工程施工合同(汇编14篇)
随着法律观念的日渐普及,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编帮大家整理的工程施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
工程施工合同 篇1
(甲方)建设需要,经同意委托由_____建设有限公司(乙方)负责施工,双方除遵守国务院颁发的'建筑安装工程承包合同条例外,并结合本工程具体情况,特订本施工合同,共同遵守执行。
一、工程内容
工程开竣工日期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
工程地点:_____新畅南路5号
二、承包方式:
按规定实行包工包料
三、付款办法:
1.合同签订后工程款一次性结清,同时乙方开具工程款发票给甲方。
2.乙方开户银行:工商银行_____蠡园开发区支行账号:11030233
四、材料供应:
工所需材料由乙方组织供应。
五、工程变更:
乙方应按照图纸为依据组织施工,如果实际需要变更,甲方必须办妥相关工程变更手续,并作为增加工程量依据重新计算工程造价。
六、工程质量:
1.依照施工图纸,施工说明,国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。
2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担,如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。
3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访,如果施工不善乙方应负责修补或返工。
七、工程竣工验收:
乙方在竣工前应做好自检,竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。
八、双方责任:
甲乙双方协同对职工加强安全生产教育,如乙方出现安全事故有乙方负全责。
九、本工程:
甲方指定_____为工程负责人
乙方指定_____为工程负责人
双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。
十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。
十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇2
发包方(以下简称甲方)__________________
承包方(以下简称乙方)__________________
根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:__________________.
2、工程地点:__________________.
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造价
工程造价为:__________________元整
五、质量标准
1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)
(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
1、本工程计算编制原则:按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定:人工工资按__________________计取,材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的'爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。
十、违约责任
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同 篇3
原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街__________号楼__________室,邮编:________________电话:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,职务总经理,住__________市__________区__________号,邮编:______________电话:_____________
案由:_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元,延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;
2、以上金额截至____年_____月_____日,逾期支付,则以 ______________ 元为基数,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的'某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款,保修期自竣工之日起______个月,项目最后的结算金额为_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致
__________市__________区人民法院
具状人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇4
建设单位(甲方):_________________
施工承包单位(乙方):_________________
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
工程名称:_________________
质量要求:_________________
工程造价:_________________
本合同全部工程施工预算造价为人民币¥:_________________元
工程期限:___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙双方的责任与权利:_________________
一、甲方在开工前应解决施工用地,解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计,如在施工中由于乙方本身原因造成的.停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。
五、在组织施工过程中,乙方应对施工现场人员进行安全教育,做好设施安全防护,如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。
六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费,乙方应承担责任如数偿还相关费用。
合同份数及相关说明:_________________
一、本合同一式两份,甲乙方各执一份;
二、本合同自双方签订之日生效。
三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。
建设单位(甲方)签章:_________________
