当前位置:书文网>合同>施工合同>施工的合同

施工的合同

时间:2023-06-15 10:01:44 施工合同 我要投稿

施工的合同15篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多事情需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编收集整理的施工的合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工的合同15篇

施工的合同1

  甲 方:___________________________

  乙 方:___________________________

  甲方委托乙方 xx 套房装饰装修 工程,经双方友好协商,现签订以下合同条款:

  一、 工程项目及内容:

  铺贴地板、油墙、做柜、线路新装 等工程,详细内容见乙方提供的,经甲方认可的施工说明及工程预算书。

  二、 承包方式:包工包料。

  三、 工程造价(¥_________元)为人民币

  四、 工程款项结算方法:

  乙方进场5天内,甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币元),工程完工验收后,一个月之内付清余款(即人民币元整)。

  五、 乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工,如属乙方因材料质量或不按图纸施工,而造成施工项目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的.一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间,甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目,更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。

  六、 甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的,必须经甲方负责人或技术员签字认可。

  七、 交付使用日期:总施工期为 天,即由_________年____月____日至_________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

  八、 其它约定事项:

  九、 本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书,具同等法律效力。

  十、 本合同一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份,各执为据。

  十一、 本合同自双方签字后即发生法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工的合同2

  甲方:_________

  乙方:_________

  按照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑乙方装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议:

  第一条:工程承包范围

  1.1工程地点:_________北__________________。

  1.2承包范围:___________________________行政信息楼电气设备乙方装施工。

  第二条:工程承包方式及合同单价

  2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、乙方全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。

  2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。

  2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备乙方拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、乙方全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。

  对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。

  第三条:工程承包内容

  乙方工作内容包括但不限于以下施工工序:

  母线、控制设备及低压电器乙方装、电机检查接线及调试、电缆(线)防雷及接地装置、配管配线、照明器具乙方装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

  第四条:工期和工程进度

  4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工。阶段工期为:_________年_________月_________日前地下结构完成,达到±0.000板全部封顶。_________年_________月_________日前整体结构封顶完成,_________年_________月_________日结构验交,转入装修阶段,_________年_________月_________日竣工。

  第五条:项目经理与技术负责人

  5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是:_________李发友,技术负责人:_________熊乙方。

  5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。

  5.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。

  第六条:工程质量

  6.1乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1~2______%的经济处罚。

  6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合。

  6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻iso9001:20xx质量管理体系标准、iso14001:1996环境管理体系标准和gb/t28001:20xx职业健康乙方全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作。

  第七条:协作与配合

  7.1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给乙方指定水源,乙方负责用水设施施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责(每个楼层设一个二级配电箱)。当甲方乙方排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。

  7.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。

  7.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。

  7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制乙方。

  7.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。

  第八条:月计价(结算)及拨款

  8.1本合同工程每月20~30日期间进行计价(结算)。计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的_________%作为质量保证金,工程竣工后返还5______%,缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。

  计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。

  8.2乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。

  8.3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价(结算)的方式。

  8.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。

  8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况乙方排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任。对此,乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。

  8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息。

  8.7根据国家的税务政策,对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款,乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。

  8.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按_________元/天计,技工按_________元/天计。

  第九条:材料供应

  9.1为保证工程质量和进度,工程所用的小型机具设备由乙方自备,当乙方部分设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转入乙方使用,其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。

  9.2用于本合同的主要材料(见附录《乙方装工程主要材料目录》)由甲方供应,卸车由乙方负责,卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。

  9.3主要材料进入现场后属甲方所有,任何单位和个人未经允许无权调出施工现场,如发现上述情况将实施重罚,其处罚金额为___________元并追究责任。

  9.4乙方须严格控制主要材料的用量,杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。

  9.5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备(含甲方材料与设备),此类费用已含在乙方单价内,乙方不得因此向甲方索取任何费用。

  9.6因工程需要需采购材料时,先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核,再交物资部根据工地存料情况进一步核实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买。

  第十条:甲方责任

  10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程总工期和质量向发包人负责。

  10.2负责办理征地拆迁工作,并按业主的规定承担费用。

  10.3指导工程的施工,对进度、质量、乙方全实施全方位监督和控制,保证工程的圆满完成。

  10.4负责工程质量监督、检查、评定,定期对其工程质量进行验收评定(由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定)。

  10.5提供主要工程材料及大型机械设备(塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机)。保证物资的供应。

  10.6负责项目的技术指导及管理工作,包括实施性的施工组织设计的编制,重大施工方案的制订,控制测量等。

  10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

  第十一条:乙方责任

  11.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。

  11.2乙方进场施工的劳务人员,乙方必须与之签订劳动合同,建立起劳动合同关系,否则不得进入工地从事施工。

  11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款,在协议签订后,按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。

  11.4严格按设计文件、计划要求组织施工,服从甲方监督、检查、指导,确保工程质量,不合格项目必须返工,直至达到优良后才予以计价(结算),返工费用乙方自行承担。

  11.5乙方应精心组织、合理乙方排,根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害,乙方应承担其产生的一切损失和费用。

