【实用】施工合同范文合集7篇
在人们越来越相信法律的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编收集整理的施工合同7篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
施工合同 篇1
发包方:______________________________(以下简称甲方)
承包方:______________________________(以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:_______________________________________
2、工程地点:_______________________________________
3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为_____米。
4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。
5、合同造价:暂定为人民币_________元整。
6、工期:合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币_____-元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。
8、结算办法
8.1 按以下原则结算:
8.1.1 按____省市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单。
8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。
8.3 挖土机采用200型挖机,挖土机费用按______元小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(gb97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(c1-90)》执行,要求保证达到合格等级。并达到以下要求:
9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差:177;10%厚度。 平整度误差:小于10。 宽度:不小于设计规定。
9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求; 必须用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5。 不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。 道路中线标高允许误差177;20。 平整度允许偏差:20。 宽度允许偏差:100。
9.2 材料要求
9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。
9.3 乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚。
9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担。
9.6 路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工:
10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定,施工期间必须认真做好安全管理工作,杜绝重大事故发生。
10.2 施工期间,发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重,甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作,如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏,所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
11、资料管理和竣工结算的有关规定:
11.1乙方必须按照市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料。
11.2本工程的所有资料必须用a4纸,并用电脑打印。
11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件。
11.4自竣工验收合格之日算起30天内,乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
12、付款办法:
12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价10%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。
12.2质量保修金按以下规定支付:
a) 竣工验收合格之日算起________年后的14天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;
b) 质量保修金不计利息。
12.3水电费用乙方自理。
14、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第_______种方式解决:
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
15、本工程的质量保修期为________年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作。否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
16、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
17、合同未尽事宜,由双方另行协商确定。
18、本合同一式捌份,甲乙双方各执四份,经双方单位盖章、代表签字后生效。
发包方: 承包方:
代 表: 代 表:
合同签订地: ________年____月____
施工合同 篇2
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。以下是施工合同范本最新,欢迎阅读。
合同编号:20xx-***
签约双方:
发包人:***(以下简称甲方)
承包人:***(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:
一、工程概况:
(一)施工内容:***等。
(二)施工地点:***
(三)工期要求:工程定于20xx年*月*日开工,20xx年*月*日竣工。
二、工程费用:
工程暂定合同价*元(大写:*万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交:
1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定:
1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.2、安全文明施工措施费按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;
2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行
2.4、材料价格按施工期同期成都市《工程造价信息龙泉驿区价格信息》计取,如《工程造价信息龙泉驿区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发[20xx]75号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式:
1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后14日内(无息)付清。
六、工程质量及验收:
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。
七、甲方的责任:
乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;
八、乙方的责任:
1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。
九、特别约定:
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场,
并支付违约金。
6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人:乙方法定代表人: 甲方委托代理人:乙方委托代理人: 甲方盖章:乙方盖章:
日期: 开户银行:
电话: 帐号:
日期:
电话:
施工合同 篇3
合同编号:115845
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程规模:
工程结构:
二、承包方式:包工
三、承包范围:
1)外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面
1.5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。
2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。
3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。
4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。
5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。
6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。
7)施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)
四、质量要求:
乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于
