纸和建设单位所指定的品牌、厂家、型号,由乙方自行采购,采购的材料、设备、构配件、半成品必须符合设计施工图要求和质量验收规范要求,且具有出厂合格证。建设单位指定的材料进场后,对照合同条款和封存的样品进行现场核实、验收。对于不符合合同要求和封存样品的材料,乙方须立即限时清退,以确保达到质量要求。
2、需送检材料,乙方必须会同甲方现场见证取样、封存,并随同送检,检测合格后方可用于工程上,送检的相关费用由乙方承担。
3、任何一方对提供的材料提出复检的,均允许复检,复检后符合质量要求,其复检费用由要求复检方承担;复检不符合质量要求者,不允许用于本工程,复检费用由提供方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料,由此所造成的损失由乙方负完全责任。甲方有权要求乙方更换材料,以符合合同规定的标准,因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可,并不免除乙方承担用于本项目的建材应符合国家质量标准和行业标准的连带责任。
八、工程施工与设计变更
1、甲方交付的设计图纸、说明、设计变更和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和图纸会审并形成签章的会审纪要,作为施工文件的补充依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方、设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工,按合同条款调整合同造价。
3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,应积极提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后方可实施。
九、安全及文明施工
1、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施(包括乙方自身的防火、防盗、人身、设备等),乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担有关费用及相关责任。对事故责任存在争议时,应按政府有关部门的认定处理。
2.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的相关要求。
十、隐蔽工程和中间验收
1、验收部位:隐蔽工程、中间验收项目由双方商定。
2、验收方法:乙方必须严格执行隐蔽工程验收制度,隐蔽工程和中间验收在乙方自检合格后,乙方应当在进行工程隐蔽或进入下道工序施工24小时之前书面通知甲方进行验收,通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,乙方在规定的时间内修改后重新验收。未经甲方验收的隐蔽工程,乙方不得自行隐蔽,否则造成的一切后果由乙方负责。
3、甲方有权随时要求对已隐蔽工程开封检查,乙方不得拒绝。若检查结果符合现行规范标准、设计要求及本合同约定的,则由甲方支付开封及覆盖全部费用;若检查结果不符合上述要求的,则由乙方支付开封及覆盖的全部费用,并进行整改,直至符合本合同约定的工程质量标准,工期不顺延。
十一、工程质量与验收
1、乙方组织施工必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计图纸要求,并建立健全质量保证体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
2、乙方应按甲方要求和有关规定及时提供本工程的有关技术质量资料。
3、本工程必须按照国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)及工程设计的要求施工。
4、本工程施工完毕后日内,乙方书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知后组织相关单位验收,经验收合格后,由各方共同签署验收合格证明。
十二、工程保修
1、保修期:从工程实际竣工验收完毕之日起贰年内保修。
2、保修责任范围:凡乙方因素造成的损坏均属乙方保修责任范围。
3、保修期间,乙方必须在接到甲方电话维修通知后8小时内到达现场并及时处理,否则所造成的损失由乙方承担,质保金不足以支付的,由乙方另行支付。
十三、违约责任
1、若乙方在工程施工中出现偷工减料、及违反第七条相关条款约定的,除返工重做外,根据乙方违约程度,每次处违约金1000至10000元。
2、若工程质量不符合合同规定及规范要求的,乙方必须无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,乙方还应承担逾期交付的违约责任;如因此造成甲方其他经济损失的,概由乙方承担全部赔偿责任。
3、若乙方不能按合同约定工期竣工,每延误一天,需向甲方支付5000元违约金,超过约定工期达30天,甲方有权另行调派劳务施工队伍施工,由此造成的一切经济损失由乙方全部赔偿。
4、工程质量验收工作由甲方组织乙方配合,如不能一次通过验收,乙方支付甲方违约金10000元,直接从工程款中扣除,无需得到乙方书面确认。
5、因乙方自身违规操作,造成安全事故,由乙方自行承担责任,并赔偿给甲方造成的损失。
6、因乙方原因中止合同15天以上(含15天)、将单位工程转包或未经甲方同意擅自分包或违法分包、擅自变更经甲方认可的项目经理或因乙方原因致使合同部分或全部无法履行,甲方有权随时单方面解除合同,乙方必须以合同总价的20%向甲方支付违约金并无条件立即退场,由此产生的责任和损失均由乙方承担。
7、有下列情形之一的,乙方每次向甲方支付500-5000元的违约金,直接从工程进度款中扣除:
7.1、未按要求提供相应的计划和报表的;
7.2、不服从甲方工程师的指令,受到甲方工程师2次以上(含2次)的书面警告的;
7.3、隐蔽工程未经隐蔽验收合格而进行下道工序施工的;
7.4、质量安全隐患未按整改通知单及时整改到位的;
7.5、未按要求提供办理结算的资料,不积极配合办理结算和审计的(逾期按1000元每天计)。
8、除本合同已有违约条款外,若乙方违反本合同项下其他任何义务或责任,则应立即改正,且自违约之日起至改正之日止,每日应向甲方支付相当于工程总价款的千分之二的违约金,逾期超过3日仍未改正的,甲方有权解除合同。
第十四条、其他
1、本合同一式陆份,甲方肆份、乙方贰份,自签订之日起生效。
2、合同未尽事宜,双方另行商议,签订补充协议,补充协议与本合同及其附件具有同等法律效力。
3、因合同发生争议时,甲、乙双方应及时协商解决,如协商不成,任何一方均可向工程项目所在地人民法院起诉。
发包人:____________承包人:____________
法人代表:__________法人代表:__________
_______年____月____日_______年____月____日
装修施工合同7
发包方(以下简称甲方):
身份证号:
住所:
联系电话:
手机号:
承包方(以下简称乙方):
身份证号:
住所:
联系电话:
手机号:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合xxx家庭居室装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程地点:
2.工程装饰装修面积:
3.工程户型:
4.工程内容及做法:见工程内容与预算单(附件一)、装修工艺要求(附件三)。
5.工程承包,采取乙方包工、包施工工具、设备,甲方提供施工材料的方式。
6.工程期限
开工日期:
竣工日期:
7.合同价款:
本合同工程造价为(人民币):元
金额大写:
编制报价单以《xxx家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据时常经济运作规则,本着优质优价的原则由双方在合同中约定。合同报价单应与材料质量标准、制安工艺配套编制为工程价款的根据。
二、工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与具有经建设行政部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及工程监理工程师的职责等通知乙方。
三、施工图纸
施工图纸由甲方委托乙方设计并提供施工图纸,一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
四、甲方工作
1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
2.无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。
3.负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
4.遵守物业管理部门的各项规章制度。
5.负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
6.参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
五、乙方工作
1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。
2.不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、创、钻等产生噪音的装饰装修活动。
3.因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。
4.负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
5.保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
6.保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场,清运垃圾至物业指定地点。
7.为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料。
六、工程变更
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及周期。工程变更单,作为竣工结算和顺延工期的依据。
七、材料供应
1.乙方应提前5天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2.未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3.乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4. 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5.乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
6.乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
7.未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、工期延误
1.对因以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延:工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
2.因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3.因乙方原因造成工期延误,每延误一天,按总工程款的2‰赔偿甲方损失。
九、质量标准
1.装修室内环境污染控制方面,应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)的标准执行。
2.本工程施工质量按《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-43-20xx)执行。
3.在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议,申请由具有北京市建设行政主管部门、质量技术监督部门认可的专业检测单位,对工程质量、室内空气质量予以认证。认证过程支出的相关费用由责任方承担。
十、工程验收和保修
1.在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收。
2.工程竣工后,乙方通知甲方验收。
3.双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
4.本工程自竣工验收合格之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。
十一、工程款支付方式
1.合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:
支付次数 支付时间 按工程款支付比率 应支付金额
第一次 工人、材料进场
第二次 工程进度过半
第三次 竣工验收合格
第四次 竣工验收合格一年后
2.工程进度过半,是指:木工制作结束;墙、地砖、吊顶结束;墙面找平结束;水电改造结束。
3.工程款以工程实际发生量据实结算。
4.工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式发票为工程主要凭证。
十二、违约责任
1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
2.一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3.甲方无正当理由未按合同约定期限支付第三、四次工程款,每延误一日向乙方支付本合同造价金额2‰的违约金。
4.由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格,乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:
(1)对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期支付视同工程延误,每延误一日,乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。
(2)对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程延期交付视同工程延误。每延误一日,乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。
(3)室内空气质量经治理仍不达标的,乙方退回甲方合同的工程全部价款。
十三、争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商或向消费者协会申请调解解决,协商或调解解决不成时,向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
十四、劳动力管理
1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2.未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3.甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4.乙方应具备在北京市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5.乙方指定由 为工地现场负责人, 为替补负责人。
6.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员。
7.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
十五、施工机具
1.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2.因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲、乙双方各承担50%。
十六、工地现场管理
1.现场禁止使用明火。
2.现场禁止吸烟。
3.油漆材料必须和其他材料分开放置。
十七、附则
1.本合同一式两份,经甲乙双方签字后生效。
2.本合同签订后工程不得转包。
3.双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。
4.因不可归责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。
5.本合同履行完毕后自动终止。
十八、其他约定事项
1.乙方须对工地材料质量、施工质量把关;甲方提供的材料,乙方应检验后方可使用。
2.乙方须在下列关键工序完成后提前48小时通知甲方进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工:
A、材料进场
B、隐蔽工程
C、水路、电路改造
D、防水工程及蔽水实验
E、细木工衬底工程
F、面板、木线、实木收口
G、底漆、面漆
H、墙、顶面基础处理
I、吊顶工程龙骨面板
J、各部位板块铺贴
K、工程中期验收
L、工程总体竣工验收。
以上分项工程未经甲方验收,乙方擅自进行下一道工序施工,由此造成工料损失的由乙方负责。
3.乙方所供主材及数量(包括各种板材、龙骨、水电材料、油漆、水泥、胶类、涂料、腻子粉、石膏线等)必须与本合同所附材料清单上注明的材质品牌相符,并在进场时通知甲方进行核实。乙方应该向甲方出示材料的购买凭证(发票或者购物票据或公司统一供货证明)、环保证明、保修证明、材料来源等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现乙方提供的材料属假冒伪劣产品或不符合国家、地方、相关部委标准、规定的产品,乙方必须及时更换为合同中约定的产品或其他甲方认可的同等价位的合格产品,并按照合同约定材料市场价的双倍价格对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。已经施工使用的部分,甲方有权要求乙方拆除、重做,由此引发的费用由乙方承担。
4.特殊工种如电工、水暖工须持相关上岗证书并经查验后方可上岗施工。
5.项目变更须有文字约定,详细注明变更数量及价格并经甲乙双方签字认可方可作为结算依据。
6.施工工艺标准执行工程验收标准执行环保标准执行未达到此标准的施工方承担不达标项目的赔偿。
7.甲方提供的装饰材料到达现场,乙方经品质、数量验收后方可使用,一经使用即视为合格,由此造成的施工质量问题由乙方方承担全部责任。如果乙方能在事后证明该质量问题确实是由于甲方提供的材料不合格引起的,且该质量问题不能通过观察、手摸、尺量等工地条件允许的常规手段发现,则甲乙双方各承担50%的责任。
8.乙方有义务对甲方提供的材料进行妥善保管,如发生损坏、丢失等问题,由乙方负责赔偿。乙方必须将装修过程中产生的垃圾每日清理收集并运送堆放在物业部门指定的场所。
9.施工过程中,乙方应当遵守施工安全操作规程,负责施工现场的安全管理,采取必要的安全防护和消防措施,保证人员安全,避免甲方房屋和其他财产的损失。乙方在施工中不得侵占公共空间,不得损害公共部位的设施。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。
10.工程中非甲方意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款,甲方需增加项目的价格参照合同单项报价执行。
11.施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因,不能胜任本项装饰工作时,有权要求乙方更换施工人员。
12.保修期间业主通知施工方需要维修的',施工方必须在24小时内到达现场,如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,甲方可自行解决,并且甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内,因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故,甲方可以先行处理,并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。13.工程进行中,甲方有权对原设计进行改动。在未接到甲方申请时,乙方无权变动任何设计方案及材料品质。设计方案应包括效果图、平面图、天花图、节点图、制作尺寸详图。凡无以上图纸的现场制作甲方有权拒付工程款。
14.乙方施工人员应认真施工,不得在甲方居室内吸烟、饮酒、吐痰,同时不得使用已安装好的如炊具、洁具以及其他设施、设备,并保持居室内的清洁和卫生。如由于施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏以及其他任何损失,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。同时乙方在施工中应加强成品保护,特别是对玻璃制品、陶瓷、已完成最后工序的油漆工程、木地板、木门等应采取必要的保护措施,费用由乙方承担。如因乙方成品保护不当引起的损坏,应由乙方负责修补或者赔偿。
15.墙顶面涂料的兑水率要严格控制在说明书允许的范围内,如果乙方在施工过程中擅自增加兑水率,甲方有权要求乙方铲除原墙面并重新购买同样型号的涂料重刷,有关一切费用均由乙方负责,工期不予顺延。所有木器漆的配套用品(如底漆、稀释剂等)均必须使用和面漆同品牌同系列的专用配套产品,如乙方擅自使用其他品牌或其他系列的配套用品,甲方有权要求乙方按约定的标准重做,由此引发的一切费用由乙方承担,工期不予顺延。
16.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置和安装方式后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并承担由此而带来的损失。
17.甲方提供的材料和设备均应用于本工程,未经甲方同意,乙方无权擅自挪用甲方提供的材料和设备。乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,由甲方采取更换、补齐等补救措施。
18.乙方必须至少提前5天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料清单,乙方同时须提供大致精确(正、负差值小于 10%)的所需材料的数量,否则由此造成的工期延误及损失由乙方负责。乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,由乙方负责赔偿。
19.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。水电路改造的方案均须经甲方签字认可,否则甲方有权要求乙方按照甲方的意愿重新修改,由此引发的一切费用由乙方承担。