  11.6乙方应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度

  11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除。

  11.8按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中。

  11.9负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中。

  11.10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。

  11.11不论什么原因乙方不得擅自停工,否则给予__________元一次的'罚款。

  11.12因各种原因,乙方需在结构上开洞、开槽等,其开洞(槽)及修补工作和相应费用由乙方负责。

  第十二条:乙方全及文明施工

  12.1乙方在施工中要认真执行“乙方全第一、预防为主”的方针,经常对所属人员进行乙方全交底,乙方全教育和宣传,并按本协议及有关建筑施工乙方全的各项规章制度及本工程特点,制定并采取必要的乙方全防护措施,遵守乙方全规程,杜绝违章作业,确保乙方全生产,避免伤亡事故。

  12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的乙方全处罚。

  12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除___________元作为乙方全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方___________元处罚,每亡一人给予乙方_____________元处罚,同时其责任事故均由乙方承担,虽然甲方给予了乙方全生产处罚,但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生乙方全事故,工程完工后退还乙方全保证金。

  12.4为了保障进入现场人员的乙方全,乙方应在乙方全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和乙方排专职乙方全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方包干单价中。

  12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行乙方全施工的,甲方将不予计量。

  12.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,甲方将对乙方处以____________元的罚款。

  12.7乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴乙方全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予违章者___________元/次的罚款。

  第十三条:违约责任

  13.1乙方有下列情况之一者,甲方有权终止协议,收回所有单项工序并追究乙方违约责任,同时将乙方清退出场,乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担:

  (1)、经甲方组织检查,乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书警告限期整改,若乙方仍组织不力,改善不大,甲方将向乙方发出第二次通知书警告,同时,给予乙方七日观察期,情况未见改观或整改不理想时

  (2)、乙方施工质量达不到要求,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时

  (3)、乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失)

  (4)、乙方全管理体系不健全,造成等级以上乙方全事故的

  (5)、乙方严重违约使协议不能继续履行的。

  13.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由乙方自行承担退场引起的相关损失。

  第十四条:履约保证

  14.1根据本工程的特殊情况及单项工序的特点,甲方不向乙方支付任何预付款,但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证金______________元,工程竣工后无违约情况给予退还。

  第十五条:质量保证金条款

  15.1为确保工程施工质量,本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款__________%作为质量保证金,待各项工序验收合格移交后退还_________%,其余__________%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时,该款充作修理费用,不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理(无法通知则适用后款)否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后,无质量瑕疵时,退还本金,不计利息。

  第十六条:合同附件

  16.1乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。

  16.2双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、乙方全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、乙方全规范的条款。都是本协议的组成部分。

  第十七条:争议解决

  17.1协议履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。

  第十八条:协议生效与终止

  本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,本协议工程履约完毕,双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

  第十九条:

  本协议正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份,甲方叁份,乙方壹份。

  甲方:_________(公章)乙方(公章)

  代表:_________代表:_________

  日期:_________________

施工的合同3

  A方:

  B方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则,双方就合作施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、合作内容:建筑施工

  2、承包方式:总承包及分包

  3、工程范围:主体公司承包工程范围内项目

  4、工程造价:按实际发生为准

  二、A方的义务、权利范围

  1、A方是该项工程总承包合法责任人、向项目提供有效资质文件和专业管理人员资质及派驻,管理人员工资由B方负责支付,工资标准另议,包括食宿费用在内

  2、A方实行委托管理模式、实行派驻监督控制管理

  3、A方负责给B方开设银行账户及财务印鉴及合同章。委托项目技术负责人:王玉清(项目经理),负责技术和施工管理。。

  三、B方的义务、权利范围

  1、B方成立项目部、负责全面管理、自主经营、自负盈亏。

  2、B方负责A方派驻B方的管理人员食宿和工资

  四、管理费提取方式

  1、B方完成产值5000万元以内公司管理费提取1%

  2、B方完成产值一亿元以内公司管理费提取0.8%

  3、B方完成产值每超过一亿元减少0.1%,按比例下浮至0.3%为止

  4、土方按0.5%为基数按上比例下浮到0.3%为止

  五、其他

  1、各方有争议协商共议,协商不成可诉法院调解

  2、20xx年1月1日执行

  3、未尽事宜另定,本协议三分,各式一份

  4、未尽事宜补充

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

施工的合同4

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜达成如下协议。

  一、工程地点:

  二、工程内容:

  三、工期要求:

  开工时间为:

  四、工程款结算及付款方式

  1、结算价格:以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米xxx

  五、甲方驻工地代表:

  六、甲方责任

  1、乙方人员、材料进场前,甲方负责提供完善的施工条件,即水通、电通,其费用由甲方承担。

  2、甲方需委派一名专业技术人员,以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工,应及时要求改正,其损失由乙方负责,并负责与其他施工队伍和人员协调工作。

  3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。

  七、乙方责任

  1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计,钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。

  2、材料标准:彩钢板型号

  八、质保事宜

  本工程主结构架(含彩钢材)保用xxx

  九、违约责任

  甲方违约责任

  未按照本合同约定按时支付工程款,甲方应向乙方支付应付未付工程款的`xxx的违约金。

  乙方违约责任:

  1、不按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。

  2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。

  十、纠纷解决办法

  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第二条方式解决。

  1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

  2、向人民法院起诉。

  十一、附则:

  1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  2、本合同签定后,甲、乙双方除单价外如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充协议,作为本合同的补充合同,与主合同具有同等法律效力。

  甲方:xxx 乙方代表人:xxx

  二Oxx年xx月xx日 二Oxx年xx月xx日

施工的合同5

  工程施工合同是业主与承包商确定相互权利义务关系的协议。在施工过程中,一切施工活动都是为了履行合同,在合同的约束和规范下,有关各方协调一致地开展工作,履行自己的职责,进行有效处理的合作,以保证工程项目的顺利进行。但笔者在近几年的工作实践中发现一些承包商往往重合同的签订过程,轻签订合同后的管理,致使一些应得的权利没有及时得到实现。