1.5米,每跳
1.8米,外排中间排栏腰,内排和墙的距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。
五、工期要求:
乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。
六、安全文明施工:
1)乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。
2)乙方现场施工人员必须戴XX帽,未戴XX帽按100元人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)
3)严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。
4)乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件
5.00元套,钢管15元米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件
5.00元套,钢管15元米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。
5)如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。
6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。
七、承包价格:
主体结构,脚手架搭拆按建筑面积1
4.5元平方米结算(4楼首道工字钢以下按1
2.5元平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元平方米结算。
八、付款方式:按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。
九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
施工合同 篇4
甲方:
乙方:
甲乙双方就完成酒泉市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律,经甲乙双方友好协商,在平等互利的原则下,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行,签订本合同。
一、 合同范围
1.1 范围:乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求,进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。
1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购,整理好材料质量档案。
1.3加工数量:垂直升降横移停车位钢结构1800个。
二、合同价款
本合同总价款为大包干人民币:壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整(¥13913000.00元)。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用(开具增值税发票)。
三、付款方式及工程进度
3.1 第一期付款:合同签订生效后3日内,付合同总价的10%,即人民币:壹佰叁拾玖万元整(¥1391300.00元)。
3.2 第二期付款:清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后,经甲方验收质量合格,制作、安装后,付合同总价的40%,即人民币:伍佰伍拾陆万伍仟贰佰元整(¥5565200.00元)。
3.3 第三期付款:工程全部结束,经甲方验收合格,双方结算完毕,甲方预留合同总价款的5%作为质保金,剩余款项一次性付清。
3.4 第四期付款:从工程竣工验收合格之日起一年质保期满,经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后,一次性支付清剩质保金。
四、工程质量及验收
4.1 工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-20xx)的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-20xx)要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边,(具体油漆颜色项目主管定)。施工按钢结构施工技术规范进行;
4.2 乙方承担合同内的工程质量的达标责任。
五、甲方责任
5.1 甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。
5.2 甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。
六、乙方责任
6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。
6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求,不得低于国标偏差要求并出具合格证,所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的,所有材料必须经甲方确认后方可使用。
6.3乙方对承包项目工程提供为期壹年的保修,保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方免费负责修复或更换,但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用,乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达,或者同一问题经乙方两次维修仍未解决,则甲方有权利聘请专业的公司进行修复,所支付的相关费用由乙方承担。
七、 变更
7.1 甲方可对合同内工程内容提出变更,包括对技术条件或技术纪要,材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出,乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。
7.2 变更以双方书面确认为准。任何变更,,甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款,对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购,按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。
八、工期
8.1 本合同工期为100天,自20xx年4月1日至 20xx年6月9日。材料按甲方要求分批次进入工地时间:第一批不晚于20xx年5月11日。
8.2 乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工,则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工,买方有权利将工程的全部或部分外包,相应造成的损失全部由乙方承担。
九、 违约责任
9.1 合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外,违约方应承担因此给相对方造成的损失。
9.2 因甲,乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的,每逾期一日,违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期10日的,甲,乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。
9.3 乙方交付的材料如存在质量缺陷,应由乙方负责更换所需的材料;如少于合同数量,应由乙方负责补齐; 乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的,甲方有权解除本合同,乙方应按合同总价的10%支付违约金,另外,违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的,乙方继续赔偿给甲方造成的损失。
9.4 如果甲方不能按照本合同的约定按期付款,甲方应按照本合同9.2条承担相应的责任。
9.5 如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同, 违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金,赔偿另一方因此而遭受的损失。
十、 争议解决
凡因合同引起的或与合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议,则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。
十一、其他条款
11.1合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方共同协商签订书面补充协议,补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
11.2本合同一式陆份,甲乙双方各执叄份,每份具有同等法律效力,由双方签字盖章后生效,
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期:年 月
施工合同 篇5
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:
工程内容: 在施工现场初步达到三通一平的条件下,承包人完善修理达到施工要求后进行工程建设。
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:建设面积130000m2
三、合同工期
开工日期:20xx年 06 月 10 日
竣工日期: 20xx年10 月 13 日
合同工期总日历天数 436 天。
四、质量标准
工程质量标准: 优良
五、合同价款
金额(大写): 25450000.00 元(人民币)¥: 贰仟伍佰肆拾伍万圆整 元