施工单位(乙方法人)签字:_________________
_______________年__________月__________日
工程施工合同 篇5
甲方:______省_____市_____建筑公司 乙方:_____(身份证:____________________)
为优质、高效完成_____二级公路第五合同段工程的施工,充分发挥各方优势,经甲乙双方平等协商,甲方将_____二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:
一、合作项目工程名称_____二级公路第五合同段(昔董至瓦晓段)
二、工程技术承包范围
1)工程施工复测及相关资料编制。
2)工程施工放样及相关资料编制。
3)工程试验及相关资料编制。
4)工程质检及相关资料编制。
5)工程计量及相关资料编制。
6)工程变更及相关资料编制。
7)工程施工技术及工程的.现场管理。
8)工程施工工艺及工序的控制。
9)工程竣工资料的编制。
三、合同工期
1)从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
2)双方拟定施工合作时间为_____个月,即从________年_____月_____日到_______年_____月_____日,工期共_____个月。
3)以上合同工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。
4)竣工资料编制时间为_____个月。
5)若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成,乙方不负任何责任。
6)如工期超出_____个月,甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
1)施工投标工程技术费:甲方投标工程总价,扣除第100章费用及工程备用金后按_____%计。
2)工程变更增加工程技术费:在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按_____%计。
3)工程中的非计量增加工程技术费:按该款项_____%计。
4)前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币,则甲方支付给乙方_______元人民币;若超出则按前两项计算。
5)工程延期费:超出双方约定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民币的工程技术费。
6)施工复测费:__________元人民币/每公里。
7)竣工资料编制费:__________元人民币。
工程施工合同 篇6
一、合同协议书
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工合同
2、工程地点:湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路12号远大医药工业园内
3、工程承包范围
承包范围:建设单位要求配合室内设备安装基础施工、洞口封堵、室外部分零星设备基础、管道支架基础及日常零星维修工程等
4、计划工期
开工日期:20xx年10月30日
竣工日期:20xx年12月30日
工期总日历天数60天。
5、质量标准
工程质量标准:质量评定以设计单位或建设单位提供设计图纸中设计质量评定规范和招标文件中施工及验收规范为依据。乙方确保本工程质量合格。
6、计价方式与合同价格
6、1本合同采用计价方式为以20xx年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建文【20xx】214号)标准规定进行计价,工程取费只计取直接费、规费和税金。结算时工程量据实结算,主材单价参考当期或最近一期黄石市信息价。
6、2合同总价:肆拾伍万元整,人民币(45万元),除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减而变更价款外,合同价格不作调整。
7、付款方式
1)每月支付一次工程款,将每月已完零星工程汇总后,报建设单位及单项工程负责人审核确认工程量,经审计部门审核完成后,支付已完工程量造价的95%,余5%作为工程保修金,一年后付清。其中,每月单次支付工程款金额大于8万元(含8万元),支付方式为50%承兑,50%现汇;支付工程款金额小于8万元,支付方式为现汇。
8、组成合同的'文件
8、1组成本合同的文件包括:
(1)双方在履行合同过程中形成的由双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式文件;
(2)合同协议书及其附件;
(3)中标通知书;
(4)技术条款;
(5)通用条款;
(6)图纸和建设单位确认的工程量;
(7)投标书和招标文件;
(8)双方认可的其他合同文件。
8、2合同各组成文件能够互相解释,互为补充与说明。各组成文件之间出现不一致的,按上述文件的排列顺序进行解释。如依照前述文件顺序无法得出明确的解释,在不影响工程进度的情况下,承包人同意由发包人进行合理的解释。
9、发包人指定的发包人代表为沈璐;承包人指定的项目经理为夏军。
10、其他约定:施工用水电由甲方提供,水电费用由乙方承担,并从乙方的当期进度款中扣回;水单价按2、00元/吨,电单价按1、50元/kwh;现场用水用电总量按甲方出具的收费单(全部费用)为准。
11、合同生效
11、1合同订立时间:
11、2合同订立地点:
甲方:
乙方:
工程施工合同 篇7
合同编号:___________
签约时间:__________________________________
发包人(全称):(以下简称甲方)____________
承包人(全称):(以下简称乙方)____________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,订立本施工合同。
第一条工程概况
1、工程名称:________________________。
2、工程地址:________________________。
3、工程内容:________________________。
4、工程做法:________________________。
5、承包范围:________________________。
6、承包方式:乙方包工包料。
7、进场材料:________________________。
8、工期:本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。
9、工程质量:________________________。
第二条合同价款、付款方式及结算
1、合同单价:________________________。
2、合同总价款:______________________。
3、付款方式及期限:__________________。
4、计算原则:________________________。
第三条甲方责任
1、甲方根据合同要求及时付款,因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。
2、甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收。
3、开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
4、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
5、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担应费用。
6、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应应审批手续。
7、开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理,如以后出现损坏由乙方负责。
8、协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第四条乙方责任
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保,成品保护费用由乙方负责。
7、做好现场安全文明施工,否则甲方有取追究乙方责任,并按施工现场管理制度执行。
第五条关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,工期顺延。
3、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第六条工程验收
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收;
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,但由此造成停工,工期顺延。若复验合格,甲方应承担复验费用;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担。
3、对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按延期交付的标准支付违约金。
4、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资料;
5、双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程现场的`全部安全,严把火灾关,如引起火灾全部损失由乙方承担;
6、本工程自验收合格双方签字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于年,保修期限为年。
第七条违约责任。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元/天计算,支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款,每延期一天,按付款额的0、1%支付滞纳金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元计算,向甲方支付违约金。
第八条不可抗力
由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时,不履行方应在7日内通知另一方,并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同,免除违约责任。
第九条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
第十条补充条款:___________________________________。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________
法定代表人:____________________法定代表人:____________________
经营地址:______________________经营地址:______________________
委托代理人(签字):____________委托代理人(签字):____________
电话:__________________________电话:__________________________
传真:__________________________传真:__________________________
开户银行:______________________开户银行:______________________
日期:__________年______月____日日期:__________年______月____日
工程施工合同 篇8
甲方(全称):(简称:甲方)
乙方(全称): (简称:乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:苏地20xx-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼)
工程地点:苏州高新区马运路北,滨河路东天之运花园 工程内容:外遮阳制作供货和安装
二、工期要求
根据现场实际施工进度要求
四、质量标准及质保期
工程质量标准: 合格 ; 质保期: 贰年
五、合同价款
单价:252元/㎡,图纸面积为2851.68㎡
总价:(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)¥718623元整乙方组织生产前,须现场测量窗户尺寸,并向甲方出具实测尺寸清单,甲方认可后方可组织生产,此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据,亦作为本合同的`补充,具有同等法律效力。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款、本合同补充条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立地点: 苏州
本合同双方约定 签字盖章 后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 篇9
合同编号:_________________
发包方:(甲方)_____________________
承包方:(乙方)_____________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程项目:
(一)工程名称:________________________
(二)工程地点:________________________
(三)工程内容:________________________
(四)承包范围:________________________
(五)承包方式:________________________
(六)承包单价:________________________
二、工程合同造价(含应纳税费):___________________________
三、工程工期:
施工工期为_________天,自_________年_________月________日至________年________月________日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。
四、工程质量标准和保修期:
(一)工程质量必须符合国家标准gb5768-1999《道路交通和标线》和行业标准jgj100-98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。
(二)保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_________年,反光标牌保修期为________年,其余保修期为________年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内,如发现施工及材料质量问题,乙方负责免费及时维修。
五、材料设备供应:
(一)工程所需材料:由负责采购至施工现场施工。
(二)工程材料要求:_________________________
六、工程款支付和结算方式:
工程竣工甲方验收合格后,甲方向乙方支付________%工程款;乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后,甲方向乙方支付_________%工程款;余下的工程款,待保修期满年后一次性付清。
七、双方责任
(一)甲方责任:
按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
(二)乙方责任:
1.收图后,在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场;
2.按施工规范做好施工质量、安全管理,指定安全防火责任人;凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并报告甲方及有关部门;
3.做好施工原始记录,按甲方要求报施工计划和完工报表;
4.委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题;
5.施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担;
6.施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时,应立即书面通知甲方和设计单位到现场进行处理;
7.工程竣工天内完成场地清理,保质保量、按时交付甲方。
八、工程验收:________________________
九、违约责任:
(一)甲方违约责任:
甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的工期顺延,实际工期以甲方确认为准。
1.不按期交出施工场地、接通水、电源;
2.因图纸或设计变更未及时送达乙方;
3.逾期组织验收;
4.其他甲方原因造成的。
(二)乙方违约责任:
1.乙方提供的用料与约定不符的`,乙方必须无条件更换为与约定相符的用料,且工期不顺延。
2.乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付合同总造价________%的赔偿金。
3.如因乙方质量原因无法通过交警部门验收,乙方须及时无偿返工,工期不顺延,并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
十、其它约定条款:
(一)乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知乙方。
(二)在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责。
(三)甲方提供施工及生活用水源、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方支付。
十一、争议解决办法:
本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第________种方式解决:
(一)向武汉仲裁委员会申请仲裁;
(二)向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同期限及时效
本合同自双方盖章签字之日起生效,至工程竣工验收付完款保修期满后止。本合同正本________份,双方各执________份,均具同等法律效力。
建设单位:_________(盖章)施工单位:_________(盖章)
签约代表:_________________签约代表:_________________
签约日期:______________年______________月_____________日
工程施工合同 篇10
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:
一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70%;甲方不出资,负责管理及项目的'签订、收款等工作,甲方占利润的30%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
甲方(盖章) ___________ 乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
工程施工合同 篇11
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经甲乙双方共同协商,甲方同意将下列工作承包给乙方完成,为了更好地完成此工作,双方同意签定此合同。合同条款及内容如下。
一、工作内容与劳动报酬。
(1)地下负二层砌水沟、地面砌砖坎分格,人工费单价元/米。水沟按双边计算。
(2)地下室负二层地面30cm厚找平混凝土浇筑,要求浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工费单价元/立方米。
(3)地下室负二层地面10cm厚找平混凝土浇筑,要求人工浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工费单价元/平方米。
(4)水沟抹灰,要求水沟底最溥处厚度5cm,按1%坡度找坡,表面用水泥粉压光,水沟口要抹成放盖板的子口,水沟口要平直光滑。人工费单价元/米。
(5)集水坑抹灰,口部做法与水沟口一样,人工费单价元/个。
(6)不浇混凝土的人防门口地面做水泥砂找平及四周抹灰,要求灰面光面。人工费单价元/平方米。
(7)水沟盖板铺设及刷黑色油漆。人工费单价元/块。
(8)墙脚水泥砂踢脚线抹灰。要求线口离地12cm,厚度9mm,表面水泥粉压光。人工费单价元/米。
二、施工质量标准及承包责任要求。
(1)以上单价包括施工工艺上必须进行的水平线弹设,混凝土厚度定点的费用,以及水沟边按混凝土厚度定出标高的灰条抹灰费用。
(2)以上单价包括商品混凝土施工的输送泵管接拆及清洗用工。
(3)乙方必须在此单价内承担地下室地面工程的一切手尾工作,包括防火门框脚及其它一切地面手尾修补。
(4)地面水泥砂施工技术及质量必须符合以下要求:
1、根据水沟位置,分设地面找坡方向,然后定出地面标高灰饼,灰饼间距2米设置一个。
2、地面做4cm高分水坡面,水沟完成面宽度20cm,坡向集水坑,不得有积水。
3、浇砼要分段浇筑,每段均按同一个方向浇筑,使得混凝土能同一个方向先后凝固,方便面层找平。表面找平时,有积水的地方要吸光表面水,然后补充砂浆,用铝合金方刮平。避免积水的地面凝
4、待混凝土开始凝固可以站稳人脚时,即对混凝土表面进行打磨,洒水泥粉,固后起皮。
5、完成地面不得有积水,不得起皮,表面平整度允许偏差5mm。地面墙脚必然后再压光。须平整,且不能污染墙面。
(5)如地面完成后有大片的积水或地面起皮或地面起砂眼面,则按每个位置处罚100元。
三、施工进度要求及工资发放方式。
乙方按甲方要求从地面定点开始,20天内完成本合同的(1)至(5)项内容,(6)至(7均数)项何时完成则何时才能进行工程量结算。如乙方无法按甲方要求进行施工,甲方则有权终止施工合同。
由于该合同工程施工期较短,人工费结算一次性完成,在整个地面完成,包括所有手尾工程全部完成后,10天内结算人工费。
乙方当施工完成每项工作内容时,应及时通知主管施工员、项目部质量检查小组对完成的工程进行质量验收,验收合格才有资格进行结算。如上述验收人员发现施工质量不合格,项目部会发出质量整改通知给乙方。乙方应及时对质量毛病进整改,整改完毕后再通知主管施工员及项目部质量检查小组验收,验收合格经得上述有关人员签名确认才给予结算。
工程量计算方法:按实际地面的可见面积计算(地面+高低差面),浇砼地面按30CM砼地面的`实际计算量。
四、甲乙双方责任及施工条件
(1)甲方提供施工场地及施工材料。
(2)甲方提供混凝土输送泵、混凝土磨面机、砂浆搅拌机、运输手推斗车。
(3)甲方提供施工照明所需的电灯及地拖线。该用品属于借用,完工后乙方必须按数归还,否则按价赔偿。
(4)甲方提供踢脚线施工用的9厘木板压条。
(5)甲方提供工人的住宿场地、生活用水及照明用电。
(6)甲方负责给乙方施工工人购买工伤保险(保险范围由保险公司指定,如超出保险范围由乙方自负,与甲方无关。)
(7)甲方指定地方给乙方自行做饭,乙方炊事员、炊具及柴火(煤气)自理。
(8)乙方必须自带施工用的小型工具(如铁铲、灰桶、铝合金方、灰刀、灰板、灰抹子等)
(9)乙方按工程施工规范及技术交底进行施工,做到工完场清,节约使用材料。
五、安全文明施工管理有关规定
(1)凡进入本工地施工的人员须持有身份证或深圳市劳务工暂住证。凡属三无入员及国家通缉犯均不准进入本工地务工。一经查获,送公安部门处理。
(2)乙方所有工人不准带家属进住工地。进场的工人必须领用安全帽及工作卡,由乙方负责人到工地办公室统一办理。其中安全帽10元,工作卡5元,共15元作为押金,在乙方人工费中扣押,在乙方人员退场时归还领用物品时统一退回押金。如领用物品损坏,则按价赔偿。
(3)乙方进场人员必须经过项目部安全教育才能上岗工作。施工时必须遵守甲方的安全管理。如有违反安全操作规程且不听指挥的,每次给予50元的罚款。严重者给予停工退场处理。
(4)不能让砂浆硬结在地面上、斗车上及搅拌机内。一经发现,每次给予乙方500元的处罚。
(5)乙方所有人员必须遵守《工地管理条例合约》。如有违反,按条例规定处罚。
六、合同生效与终止
本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。乙方完成该项工作结清帐款后合同自动失效。
七、合同份数
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
八、合同争议
(1)甲乙双方若因故不能履行合同,应征得对方的同意,并赔偿另一方的损失,损失大小由双方协商解决。若甲方有足够证据认证乙方无能力完成本合同任务,可随时取消乙方施工资格,并按本合同第三条结算乙方人工费。
(2)本合同解释权在甲方,乙方需详细阅读以上各条款,一经签字即视为认可。因
甲方乙方
代表签名:代表签名:电话:电话:
合同签订日期:20xx年xx月xx日
工程施工合同 篇12
发包人:_________(以下简称甲方)
承包人:_________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容,经协商一致,达成如下协议:
一、承包范围外的零星工程及新增内容
1、新增土石方工程
2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的'粘土夹片石回填。
3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填。
4、地面建筑物拆除工程及拆迁工程引起青苗补偿、线路迁改等工作内容。
二、工期
开工日期以发包方书面确认的开工报告为准,竣工日期以发包方确认的.竣工报告为准,工期总日历天数120天。
三、质量标准
按原合同要求的质量标准不变,即工程质量达合格标准。
四、工程量确认
甲乙及监理工程师三方现场按实收方,经监理及甲方审核后确认。
五、综合单价的确定
按原合同条款执行:
(1)当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价,则按该项目的投标综合单价计价。
(2)当工程量清单报价中有类似于变更工程项目的投标综合单价,则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价。
(3)当报价中无对应项目和参照项目时,按20__年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整,人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格。若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格双方认质认价进行结算,总价下浮6%(税金和认质认价部分除外)。
六、工程款(进度款)支付
新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人,发包人每月按确认的工程款70%支付。余款待竣工验收合格、审计在90日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的85%。竣工验收合格之日起一年后7日内,支付至经审计确认工程结算金额的95%。竣工验收合格之日起二年后7日内,支付至结算造价的100%)。
七、竣工验收
1、竣工验收及保修条款按主合同执行。
八、本补充协议条款以外的其他条款同原合同。本补充协议一式8份,甲乙双方各持4份,均有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇13
合同编号:___________
签约时间:__________________________________
发包人(全称):(以下简称甲方)____________
承包人(全称):(以下简称乙方)____________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工事项协商一致,订立本施工合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称:________________________。
1.2工程地址:________________________。
1.3工程内容:________________________。
1.4工程做法:________________________。
1.5承包范围:________________________。
1.6承包方式:乙方包工包料。
1.7进场材料:________________________。
1.8 工期:本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。
1.9工程质量:________________________。
第二条 合同价款、付款方式及结算
2.1合同单价:________________________。
2.2合同总价款:______________________。
2.3付款方式及期限:__________________。
2.4计算原则:________________________。
第三条 甲方责任
3.1 甲方根据合同要求及时付款,因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。
3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收。
3.3 开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
3.4 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3.5 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担应费用。
3.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应应审批手续。
3.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理,如以后出现损坏由乙方负责。
3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第四条 乙方责任
4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
4.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
4.3 严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保,成品保护费用由乙方负责。
4.7做好现场安全文明施工,否则甲方有取追究乙方责任,并按施工现场管理制度执行。
第五条 关于工期的约定
5.1甲方要求比合同约定的.工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
5.2 甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,工期顺延。
5.3 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
5.4 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第六条 工程验收
6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收;
6.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,但由此造成停工,工期顺延。若复验合格,甲方应承担复验费用;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担。
6.3对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按延期交付的标准支付违约金。
6.4工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资料;
6.5双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程现场的全部安全,严把火灾关,如引起火灾全部损失由乙方承担;
6.6本工程自验收合格双方签字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于年,保修期限为 年。
第七条 违约责任。
7.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元/天计算,支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款,每延期一天,按付款额的0.1 %支付滞纳金。
7.2 由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元计算,向甲方支付违约金。
第八条 不可抗力
8.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时,不履行方应在 7 日内通知另一方,并在 14 日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同,免除违约责任。
第九条 争议或纠纷处理
9.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
第十条 补充条款:___________________________________。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________
经营地址:______________________ 经营地址:______________________
委托代理人(签字):____________ 委托代理人(签字):____________
电话:__________________________ 电话:__________________________
传真:__________________________ 传真:__________________________
开户银行:______________________ 开户银行:______________________
日期:__________年______月____日 日期:__________年______月____日
工程施工合同 篇14
总包单位:
为顺利办理山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜,由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用,实际施工合同仍按建设方与分包方所签的`《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行,由建设方直接支付工程款给分包方,经济纠纷与总包方无关,实际施工中质量、安全责任主体为分包方,总包方负责施工资料的归档以及资料盖章(总包章)等工作,施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成,特此补充协议。
建设单位:山东世通国际检测技术服务有限公司
代表:_________
签章:_________
总包单位:分包单位:_________
代表:_________代表:_________
盖章:_________盖章:_________
20__年8月28日
【工程施工合同】相关文章:
工程施工合同01-23
修缮工程施工合同09-17
工程施工劳务合同08-29
水运工程施工合同08-30
景观工程施工合同10-30
改造工程施工合同07-10
门窗工程施工合同10-16
【推荐】工程施工合同10-19
工程施工合同[优秀]07-19
工程施工合同[精华]07-20