  有这样一个河道清淤的总价承包工程,合同中明确“除设计发生重大变化或业主另有要求外,承所商应承担±5%的变化风险”,即当工程价款增减超过5%时,承包商是有权获得自超过部分起算的相应增减款额。施中承包商遇到淤质泥土层较厚,结算工程价款超过合同总价的9%。但承包商自签订合同后,就没有把施工实地情况同合同条件进行过对比分析,直至工程竣工验收提交施工资料时,才偶然在合同中发现该项规定,由此造成了一场本可避免的合同纠纷。

  事实上,加强施工合同的管理既有利于承包商取得更多的经济效益,又有利于承包商实现合同的目标,提高自身的社会信誉,从而有利于在工程市场中站稳脚跟,增强竞争力。

  一、要重视合同文件的管理

  合同文件是合同管理的依据。因此,承包商必须详细了解和非常熟悉合同文件。国际上有fidic条款,我国的有关部委也制定了相应的标准合同文件文本,我们水利电力行业制定并颁发了《水利水电土建工程施工合同条件》。

  在施工合同中要尽可能地使用标准合同条款的合同文件,其具有明显的优点,一方面能合理平衡合同有关各方之间的权利和义务,另一方面能公平地在合同各方之间分配风险和责任。合同当事人遵守明确规定的义务,就会在很大程度上避免履约不佳、成本增加、以及由于施工合同各方彼此之间缺乏所需的信任而引发的争端。

  工程承包是一项充满风险的活动。工程实施过程中,由于自然、社会条件复杂多变,影响因素众多,承包商将面临很多投标时难以或不可能完全确定的风险。风险一旦发生,就会导致成本增加或工期延误。因此承包商需要认真研究合同文件,进行有效的风险分析。除了要了解合同文件中已明确规定所应承担的风险外,还要了解那些隐含在合同文件之中的风险。分清有些风险是由于出现不可抗拒的.社会困素或自然因素带来的;有些是由于条款有缺陷引起的;有些是编写合同者有意设置的。承包商进行风险分析的目的,一是能准确地理解合同,区分风险责任,更好地围绕合同目标进行工作;二是通过风险分析,对一些可预测的风险事件作好合理的防范措施,尽可能地避免、转移或减少损失;三是使风险型条款合理化,力争对责权利不平衡条款、单方面约束性条款作修改或限定,防止单独承担风险。

  二、要重视合同的变更管理

  水利水电建设项目投资大,工期长,质量要求高,建设环境复杂,受意外风险的影响大,变更因素多,因此合同变更可能是最普遍的合同管理工作之一,每一项土建工程,或多或少地不免会出现一些工程变更问题。如设计变更,由于施工现场条件变化而使施工的工作项目超出了合同指标的工程范围,实际工程量同招标文件中工程量清单所列工程的增减等。为了使合同能更好地、顺利地执行,对合同的变更是完全必要的,但合同的变更,实质是上对合同的修改,是合同双方新的要约和承诺,对合同实施影响很大。如合同变更有时会引起现场施工的停滞、打乱施工安排、造成返工等损失。为了减少和避免日后发生争议和扯皮,承包商应及时收集好相关变更资料,以确定变更引起的工期和价格的调整,维护自身的权利或获取应得的利益。

  三、要重视合同的索赔管理

  当前工程市场竞争激烈,承包商为了中标,竞争压价夺标,中标合同价往往在该工程计划成本以下。在合同实施中,承包商稍有疏忽,都有可能面临严重亏损的局面。因此,承包商不仅要充分利用自己的经营水平科学管理,控制工程开支,严谨施工组织设计,合理发挥技术和设备的优势,通过自身潜力的挖掘来赢得效益,而且也应通过加强合同的索赔管理来维护自己的利益。

  在工程施工承包中,索赔是承包商要求补偿损失的正当方式,是维护当事人合法利益的一项根本性措施,通过索赔能使承包商在合同实施中的风险得到合理的再分配,使施工合同中的风险分担程度更趋于合理化。

  因此,就承包商而言,寻找施工过程中可能出现的索赔机会,以索赔工作求得增加收入、节约投资,应作为一种经营上的管理活动。如小浪底工程施工过程中,适逢新的劳动法颁布,新劳动法中有如此三条:

  ①每周工作时间由原来的48小时改为40小时;

  ②每月延长工作时间不得超过这30小时;

  ③安排劳动者延长工作时间的支付由原来工资的100%改为150%,休息日由150%改为200%,法定假日由200%改为300%的工资报酬。据此,承包商提出因加班工资的增加要求索赔额外支付的申请,后经业主、工程师、承包商的反复协商,业主同意为经过工程师批准的加班支付额外的报酬。

  承包商在加强施工合同管理的同时,还应做好合同资料和相关的工程技术资料的收集、整理和归档工作。这些工作,不仅是工程竣工验收的需要,而且也是承包商执行合同,处理变更和申请索赔时所需的有力依据。

施工的合同6

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利,依据__________________及其它相关法律、法规,双方平等自愿公平原则,就本工程施工安装及管理工程协商一致,订立本合同:

  一、工程名称:__________________.

  二、工程地点:__________________.

  三、承包方式:__________________.

  四、工程造价:__________________.

  五、工程内容和范围:高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。

  六、合同工期:甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

  七、质量标准:本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工,工程完工后报电力主管部门验收。

  八、工程款项支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。

  九、甲方责任:甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理,清障确保施工车辆畅通,施工现场具备开工条件,并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款,否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行,工程相应顺延。

  十、乙方责任:负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装,保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工,通电正常使用。

  十一、安全施工:乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,严格按有关规定工程操作,如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方应承担因发生的'一切费用,非乙方造成的安全事故,由责任方承担责任和有关费用,因不可引起的安全事故工程损失,工期延误由甲乙双方协商承担。

  十二、解决合同纠纷方式:在执行本合同过程中,如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷,由双方协商解决,经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

  十三、本合同正本______份,副本______份。具有同等效力,甲乙双方各执正本______份,副本______份。其它未尽事宜,由双方另行商定补充。

  甲方(盖章):__________________

  乙方(盖章):__________________

  ______年______月______日

施工的合同7

  发包方:____________________(以下简称甲方)

  承包方:____________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信原则,双方经过充分协商一致,甲方以包工包料的形式发包给乙方,为明确甲乙双方各自的'责任、权力和义务,保质、按期、顺利完成施工任务,特签订本合同。

  一、工程内容

  1、工程名称:____________________

  2、工程地点:____________________

  3、施工面积:____________________

  二、施工质量及验收标准

  1、乙方施工标准按照GB50092—96《沥青路面施工及验收规范》执行。

  2、本工程必须一次性交验合格。竣工路面应坚实、耐久、平整,摊铺厚度均匀。不允许出现开裂、堆移、泛油、剥落、车辙等现象。

  3、未尽事宜,按照国家相关规范、规定、标准执行。

  三、承包价格

  工程合同价为元。人民币大写:合同价包括路面施工所用人工、材料、机械以及税金等费用。

  四、合同工期

  施工工期:_____年____月____日至_____年____月____日,工期为天。

  五、付款方式:

  六、甲乙双方责任与义务

  1、甲方负责协调各方关系,为完成施工任务创造有利条件。

  2、甲方按合同约定支付工程款。

  3、本工程所使用的材料、配料、机械等均由乙方自行解决。

  4、乙方必须强化安全意识,乙方对违章发生的安全事故负全部责任;因违规、违章受到的处罚,由乙方承担;伤亡事故由乙方自己负责处理并承担由此造成的全部费用。

  七、违约责任

  乙方施工的路面如因沥青混合料或铺筑引起的问题,甲方除有权要求乙方无条件返工外,且所产生的一切相关费用均由乙方全部承担。

  八、争议

  甲乙双方履行合同过程中,有争议时协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  九、合同生效

  本协议一式二份,乙方一份,甲方一份,甲方签字盖章后生效,乙方签字盖章生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工的合同8

  甲方(发包方全称):__________________

  乙方(承包方全称):__________________

  为加强施工安全管理,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》以及有关安全环保管理的法律法规,经甲乙双方共同协商,并本着自愿、公平、一致的原则,就乙方在为甲方提供工程服务过程中的安全环保事项达成如下协议。

  第一条工程概况

  一、工程名称:_______________

  二、工程性质:资本性支出工程项目(新、改、扩建设项目)、检维修“√”。(对应划“√”)

  三、投资额:_________________

  四、相关附件:(如工程合同等)

  第二条甲方的权利和义务

  一、甲方的权利:

  1.有权对乙方的资质和安全环保业绩进行审查。

  2.有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行国家安全环保法律法规及甲方和上级有关各项安全环保规章制度。

  3.有权要求乙方针对作业项目制定健康安全环境的安全保证措施方案,并进行审查和备案。

  4.有权要求乙方维护好甲方的安全环保设施、设备和器材。

  5.有权对乙方使用的设备、设施进行安全管理。

  6.有权对乙方施工作业现场的安全环保情况进行监督检查,有权按相关规定进行处罚或其它处理。

  7.发生事故后,有权根据有关规定组织、参与事故的调查。

  二、甲方的义务:

  1.认真贯彻落实国家有关安全环保法律、法规、标准及规范和甲方及其上级有关安全环保规章制度。

  2.对乙方进入甲方区域作业的人员进行入厂安全教育及办理相关入厂手续。

  3.在作业前应对乙方进行安全交底,如向乙方提供与乙方作业相关的甲方的有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。

  4.为乙方提供工程合同中规定的安全作业需要的环境条件。

  5.发生事故后积极组织抢险,防止事故扩大。

  第三条乙方的权利和义务

  一、乙方的权利:

  1.有权对甲方的安全环保工作提出合理化建议。

  2.在日常作业中,对甲方违章强令乙方冒险作业,有权拒绝执行;对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。

  3.有权要求甲方提供符合安全施工作业的环境条件。

  4.有权要求甲方在作业前进行安全交底,提供有关有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。

  5.发生严重危及乙方人员生命安全的不可抗拒紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。

  二、乙方的义务:

  1.严格按照“安全第一,预防为主”的安全工作方针,强化施工作业人员安全环保意识,服从甲方相关部门的安全管理。

  2.必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,严格遵守国家有关安全、消防、环保方面的法律法规及甲方和上级的各项安全环保规章制度。

  3.根据工程服务安全施工作业的需要,乙方应在安全评价的基础上根据甲方要求编制《安全风险评价报告书》,针对施工作业项目制定健康、安全、环境措施方案,经甲方审批并备案。

  4.乙方应编制并提供的相关资料:

  (1)安全组织机构及网络图、安全工作计划、安全防火主要负责人和安全专业人员名单及联系方式;(2)安全教育与培训;

  (3)现场安全检查和日常检查;

  (4)现场安全施工的协调;

  (5)现场安全卫生与急救;

  (6)现场运输与交通安全;

  (7)高处作业与脚手架;

  (8)用火作业与消防;

  (9)起吊作业;

  (10)有毒有害作业与防护;

  (11)施工用电安全;

  (12)现场照明;

  (13)粉尘作业防护和噪声防护;

  (14)有限空间内作业;

  (15)防暑降温与防寒防冻;

  (16)废料、废气及废水的处理和排放;

  (17)安全施工措施的编制与批准;

  (18)事故报告与调查处理;

  (19)其它。

  5.在作业前要组织所有参加作业的人员接受甲方的入厂安全教育,同时,乙方要对直接参加施工的人员有针对性地进行安全教育培训,内容包括安全施工方案和安全施工方法、企业的'安全注意事项和规章制度、作业现场的危险性及安全措施、作业可能发生的事故和应急方法等,并进行安全培训考试,考试合格者方可进入施工现场从事作业。

  6.特种作业人员必须具有相应的资格证书。

  7.在作业前,必须按甲方有关规定办理与施工作业相关的各种票、证、书,如动火票、临时用电票、高处作业票、进车票、动土票、进入有限空间作业票等,要按照票、证、书及施工方案落实安全措施,并严格执行各种安全规定;作业人员要随身携带各种票、证、书,以备检查。

  8.在施工区域内搭建临时建筑物应事先提交申请,并有具体区域相邻建筑、管线位置图,经甲方有关部门审批后方可搭建。

  9.在施工作业现场必须设有安全警示标志,施工作业现场危险区域,夜间设红灯警示。

  10.严禁进入非施工作业区域或场所,不得乱动乱碰或拆卸甲方任何设备零件或附件;自觉维护作业区域内的建构筑物、设备管线和安全消防设施,在作业中可能对其构成影响和威胁时应立即提出并采取妥善措施予以保护。

  11.进入施工作业现场的各类人员,必须按规定着装、配戴安全帽,特种作业人员必须按特殊工种配备劳动保护用品。

  12.未经允许,不准占用消防通道,需占用或破路工程,必须按有关规定办理手续,在规定时间内完工后,立即恢复道路的正常使用,以保证消防通道畅通。

  13.发现作业过程中有不安全行为、隐患、重大险情,应采取有效措施及时处理并报告甲方。

  14.发生事故时,应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大,并按要求及时上报事故。

  15.不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

  16.承担所属施工作业人员的工伤保险以及施工期间的自有及租用设备的保险责任。

  17.施工中产生的废水、废气、废渣以及废料,必须达到环保排放要求方可排放或按要求回收,存放到指定场所。

  18.产生噪声污染的工程项目,施工前必须采取消音措施,达到环保要求后,方可施工。

  19.在环保设施施工中影响环保设施正常运行、穿越或迁移污水管线等必须经有关部门批准,方可施工。

  20.注重文明施工,做到工完料净场地清。作业结束后,须经甲方安全环保部门和施工主管部门及上级部门检查验收签字。

  21.乙方招用的分包商,应经甲方审批认可,并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格。从事特种作业的人员必须经过专业培训并取得特种专业资格证书。乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担。

  第四条违约责任及处理

  一、甲乙双方违反本协议要求,未造成事故时,依据协议约定对违约者进行处理(包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等)。

  二、甲方违约造成的事故,甲方承担全部责任,并按规定追究有关人员责任及上报。

  三、乙方违约造成的事故,乙方承担全部责任,并按规定追究有关人员责任并报告甲方;由于乙方工程质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故,由乙方承担全部责任。

  四、甲乙双方共同违约造成的事故,按双方责任大小承担相应责任,并按规定追究有关人员责任并上报。

  第五条发生事故时,甲乙双方均有抢险救灾的义务,所发生的费用由责任方承担。

  第六条发生事故,由事故责任主体单位上报事故;经事故调查确认责任;事故报告和调查应按照国家和上级的有关规定进行。

  第七条由于不可抗力造成协议项目施工作业事故及产生的损失,由双方各自承担相应的损失。

  第八条对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报,一经查出,按有关规定处罚,情节严重的,取消其进入甲方市场资格。

  第九条纠纷解决的方式:本协议履行过程中发生的任何争议纠纷,双方应通过友好协商方式解决。如协商不成,按工程服务合同所约定的争议解决方式解决。

  第十条本协议是工程服务合同的重要组成部分,与工程服务合同具有同等法律效力。

  第十一条本协议与工程服务合同的实际履行期限一致。如果主合同因故需要变更期限,本协议相应与之变更至相同期限。

  第十二条协议中的有关名词如违章、事故、不可抗力等,按国家的法律法规的规定解释。

  第十三条针对协议需明确的具体安全环保要求另行说明。

  第十四条本协议自双方签字盖章后生效。

  第十五条

  本协议一式四份,甲方三份,乙方一份。

  甲方代表(签字):_____________乙方代表(签字):______________

  甲方安全环保负责人(签字):___乙方安全环保负责人:(签字):__

  甲方工程建设负责人(签字):___乙方工程建设负责人(签字):____

  _________年_________月________日________年_________月________日

施工的合同9

  发包方(甲方):___________

  承包方(乙方):___________

  经过乙方详尽踏勘现场,根据国家相关法律法规并结合本项目的实际情况,为明确甲乙双方在施工过程中的权利、职责和义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量完成工程任务,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上,经双方友好协商,签定此施工合同,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:___________

  2、工程地点:___________

  二、工程承包范围:

  承包工程范围:土方开挖、桩基工程、基坑支护、降水工程、入户门、墙地砖、石材等。

  三、合同工期:

  双方商定,该工程合同工期为240个日历天,从甲方通知之日起算。

  四、合同计价及付款方式

  1、双方商定,采用总价包干合价¥12800000.00元(大写:壹仟贰佰捌拾万元整)含各项措施费、管理费等。

  2、上述包干总价包括承包方所有人工费、材料费、机械费、管理费等一切费用,不再作任何人工、材料调差。

  3、付款方式:

  ①乙方进场后三天内甲方在___年3月15日前向乙方预付工程款人民币¥2160000.00元(贰佰壹拾陆万元整);

  ②在乙方正常施工一个月后,甲方在__年5月10日前再支付给乙方人民币¥1680000.00元(壹佰陆拾捌万元整);

  ③在乙方安全正常施工40天后,其所建工程经甲方检验合格后,在__年6月1日前,再通过网上银行转账的方式支付给乙方人民币¥4680000.00元(肆佰陆拾捌万元整);

  ④经甲乙双方协商,甲方需在__年7月1日前,在支付给乙方工程款人民币¥3640000.00元(叁佰陆拾肆万元整);

  ⑤四次共计付款人民币¥12160000.00元(壹仟贰佰壹拾陆万元整);

  乙方每15日报1次工程量由甲方审核,工程量计价方式按照双方签订合同时约定的工程单价套用已完工程价款进行工程量计价。但对约定的'工程量和工程单价不做调整,在已经约定的工程单项方面不做经济签证,甲方在收到乙方报表的5个工作日内完成审核,甲方审核完成乙方报表后3个工作日内按已完工程量进行工程款项拨付。

  工程完工后,乙方提交全部竣工资料,申请甲方验收。余款5%作为工程质保金,在验收合格后的1年内无质量问题在__年3月15日前1次性无息支付。

  五、工程质量及验收:

  1、乙方承担该项工程必须严格按施工图纸施工,按现行国家规范操作,甲方按现行国家质量标准验收,工程验收质量标准为合格。

  2、在进行施工及工程竣工验收过程中,如乙方施工质量不合格,则由乙方自行返工或修补,所发生的工料费全部由乙方自行负责,由此而造成的工期延误,乙方应承担违约责任。

  3、在整个施工过程中,乙方应严格按甲方提供的施工图及设计说明技术要求施工,乙方无权更改设计文件。若发现施工图有误时,须经甲方技术核定后执行。

  4、本工程执行正规报建工程的检查监督、验收程序。如发生1次未经甲方检查或验收而进行下道工序施工,处以5000元罚款。

  六、合同价款调整:

  1、合同价款调整原则必须以发生的设计变更和甲方工程部、技术部所签的技术核定单为经济签证依据。

  2、定额中包括和未包括的特殊专项检测、试验项目,发生的相关费用均由乙方自行全部承担。

  七、甲乙方工作

  1、甲方工作:①负责提供设计图纸及相关技术交底;②负责提供水电接口,水电费不在合同总价内;③负责协调与物业公司的衔接;④负责协调与装修公司的衔接;⑤负责提供原有建筑图纸。

  2、乙方工作:①负责提供管理人员名单、相关人员资质证书(验原件收复印件)②具体负责与物业公司、装修公司衔接并承担相关费用;③负责编制总进度计划及月、周计划并报甲方;④负责协调处理扰民及民扰工作;⑤如有装修公司穿插作业,牵头负责现场安全文明工作;⑥为了保证工程进度完成,在合理条件下有义务配合装修公司穿插工作;⑦如有损坏别墅区内道路、景观、设施等应积极与物业公司联系、沟通、协调,由乙方承担全部费用;⑧负责原有建筑的成品保护工作;⑨负责施工现场安全文明工作。

  八、违约责任:

  1、因乙方自身原因影响该工程不能按本合同约定的工期完工,每延误一天,乙方承担延期费用20xx.00元,累进计算;

  2、因乙方原因工程质量不能达到国家质量验收标准,乙方除负责返工达到规定标准外,同时承担因返工修复延迟的工期责任,并同时承担全额发包人因此而造成的一切直接和间接经济损失及法律责任。

  甲方:___________

  签字:___________

  ___________年___________月___________日

  乙方:___________

  签字:___________

  ___________年___________月___________日

施工的合同10

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,为明确双方责任,维护双方合法权益,经双方充分协商,特签订本合同,希甲乙双方恪守信用,共同遵守。

  一、工程概况、规模:

  甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。

  二、承包形式及承包工作内容:

  1、包工包料,施工用的各种工具及设备由乙方自备。

  2、承包施工工作内容:通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

  三、工程质量:

  必须保证所有管道通畅无堵塞现象,必须按国家现行验收标准验收,必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

  四、安全责任:

  乙方在施工中必须遵守安全操作规程,文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关,由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

  五、结算价格及付款方式:

  本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。

  六、材料:

  1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500*500*50。

  2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

  3、本预算不包含建渣外运。

  七、违约责任

  1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

  2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

  3、乙方的'施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。

  4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。

  5、为确保工程质量,乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

  6、甲方应配合乙方组织施工,如甲方原因及第三方(联通公司,广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动,工期顺延。

  八、其它约定

  1、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。

  九、有关事宜

  本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。双方签字生效。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:乙方:

  xx年xx月xx日

施工的合同11

  甲方(承建方):_______________________

  乙方(施工方):_______________________身份证号码:_______________________

  自汛期以来,受强降水影响造成我村16组、14组、5组、9组共计5.5公里砂石路严重损毁,11组道路垮塌,对村民出行及农副产品运输造成重大影响,急需解决百姓出行问题,经甲乙双方协商,达成如下协议:

  一、施工范围:耀英坪村14组、16组、5组、9组水毁路段。11组垮方路段。

  二、施工方式:水毁砂石路用挖机对损毁路面进行整修,用火石渣填平,16组三处涵管进行填埋,两边水沟进行清理。11组垮方做挡墙。

  三、施工时间:自施工之日起一星期内竣工,雨天顺延。

  四、工程造价:挖机费用8000元,涵管费用2000元,火石渣山本及运输费用5000元,做挡墙17000元合计32000元。

  五、支付方式:工程竣工后经甲乙双方组织验收,施工达标,报账后进行工程款支付,若施工质量达不到相关标准,则不予支付。

  六、其他:施工期间安全问题由乙方全权负责,同时乙方负责做好在施工时的照片采集(同一参照物地点,施工前、施工中、施工后照片)。施工质量由甲方现场监督,监督人员有田大杰、张怿、元小林、胡朝照。

  七、其他未尽事宜由甲方双方协商解决。

  八、此协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方签字(盖章):_______________________乙方签字(盖章):_______________________

  ________年________月________日-________年________月________日

施工的合同12

  甲方:______________乙方:______________

  就基站机房土建施工事宜,双方以平等、互利的原则达成如下协议:

  一、承包方式:甲方采取包工不包料的承包方式,把整个土建施工项目承包给乙方。

  二、承包内容:

  1、按设计图纸文件的所有内容;

  2、施工现场的临时工棚;

  3、建筑物四周散水外1米的场地平整。

  三、承包的总价款:1、甲方采取一次性包死的方式,总价为元。(大写:);2、该价款包括施工班组简易人身保险。

  四、付款方式:

  1、开工前付仟元。

  2、基础大脚完成后付

  3、地梁完成后付仟元。

  4、柱及砌砖完成后付

  5、主体封顶后付仟元。

  6、装修完成后付仟元。

  7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。

  五、工期:

  1、自工开之日起45天内完成;

  2、本工程开工期为月

  3、乙方每提前壹天,甲方奖励反之,罚款元。

  六、甲方的责任:

  1、甲方向乙方提供完整的`图纸两套;

  2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;

  3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;

  4、施工的关键部位及技术要求较高的部分,甲方应派专人指导。

  5、甲方保证进度款的支付;

  七、乙方的责任:

  1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;

  2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;

  3、乙方负责砼部分的养护;

  4、乙方不得以任何理由中途停止施工,如乙方中途退出施工,则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给,并罚违约金壹仟元。

  5、乙方需按现行规范施工,保证工程的质量,如因施工而出现的质量事故所造成的损失,由乙方承担损失,损失的金额,甲方有权从承包总价中扣除。

  甲方:______________乙方:______________

  日期:______年______月______日

施工的合同13

  甲方:

  泾县第二中学乙方:吕立新

  甲方因维修新运动场1号、2号铁大门、自来水安装、1号、2号铁门地轨改建、维修铁大门口地坪现浇的需求,委托乙方施工,为明确各自的`权利和义务,经甲、乙双方协商达成如下合同:

  一、工程地点:泾县第二中学运动场。

  二、主要工程内容:新制运动场

  1、2号铁大门、地轨改建、自来水安装、现浇地坪。

  三、工程造价:

  1、运动场1号铁门为7.8米×2.6米×280元=5684元

  2、运动场2号铁门为8米×2.2米×280元=4928元

  3、运动场

  1、2号铁大门地轨部长34米×25元=850元

  4、安装运动场自来水、挖沟、回填、焊接总长144米×16元=2304元

  5、现浇运动场

  1、2号铁大门口地坪为3.264立方米×700元=2284.8元

  6、运动场新制铁厦门改建地轨、自来水安装总造价为16050.80元

  四、工程日期

  在具备施工条件的前提下,乙方在60个工作日内完成该项工程,若有特殊原因不能正常施工的情况下,由甲、乙双方商定延期。

  五、施工安全

  1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

  2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

  六、工程验收

  工程结束在具备竣工验收条件时,乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

  七、收款方式

  本工程在施工期间,所有材料款、工时费用款由乙方垫付,工程完工后,由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

  八、其它事项

  1、在工程前及施工过程中,甲方应积极配合和提供方便,保证必要的施工条件。

  2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  九、本合同一式肆份,双方各执贰份。

  甲方单位(签字盖章):乙方单位(签字盖章):

  年月日

施工的合同14

  发包方(全称):

  承包方(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程施工事宜协商一致订立合同。

  一、工程基本情况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、工程承包范围;

  1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围内的所有内容;

  2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;

  3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长,并保持良好的景观效果。

  三、工程施工期限:

  共议定自20xx年4月15日开工,至20xx年6月1日全部完工(强遇雨、雪或发包方原因不能施工时,发包人应给予工期延期)。

  四、工程质量标准:合格

  在工程进行中,承包方应按照本工程施工详图,根据图纸说明精心施工,认真执行施工及验收规范,做好隐蔽工程、分项工程的验收工作,如因施工原因造成的质量不按要求而发生的返工费用,由承包方负责。

  五、材料和设施供应

  凡包工包料的材料由乙方负责采购调运进场,承包方保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求的原则。

  六、工程价款、结算及付款方式:

  1、工程价款及结算方式:壹仟捌佰贰拾玖元整(¥361829),所有综合单价下浮18%后作为结算综合单价,结算时按甲乙双方现场实际验收数量为准,验收时严格按相关规范规定执行,若误差超出图纸设计规格不另增加费用(甲方同意变更除外),若实际规格小于误差允许范围按相应市场价比率下浮后作为结算综合单价。税金由甲方统一支付,乙方开具发票(其中苗木发票为结算总金额的80%,甲方承担此项开票金额2%的税金,安装费发票为结算金额的20%,税金由甲方按规定支付。)

  2、付款方式:甲方收到后,由总经理组织验收组、签证组一个月内共同现场核实品种、规格、数量,并验收合格后,两个月内审计结束付至结算造价的70%(发票开具后),余30%一年养护质保期满后一次性付清。

  七、组成本合同的文件

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标及其附件

  4、标准规范及有关技术文件

  5、图纸

  6、工程量清单

  7、工程报价单或预算书

  八、双方的权利和义务

  1、工程师:在工程施工中,发包方委托签验隐蔽工程,承包方指派王志军为工程项目负责人,承包方应接受发包方对绿化工程养护的监督考核。

  2、发包方工作:做好施工场地的“三通一平”,图纸会审及设计交底,协调处理地下管线、邻近建筑物,古树名木的保护工作

  3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物;提供施工组织设计和进度计划。

  九、种植要求

  种植地平整要符合设计意图和种植标准,苗木要保证质量,由发包方负责人验收合格后,方可进行栽植,按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。

  十、工程验收

  1、竣工报告:承包方在工程竣工后报请验收,发包方组织进行验收并出具意见,承包方根据验收意见进行整改。

  发包方收到承包方递交的竣工报告及结算资料后10天内进行核实,发包方确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。

  发包方收到竣工结算报告及结算资料后10天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,由发包方承担违约责任。

  十一、工程变更

  承包方在工程变更14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下列方法进行:

  1、合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款;

  2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

  3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。

  十二、验收标准

  工程施工验收标准:《吉林省城市园林绿化工程验收规定》及国家有关验收规范。

  十三、质量保修

  1、养护期(既质量保修期)为

  2、养护管理:养护管理期间,苗木死亡的,由承包方重新按原设计品种、规格更换补植。如发包方人为因素造成苗木死亡的,由甲方承担。

  十四、合同解除

  1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除合同;

  2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行;经承包方催要,发包方仍不支付工程款,承包方有权解除合同;

  3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者以分包的名义分别转包给人,发包方有权解除合同,因不可抗力致使合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同

  4、因一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同;

  5、一方依据本条2、3、4款的约定要求解除合同的,应当书面通知对方,并在发出通知的前7天告知对方,通知到达对方时合同解除;

  6、合同解除后,不影响双方在合同中的约定、结算和清理条款的效力。

  十五、合同的终止

  发包方、承包方双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程、质保期满后,本合同即告终止。

  十六、安全施工

  承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包方安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用,由承包方承担。

  十七、违约责任

  发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自己的义务,若一方违反合同约定、需支付另一方违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。

  十八、争议的解决

  1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,依法向所在地的相关部门提起诉讼。

  十九、合同的生效与份数

  1、合同订立时间:

  2、合同订立地点:

  3、本合同一式发包方保存份,承包方保存份。

  甲方(盖章):       乙方(盖章):

  地址:            地址:

  法人代表(签字):      法人代表(签字):

  承办人:           承办人:

  开户银行:          开户银行:

  帐号:            帐号:

  电话:            电话:

  担保人(盖章):

  签订日期:  年  月  日

施工的合同15

  甲方:__________

  乙方:__________

  为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益。

  1、乙方开工前,甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的水平高差点。

  2、乙方在施工中,若需要对相关地段进行封闭施工时,甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。

  3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好,造成停工、误工及机械所产生的.费用全部由甲方承担。

  4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查,协商、协调现场存在的技术及存在问题。

  5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准,双方记录一致,必要时拍摄图片保存。

  6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。

  7、其他费用按电力工程造价20xx年版本软件定额标准支付。

  8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。

  9、承包范围:

  10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。

  11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。

  12、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担,由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。

  13、乙方工程竣工前,所涉及工程的电器、设备等的检测报告所需费用由甲方承担。

  14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。

  15、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。

  16、本协议一式两份,甲、乙双方各一份。

  甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

  代表人(签字):__________代表人(签字):__________

  签订地点:__________签订地点:__________

  日期:___________日期:___________

【施工的合同】相关文章:

施工施工合同04-08

施工施工合同15篇04-12

施工施工合同(15篇)01-01

施工的合同08-17

施工合同03-06

施工的合同11-17

劳务合同施工合同01-07

建筑施工合同08-10

水电施工合同08-25

承揽施工合同08-16