20.甲方有权在乙方完工后委托由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛、VOC等)给甲方。如检测结果不合格,甲乙双方必须提供各自购置材料的环保检测报告,如甲方提供的材料环保符合国家标准,则检测费用由乙方承担,并由乙方负责在收到甲方通知的15日内改善不合格项直至达到合格标准,相关费用由乙方承担,并由乙方支付甲方每天100元人民币的违约金。如15日内整改仍不合格,乙方退回甲方的工程全部价款,并赔偿其他损失。
21.本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供,相关费用已包含在合同总价内。
22.甲方提供材料运到楼下交货,由乙方负责搬运至室内施工,搬运等相关费用已包含在合同总价内。
23.甲乙双方须按照小区物业管理部门的规定,分别交纳应交的押金和各种费用;同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的相关费用。由于乙方的工作失误而导致的罚款由乙方承担。有关设计方案、备案的审批手续,由乙方负责办理,如因乙方没有及时办理相关手续而造成的工期延误和其他费用,由乙方承担。
24.在工程竣工验收合格后、工程结算前,乙方应向甲方提供完整的竣工资料一套。竣工资料包括:
(1)竣工图纸:主要包括给排水竣工图和电气竣工图,图纸应特别标明暗埋或暗敷设管道的位置、深度、尺寸、材质、管径、线径等。
(2)工程洽商记录:在整个过程中经双方签字确认的变更内容,必要的应附图。
(3)工程阶段验收记录和竣工验收记录:主要包括材料进场验收记录、水电隐蔽工程验收记录、构造、骨架的验收记录、闭水试验验收记录、竣工验收记录。
(4)乙方提供的板材、木料、石膏板、石膏线、水泥压力板、贴面面材、油漆、涂料、墙衬、各种胶、玻璃、水泥、铝扣板、给水管材、电气管材、电线等材料的产品合格证、质量检测报告、环保检测报告、使用说明书等。
(5)工程结算单、工程保修单。
(6)其他双方书面约定的资料。
如乙方竣工资料不齐全或者不能按时提供,甲方有权有暂缓支付结算款。
25.工程质量验收按照国家标准并以业主或业主委托的监理公司的验收结果为最终验收结果。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
装修施工合同8
发包方(甲方):_________________________
承包方(乙方):_________________________
合 同 编 号 :_________________________
陕西省建筑装饰装修工程施工合同协议条款
发包方(以下简称甲方): _________________________
委托代理人(姓名): ______________民族:_________
住所:_________________ 身份证号:______________
联系电话:_____________ 手机号:_________________
承包方(以下简称乙方):_________________________
营业执照号:_________________________
单位地址:_________________________
法定代表人:________________联系电话:___________
委托代理人: ________________ 联系电话:___________ 本工程设计人:________________ 联系电话:___________ 施工队负责人:________________ 联系电话:___________
依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑装饰装修管理条例》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上,就建筑装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议
第一条 工程概况
1、工程名称:________________________
2、工程装饰装修面积:________________________
3、工程地址:________________________
4、施工内容:详见本合同附件(一):预算表、预算表及有关设计方案、施工图纸。
5、承包方式:
6、工期:
开工日期:_______ 年_______月________日
竣工日期:_______ 年 _______月_______ 日
总工期限:_______ 天
7、合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________________
金额大写:________________________
详见本合同附件(一)预算表。
第二条管理人员的职责
若本工程甲方自行派遣管理人员,负责现场协调、主材确认、工程验收,对乙方进行管理。乙方派遣设计师及项目经理负责工地。 设计师:在开工前代表公司,负责设计与施工的协调,陪客户选购主材。 项目经理:在开工后代表公司,负责材料、施工、调配人员以及解决工期中出现的所有施工问题。 以上人员的职责仅限于本条列明的职责,甲方应该明确各管理人员的职责,以便在履行合同中维护好自身的合法权益。
第三条 施工图纸及室内环境设计
一、如有变动需双方协商解决。
(1)甲方提供施工图纸,一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
二、、双方应当对有关设计方案、施工图纸予以签收确认。
第四条甲方工作
一、开工三日前要为乙方入场工作创造条件,以不影响施工原则。
二、为施工期间提供水源、电源。
三、负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
四、遵守物业部门的各项规章制度,乙方入场前甲方应自行到物业缴纳装修押
金;如果施工过程中,确因乙方过失造成扣罚装修押金的,乙方承担扣罚责任,最终在工程决算时在甲方应付工程款中予以扣除。
五、负责协调现场施工队和邻里之间的关系。
六、不得有下列行为:
(1) 随意改动房屋主体和承重结构。
(2) 强迫乙方违章作业施工的其它行为。
七、凡必须涉及以上第“六”条行为的,房屋产权人应当向房屋管理部门或物业
管理部门提出申请,由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,有房屋管理部门或物业管理部门批准。
八、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应负责配合乙方作好保卫及消防工作。
九、参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
十、由甲方提供的施工图纸,必须清晰明了,标注清楚,由相关设计人员负责向乙方施工队进行设计交底。
第五条 乙方工作
一、应主动出示企业营业执照、施工资质证书。
二、施工中严格执行施工规范、安全操作规范、防火规定、质量标准,按期、保质、安全完成本合同约定的工程内容。
三、严格执行有关施工现场管理规定,不得扰民及污染环境。
(1) 无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
(2) 保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁;保证施工现场的整洁,每日完工后清理施工现场。
四、应甲方要求,如实告知甲方本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、预算书、参考价格等有关资料以及提供查阅条件。
五、遵守甲方物业部门的相关规定,承担应由乙方交纳的出入证工本费。
六、甲方为少数民族的,乙方在施工中应尊重其民族的风俗习惯。
第六条 工程变更
一、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更单,作为竣工结算和顺延工期的根据。(见附件四)
二、合同签订后,若甲方需要删减项目,或变更项目造成工程造价变低的,甲方应承担删减工程造价的20%的减项费用,同时相应报价的管理费不予减少。
三、如果工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,需提前与乙方设计师联系,在双方签订变更单设计师出图后方可进行施工。凡甲方直接与现场施工人员私下商定更改施工内容所引起的一切后责任由甲方承担。乙方严禁施工队和任何人与甲方私下交易。
四、根据国家及物业管理有关规定,乙方无权移动改造煤气、天然气管线、暖气移位、拆除配电箱等项目。请甲方与相关部门及其所在物业管理公司协商,另行解决。
第七条 工期延误
一、对以下原因造成的竣工的日期延误,经甲方确认,工程应顺延:
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
二、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期应顺延,因甲方提供的.材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
三、甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的,工期顺延。
四、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
五、判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。
第八条质量标准
一、工程施工质量标准,双方同意参照_B_标准。(A、《陕西省建筑装饰施工标准》(试行)规定B、《延安市建筑装饰工程质量验收标准》)
二、质量认证部门:国家技术监督部门认证的装修工程质量监督检验站。
三、质量检查监督部门:西安市装饰装修协会。
四、施工过程中,双方对工程质量、空气质量发生争议,可委托有关行政主管部 门、质量技术监督部门认证的专业检测单位,对工程质量、室内空气质量予以检测,检测过程支出的相关费用应先由提出申请的一方垫付,最终由责任方承担。
第九条工程验收和保修
一、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料进场验收、各阶段验收、隐蔽工程验收(包括对隐蔽部分作业面积双方签字的确认),乙方提前两天通知甲方参加验收,验收中填写工程验收单。
(2)竣工验收。乙方应该通知甲方验收,甲方应该自接收到验收通知后三日内组织验收,填写工程竣工验收单。
二、甲、乙双方应按约定及时办理以上(1、2项)工程质量的检查和验收手续,各阶段验收后应填写工程验收单(见附件5)。如甲方未能按约定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予以承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,其复验及返工费由甲方承担,工期也予顺延。
三、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单三日内组织验收,应填写工程验收单(见附件5)。验收合格后,双方办理移交手续(见附件六),结清尾款。签署保修单,提交水电改造图。(未出现在报价单及变更单上的项目乙方不予承担任何责任)
四、保修期自工程竣工甲方验收日期起为贰年。水、电、防渗漏工程的保修期为五年。
五、乙方包工包料(不包括甲方自行购买之部分材料)工程,保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
六、保修期内非装饰的外力因素所产生的结果,不在保修范围。维修的材料和人工费均由甲方负责。
七、甲方凭乙方开具的《西安市建筑装饰装修工程质量保修卡》享受保修(见附件七),无保修卡的概不享受保修。
装修施工合同9
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依据【民法典】以及其他相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上达成一致意见,为明确双方在履行过程中的.权力、义务和责任,就乙方承揽甲方工程等事宜,制定本合同,以供双方共同遵守执行。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:德安县杨桥工业园
工程内容:贴地面墙面砖、防水、卫生间地面墙面砖蹲坑安装门、楼梯踏步等。
二、结算单价:
1、工程造价按600*600地面砖每平方米15元,地脚线每米3元,楼梯踏步每步40元包括三角,卫生间每个800元,公卫按地面平方350元/平方。灶台每组80元,厨房墙面砖每平方20元。
2、工程完成后付总工程款的80%,剩余工程款验收合格后两个月内付清。
三、工程质量
1、乙方必须严格按照甲方要求施工。
2、工程质量标准:按有关规定和本合同规定。经甲方和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准。
3、甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规定,甲方可要求乙方停工。
四、安全责任
1、乙方必须加强施工人员安全管理,在施工过程中必须严格按照安全规范施工,如出现安全事故由甲乙双方共同承担。
五、双方责任
1、甲方责任:
按本合同约定支付工程结算,负责现场施工协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查;
2、乙方责任:
服从甲方现场质量、安全、按期完成本合同约定胡全部工作内容并交付使用,如出现漏水现象,经检查后是乙方技术问题,乙方应负全责。
六、争议解决
如双方发生争议,甲乙双方应友好协商,协商不成可以向人民法院提起诉讼。
七、未尽事宜,双方协商一致可以订立补充条款合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
八、本合同自双方签字或盖章后生效,本合同一式贰份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
联系方式:
联系方式:
年月日
装修施工合同10
业主(以下简称甲方):_________________
联系电话:_________________
施工队(以下简称乙方):_________________
联系电话:_________________
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址:__________________________________
二、价格
清包工费:¥_________元,大写:__________________
其中水电工_________元
木工_________元
瓦工_________元
油漆工_________元
垃圾清运费_________元
三、付款方式
1、施工队进场,预支生活费:_________元
2、木工完成,付_________元
3、瓦工完成,付_________元
4、工程竣工,付_________元
5、保修金_________元,从竣工之日起1年后支付
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的.费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从_____年____月____日起至_____年____月____日止,工期为_____天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费_____元/天
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化
2、垃圾应日日清
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在XX市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由__________为工地现场负责人,__________为替补负责人。
6、在合同价内,乙方应提供_____人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
甲方:__________ 乙方:__________
联系电话:__________联系电话:__________
签订日期:__________签订日期:__________
装修施工合同11
甲方:__________(以下称甲方)
乙方:__________(以下称乙方)
经甲乙双方友好协商,宾馆客房、大堂装修达成协议如下:
1、甲方责任:甲方负责清理必用品保证乙方能够顺利进行施工,报建手续,外界关系由甲方负责,水电到施工场地费用由甲方负责。
2、乙方责任:乙方开工之日起负责场地干净按甲方要求施工,单价按每间客房、厕所计算,客房、厕所按报价单附件为准,所有材料必须由甲方认可后乙方方可施工,甲乙双方协商认可大堂报价后方可施工。
3、承包单价每间客房、厕所__________/间计算。(另外1—4楼电梯井道土建工程包工包料为__________元,本报价不含税)
4、安全责任:在施工期间,此项装修施工过程中,现场由乙方管理,甲方协助,所有大小安全事故一切责任由乙方负责,与甲方无关,甲方不承担任何经济责任。
5、付款方式:在签合同之日起,甲方付给乙方启动资金,其余工程款按工程量付款,工期在__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日完工,如甲方原因不能施工,工期顺延,没其它原因,乙方没按期完工每天罚款__________元,在工程完工验收后工程余款一次性付给乙方,在工程款内预留5%作为保证金,如没有质量问题,余款5%的保证金在乙方,在保修期间,如有质量问题,甲方提前一天通知乙方来人维修,如甲方原因费用由甲方负责。如不是甲方原因一切维修费用由乙方负责。
6、承包协议书甲乙双方各式一份签字生效。
甲方签字:__________
乙方签字:__________
身份证号码:__________
身份证号码:__________
电话:__________
电话:__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
装修施工合同12
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将位置晋江沙塘闽峰修理厂对面,外墙贴砖室内铺砖面承包给乙方施工,具体条款如下:
一、施工期限:
20____年12月11日开工至为做完为止,。(因天气原因不能施工工期可顺延)
二、承包价格:
1.外墙每平方米32元,打底一遍(两三道另计算)、贴砖、擦缝、打角、(墙面清洁另外算)
2.室内粉刷打底一平方6元,
3.楼顶铺砖一平方25元,
4.搂顶做防水,一平凡35元(专用防水材料)
三、付款方式:
采用项目现金支付形式,进场先付买设备:人民币。班组进场后每隔10天支付10000元生活费,,照合同要求进行支付工程款80%的`工程款,(如果款没到位乙方有权力停止施工)其它做完后全部付清余款。
四、甲方责任:
1、负责供应瓷砖、水泥.等主要材料。
2、负责接通电源、水源。(材料乙方可以代买)
五、乙方责任:
1、严格执行施工规范,安全操作规程,施工期间发生的一切安全事故由乙方自己负责。(注:如果不是操作问题是来自架子问题一切问题由甲方负责)
2、要按甲方要求进行施工,确保装修质量。
3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题,负责返工返修,费用由乙方自负。
4、瓷砖省耗不得超过百分之二。
(注:以上如有变动整改经双方同意后再施工,以施工实际面积为准)此合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方签字:
身份证号码:
联系电话:
乙方签字:
身份证号码:
联系电话:
____年__月__日
装修施工合同13
装 修 合 同
甲方(委托人): 乙方(承包人):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修,为保证工程顺利进行,签定以下合同双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程地址:XXX宿舍三单元101室。 2、居室规格:三室两厅
3、主要装修范围为室内所有工程,包括地砖、墙砖、卫生间顶、客厅、卧室吊顶、铝塑板柱、木质地板、电视背景、刮瓷、门套、防盗窗、窗套、床、卫浴、推拉门、橱房餐柜。
4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限:2个月,开工日期为20xx年4月8日,竣工日期为20xx年6月8日。
二、质量要求
1、工程使用材料的`品种、规格、质量经双方认定。 2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加费用,应另签订补充合同。
三、委托人义务
1、开工前几天,应为承接人入场施工创造条件,把影响施工的物品清理。
2、提供施工期间的水源、电源。 3、负责做好保卫、消防等项工作。 4、参与工程质量和施工进度的监督。 四、承包人义务 1、按期保质完成工程。 2、竣工后负责清扫施工现场。
五、合同价款:本合同工程总合计造价174880.00元(大写人民币壹拾柒万肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人费用,一次性到位。
1、合同生效后,委托人将施工前三日首付给承包人24880.00元(大写人民币贰万肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大写人民币壹拾伍万元整)于装修工程完工,双方验收合作后一次性付清给乙方。最迟可延迟到10月底付清尾款,如违约,将赔付承包商一定的违约金。
2、包修期限为20xx年6月8日至20xx年6月8日止。 六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。合同履行完毕后终止。
附:装饰工程预算表
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
年月日
装饰工程预算表
装修施工合同14
发包人:
手机:
委托代理人:
公司电话:
承包人:
手机:
委托代理人:
公司电话:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
工程地点:_____________________________________________________________________________。
工程内容及做法:(详见施工图)。
工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式。
(1)承包人包工、包料;(详见预算清单)
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;(详见预算清单)
工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
合同价款:本工程合同价为:大写:()元,小写:()元。(详见预算书)
第二条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(注:图纸在发包人签约付款后提供),设计费(大写)______________________________元,由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。
第三条发包人义务
开工前______天,为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品,以便不影响施工。
提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。
负责协调与物业公司的相关手续及费用(装修押金,垃圾清运费)。负责协调与邻里之间的关系
如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。
施工期间发包人仍需部分施工该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。
第四条承包人义务
施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
严格执行有关施工现场管理的规定,不得影响邻里居民的作息及环境污染。
切实保证居室内给、排水管道的畅通。
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,签字确认变更联系单。
第六条材料的提供
由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。
由承包人提供的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆),承包人应在材料运到施工现场后通知发包人,并接受发包人检验。
第七条工期延误
对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1)工程量变化和设计变更
(2)不可抗力的自然原因(如气候等)。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
发包人未按期支付工程款工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第八条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:按浙江省装饰装修地方标准DB33/1022—20xx执行。
第九条工程验收和保修
工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内参加验收,验收合格后,填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。
未竣工验收,发包人自行入住视作验收合格。
本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年,其他相关工程保修期为2年。(自备材料,自备成品除外)
第九条工程款支付方式
合同生效后,双方约定,发包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次:年月日(合同签订当日),支付金额(合同总价的35%):________________元。第二次:年月日(木工进场时),支付金额(合同总价的35%):________________元。第三次:年月日(油漆工进场时),支付金额(合同总价的25%):________________元。第四次:安装工程开始时,支付金额(合同总价的5%):________________元。
工程安装前,承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议,即视为同意,同时发包人应向承包人结清工程尾款,利于安装工程展开。
第十一条违约责任
合同双方当事人中的'任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应经济损失。
发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向承包人支付违约金3天,承包人有权采取停工措施。
由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金元。
第十条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的解决方式:_________
由当事人双方协商解决
由有关部门调解
协商或调解不成的,按下列第______种方式解决。
(1)提交_________________仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条几项具体规定
因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到小区内指定地点。
(如小区内无指定地点,垃圾须运至小区外,则属于二次清运,二次清运费由发包人承担)施工期间,发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供外屋新锁,由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十二条其他约定事项:__________________________________________________________。
第十三条附则
本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
本工程施工图及预算书作为本合同附件,发包方认可签字生效,具同等法律效力。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式______份,双方各执______份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
装修施工合同15
甲方:__________
统一社会信用代码:_______________
法定代表人:__________
地址:__________
乙方:__________
身份证号:__________
联系方式:__________
地址:__________
甲乙双方于 _____年 _____月 _____日签订了《上海市住宅装饰装修施工合同 》(下称"原合同)。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该合同未尽事宜经共同协商,达成补充协议条款如下:__________
1、由于签订原合同时,双方未填写或填写不规范导致合同存在瑕疵。现双方确认:__________
第二条第七款,施工日期为:_______________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第二条第三款,乙方提供的材料、设备,应提前____天通知甲方验收。
第八条,提请上海市仲裁委员会仲裁。
原合同签订时间为:__________
(5)由于乙方原因导致原合同施工期限已经逾期,双方协商一致,确定竣工时期为_____年_____月_____日。若因乙方原因再次逾期,乙方应按照每天 _____元支付违约金。
2、补充下列事项:__________
甲方责任:__________
根据施工图纸或施工说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
指派_____________为乙方代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。乙方代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。
严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规定。
积极配合甲方开展正常工作。配合甲方委托的工程监理开展工作,做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。配合竣工验收,编制工程结算。安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
(5)自备施工工具,并充分利用辅材和主材,减少材料浪费。一般材料的损耗率应不高于_____________,特殊材料损耗率的约定:_______________________。乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分,其费用由乙方承担。
(6)向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本,根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。甲乙双方达成一致后,在施工项目不变更的情况下,工程的结算价格与预算价格误差不超过_____________%,超出部分由乙方承担。
3、工程变更:__________
在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目,甲乙两方协商一致后,调整相应费用,并告知丙方,同时约定:__________甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用(以工程预算为基础),应划拨________%给乙方作为补偿;乙方提议或要求减少施工项目,经甲方及丙方同意后,其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。
4、 工程质量、验收和保修:__________
4.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:__________
材料验收;
隐蔽工程验收(包括水、电等隐蔽工程的验收);
竣工验收(包括室内环境质量验收);
其他约定的项目验收。
4.2 工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方自接到通知起______日内组织工程验收,______日内组织室内环境质量检测验收(根据国家标准,室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行),并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方委托人)在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用(看管等费用另行约定)。
甲方提前入住,视为验收合格,甲方应自行承担工程有关的质量问题,但乙方仍应承担合同的保修责任。
4.3 甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。如复验合格,甲方应承担复验费用,由此影响工期,责任由甲方承担;若复验不合格,其复验及返工费由乙方承担,责任由乙方承担,但工期也予以顺延。
4.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用及材料费用由甲方承担,工期顺延。
4.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及材料费用由乙方承担,工期不顺延。
4.6 当甲乙两方对工程质量有争议时,提请______对工程质量进行检测和鉴定。
4.7 本工程自验收合格后三方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为______年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为______年,电路工程的保修期限为______年。
5、违约责任
5.1 一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律法规受到处罚的,最终责任由责任方承担。
5.2 一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的`损失。
5.3 甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款,每延误一日,应向乙方支付迟延部分工程款千分之_____的违约金。
5.4 由于乙方责任延误工期的,每延误一日,应向甲方支付本合同工程造价金额千分之_____的违约金。
5.5因乙方的过错造成工程质量不符合约定,乙方应无偿返修致合格标准,若乙方拒绝修理、返工或者改建的,甲方可以减少支付工程价款_________元,若甲方已经全部支付完毕,甲方可以要求乙方支付违约金____________元。
六、 终止合同
6.1乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿甲方损失。
6.2施工期间,若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时,有权要求乙方暂时停工,与乙方交涉,要求返工或作相应补救措施,情节严重时,甲方有权终止合同。施工期间,甲方无正当理由阻止工程施工,或拒绝按约定支付工程款项,经乙方交涉无果时,乙方有权中止合同。
6.3 施工期间,甲方将门钥匙壹把交给乙方保管;工程竣工验收后,乙方应将门钥匙交还给甲方。
6.4 工程竣工经验收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题,乙方不再承担质量责任;但乙方可优先为甲方提供有偿维修服务。
(5)附上甲乙双方银行账户信息:__________
甲方银行账户:__________
开户行:__________
乙方银行账户:__________
补充施工负责人信息:__________
工程设计师:__________
身份证号:__________
原施工负责人:__________
身份证号:__________
现施工负责人:__________
身份证号:__________
开户行:__________
4、本补充协议自 _____年 _____月 _____日双方签字盖章时生效。
5、除本协议约定的条款外,本协议与原合同约定不一致的,以本协议为准。
6、本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
甲方(签字、盖章):__________
签署时间:_____________年 _____月 _____日
乙方(签字、捺印):__________
签署时间:____________年 _____月 _____日
【装修施工合同】相关文章:
装修施工的合同10-01
装修施工合同05-18
【热门】装修施工合同03-16
装修施工合同通用10-02
【热】装修施工合同09-10
装修施工合同【荐】09-29
房屋装修施工合同11-13
个人装修施工合同09-12
装修施工安全合同06-25
装饰装修施工合同03-07