六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
八、合同生效
合同订立地点:
本合同双方约定 合同一式两份,双方代表签字、盖章后生效。
发包人: 承包人:
绿化工程有限公司
住 所: 住 所:法定代表人:
法定代表人:委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
施工合同 篇6
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商一致,确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人,为明确双方责任,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
1、工程名称: 商丘市宋城路景观绿化带工程
2、工程地点: 宋城路 睢阳大道--星林路
第二条 承包范围及内容
1、承包范围
(1)景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。
给水系统以市政总进水表点起,安装景观给水从水表安装至景观各给水点,与室内给水管以窨井进水表为界;排水系统从景观排水点至市政第一个检查井;
(2)景观电气照明、动力配电
范围:商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容
单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装,防雷接地、等电位系统。
(3)本项所有各种井的`砌体及安装所有用工。
2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸(包括设计变更和有关技术文件)中的水电安装全部施工内容。
第三条 质量技术要求
1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录,设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司
知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,因乙方原因造成第一次验收不合格,必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格,则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的,按上述工期约定责任处罚。
3、各管线安装应严格设置控制点,确保横平竖直,位置正确,若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准,每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工,造成的全部经济损失由承包方全部负责。
4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的,应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内,浇砼现场必须有一个带班的班长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题凿打浇好的混凝土,责任全部由乙方负责,并每次罚款500元。
第四条 承包方式
包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料,景观部分土方开挖、回填由乙方负责,需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实,土方回填时,须进行夯实,雨后表面不能出现沉陷,否则造成的损失费用由乙方负责承担。
第五条 合同工期
1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为: 50 天。03月15日人员设备进场,
2、经甲方确认,乙方工期可相应顺延:
(1)甲方未能履行本协议规定之责任。
(2)设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。
(3)在施工生产过程中,因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。
(4)人力不可抗拒因素。
第六条 单价及合同总价款
1、合同综合单价
包含各种费用、风险,不含税;合同固定综合单价款为一次性包干价,竣工结算时不作调整,施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。
2、合同总价
本承包工程暂定合同总价为人民币(大写) 肆拾贰 万元整,¥:(小写) 42万元。
第七条 乙方责任人
合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%,工程如出现原材料问题,乙方不承担责任,施工中如图纸有变,甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。
第八条 甲方责任
1、在开工前,向班组提供必需的施工图纸。
2、制定项目的管理措施,加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。
3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱,并提供施工用水用电。
4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工,或质量未达到要求,甲方有权责令其返工或停止施工。
6、负责代办班组生产工人意外伤害保险,保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。
7、施工完成后,在约定的时间予以验收及办理结算。
第九条 乙方责任
1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定,加强安全教育,加强现场管理,认真落实措施,确保安全及文明施工。
2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工,确保工程质量达到约定的标准。
3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应及时通知甲方。
4、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期,根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表,经甲方批准后严格实施。
5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗,并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。
按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按工程甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场。
6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施,做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。
8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的,甲方应予以配合。
9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程甲方办理交工验收。
10、按时发放工资,如未按时给工人发放工资引起的纠纷,甲方有权代发工人工资,并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。
11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失,包括政府主管部门罚款,应向甲方承担赔偿责任。
第十条 安全要求
1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,采取必要的安全防护措施,认真执行安全技术交底,确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,杜绝违章生产、违章作业。
2、乙方驻现场的施工管理人员为,负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验,有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
3、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每次罚款伍佰元(500.00元)造成严重后果者由乙方自己负责;杜绝重大安全事故和违章作业,工人月轻伤事故率不得超过千分之三。
4、工伤事故及其他安全事故, 由乙方承担责任,发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。
5、为统一管理,甲方为全部工人代投保意外伤害保险,按本合同总金额%
施工合同 篇7
工程名称:工程地点:发包人:承包人:
发包人:(全称)承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:____天。拟从_____年_____月_____日开始施工,至_____年_____月_____日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
合同总价(大写):____元;
(小写):____元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间:_____年_____月_____日
本合同订立地点:发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
本合同共六份,双方各执三分。
发包人:(公章)承包人:(公章)
【【实用】施工合同范文合集7篇】相关文章: