精选施工合同范文集合10篇
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的施工合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同 篇1
工程名称：_________
审查单位：_________
工程编号：_________
_________年_________月_________日
签订合同双方：
建设单位：_________，以下简称甲方；
施工单位：_________，以下简称乙方。
为明确甲乙双方在施工过程当中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守
第一条总则
一、工程名称：_________。
二、国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算等文件号。
三、工程编号：_________。
四、工程地点：_________。
五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
第二条工程期限
本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工（各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。
在组织施工过程当中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者；
三、因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方提供所有工程设计图纸；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
第四条物资供应
一、本合同全部所需材料按下列第_________项供应方式办理：
1、特殊材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应；
2、统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应；
3、包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4、_________。
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。
四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第五条工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第_________项办理：
1、以施工图预算加增减变更预算进行结算；
2、按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；
3、按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；
『』
4、包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算。
5、_________。
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程造价总数_________元的百分之_________一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之_________的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理。）
第六条施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：
1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；
2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；
3、在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责；符合要求者，其检查费用由甲方负责。
五、在组织施工过程当中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。
第七条竣工验收，结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前_________日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。
相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_________天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管， 致使已验收工程发生损失， 应由甲方负担。
三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。
五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：
1、增减工程变更的有关手续和其它洽商记录；
2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；
3、提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收_________天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_________天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。
施工合同 篇2
一、实习概况
经过为期5天的实习，我们通过工程实例进一步也更真实的了解了合同的重要性，同时，也让我们对招标、投标过程更加清晰。这五天的实习也验证了那句俗话“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”的道理。
实习地点：xx公司
实习时间：20xx年一月14日--一月十九日（一周工作日）
二、实习内容
在老师的协助和几位同学的合作下，我们找到了所要实习的单位，xx公司，工程师拿出一摞摞厚实的文件，我们也就开始了我们的实习生涯，一部分是招标文件，令部分是甲乙方签订的施工承包合同，我们的学习也就围绕着两部分开展了。一部分是招投标，另一半则是合同。下面就本次实习的重点得以如下汇总。
模块（一） 招投标
一、招标文件基本框架：
第一卷：招标公告，投标人须知，评标办法，合同格式，工程预算书
第二卷:图纸
第三卷：技术标准和要求
第四卷：投标文件格式
二、投标文件的组成：
商务标：1、投标函及投标函附录，2、开标一览表，3、法定代表人身份证明，4授权委托书，5、投标保证金，6、已标价预算书，
7、项目管理机构，8、资格审查资料，9、其他材料；技术标：施工组织设计
三、投标有效期与投标保证金
1、有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
2、投标保证金：与中标人签订合同5个工作日内，向未中标人退还投标保证金，中标人的投标保证金不予退还，不退的保证金用于支付代理招投标费用。
★注意：a、投标应自须知条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。
b、特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
四、资格审查资料
————对潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等
多方面情况进行资格审查。
（1）投标人基本情况表
（2）近年财务状况表
（3）近年完成的类似项目情况表
（4）正在施工和新承接的项目情况表
（5）近年发生的诉讼及仲裁情况
五、评标办法：
1、形式评审标准：投标人名称、投标函盖章签字、投标文件格式、报价唯一，招标控制价；
2、资格评审标准：营业执照、资质等级、项目经理、生产许可、财务状况、信誉要求、履约历史；
3、响应性评审标准：投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、开标会、已标价预算书、投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）、技术标准和要求。
六、投标须知说明
————资金来源、招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人、投标费用等名词的解释说明。
1、招标文件包括下列内容：邀请函、投标人须知、合同条款及格式、技术说明书、投标文件格式、评标标准、招标文件的澄清、招标文件的修改。
2、投标文件的编制中主要内容：编制要求、投标文件构成、投标文
件格式、投标货币、证明投标人合格和资格的文件、证明投标方案符合招标文件规定的要求、投标保证金、投标有效期、投标文件的制作和签署。
3、投标文件的密封和递交：投标文件的密封和标记、投标截止期、迟交的投标文件、投标文件的修改与撤回。
（七）开标与评标
1、开标、评标
（八）授予合同
1、合同授予的条件、接受和拒绝任何或所有投标的权力、中标通知书、签订合同、招标代理服务费。
模块（二）合同管理
一、合同协议书的主要内容
工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。承包人、发包人、使用人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担保修责任、合同生效。
二、施工组织设计和工期
（1）开工延期开工：承包人应当按照协议书约定的开工工期开工，承包人不能按时开工，应当不迟于协议书的约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。未答复的，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
（2）暂停施工：工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内的提出书面处理意见。
承包商以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出书面处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未给予回复的，承包人可自行复工。
2、竣工验收：
（1）发包人收到竣工验收报告28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，反之，未提出的，视为竣工验收报告已被认可，工程竣工验收通过。承包人递交验收报告的日期为实际竣工日期，工程发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收的，从第29天起，承担工程保管及一切意外责任。
工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用，强行使用，任何质量问题，发包人负责。
（2）工程竣工结算：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。
（3）发包人收到承包人提交的竣工结算报告资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。
施工合同 篇3
经过邀请招标，发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、 工程项目
1.1 工程名称：*****道路工程
1.2 工程地点：
1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）
1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干）
1.8 质量标准：合格。
1.9 工 期：工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供：
2.2 技术标准：
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.2发包人主要工作：
3.1.2.1 负责场地三通一平；
3.1.2.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；
3.1.2.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；
3.1.2.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的'交底会审纪要；
3.1.2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；
3.1.2.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1承包人主要工作：
3.2.1.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。
3.2.1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.1.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；
3.2.1.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；
3.2.1.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；
3.2.1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；
四、工程价款
a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75％；
5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；
六.竣工验收
6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
6.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
七.违约责任
7.1发包人违约：
7.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
7.2承包人违约：
7.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
7.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
7.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
八、合同生效与终止
8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；
8.2合同订立时间：年 月 日；合同订立地点：上海市。
8.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
九、合同份数
9.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；
9.2副本陆份，双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
签订地点：
签订时间：
施工合同 篇4
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1.工程地址：___________________________________
2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式：____________________________________________
5.工程开工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
第二条：工程价款
工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款__________元
2、人工费__________元
3、设计费__________元
4、施工清运费__________元
5、搬卸费__________元
6、管理费__________元
7、其他费用（注明内容）______________元。
第三条：质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：合同生效 1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方各执份。 甲方（业主）：（签章）乙方：（签章） 住所地址：企业地址： 邮政编码：邮政编码： 工作单位：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：
签约地址：签约日期：
全包装修合同注意事项：
1、包工包料装修合同基本内容有哪些
(1)施工地点与施工日期：例如“甲方雇佣乙方装修甲方位于***市***区***小区**单元**号房屋，工期为**天”，大家对于开工日期与竣工日期都要写明哦。
(2)工程造价：在包工包料装修合同中金额要用大小写写明。
(3)施工准备：包括施工图纸的提供方式。
(4)甲乙双方的义务：这是包工包料装修合同非常重要的一部分
(5)各个装修项目及对应的价格：比如水电、地砖、吊顶等的价格。
2、包工包料装修合同签订的时候需要注意什么
(1)在签订正式的包工包料装修合同之前一定要选择一家比较正规的武汉装饰公司，可以通过第三方网络平台或者实地的考察这样一家装饰公司它是否专业，手续是否齐全。
(2)在签订包工包料装修合同时一定要仔细查看装修公司提供的设计样图、预算报价等，一定要详细的确认内容无误之后才可以签合同。如果有出现什么问题的话则要及时的进行沟通、协商。
(3)在签订包工包料装修合同时需要注意合同上说明的施工日期、保修期限以及后期施工可能出现延期的一系列事项。
施工合同 篇5
发包方（甲方）：彭阳县王洼镇人民政府
承包方（乙方）：固原利原水利工程建设有限公司
监督方（丙方）：宁夏王洼煤业有限公司
为了确保工程质量，明确责任，圆满完成工程建设内容，并
根据项目管理有关规定，现甲、乙、丙三方签订该工程承包合同，以便共同遵守。
一、协议时间：二0一一年 月 日
二、协议地点：彭阳县王洼镇人民政府
三、施工地点：彭阳县王洼镇汪家湾居民点（南街新村）。
四、施工期限：40天。
五、建设内容：
1、计划新打机井2眼，并配套补偿器、水泵、水管。
2、机井管理房2座（3.5m*3.5m*2.8m）。
3、20m蓄水池2座及蓄水池管理房两座（r=2.2m*高2.6m）。
六、双方责任
（一）、甲方责任
1、甲方负责协调并给乙方提供施工场地、道路、施工用水及
电（三通一平）等条件。临时用电距离井址二十米范围内，保证功率40KW，电流电压正常。 3
2、甲方委派工程代表对工程全过程协调，保证乙方按期完成
工程。
3、甲方如有变更通过书面形式通知乙方，并做好交接手续。
4、由甲方出面协调相关单位到现场对井址及建筑物位置确定。
（二）乙方责任
1、乙方应在工地现场配备经验丰富的施工管理和技术人员，主要负责人要亲临现场检查、指导，并负责制定出各项规章制度及岗位职责，为顺利施工提供组织保证。
3、乙方必须于合同签定之日起且具备开工条件十天内,进驻施工地点，若不能按期进驻，合同自行作废。
4、乙方在施工过程中应尊重当地群众生活风俗习惯，不得与群众正面冲突，遇到群众干扰或阻挠施工，应立即报告甲方出面协调解决。
5、乙方必须严格按照设计说明和质量要求施工，不得随意更改设计内容，若涉及到图纸与实际情况不符合时，乙方技术员及施工负责人应立即书面报告甲方,由甲方决定是否变更设计。若需变更，则变更建设内容的相关费用由甲方协调丙方承担。
6、乙方应在工地配备专职质量技术人员做好质量检查及各种实验资料的记录。并积极协助甲方人员工作，及时提供甲方所需的真实数据及资料。
7、乙方必须按设计标准施工，井壁管、防沙材料、箍筋等辅助材料，以及配套补偿器、水泵、水管、电缆，必须是国标产品，不得以次充好。
8、乙方应做好施工日记的记录工作，并详细填报工程质量评定表。
9、甲方若发现乙方在施工过程中不按设计规范施工，质量不符合设计要求，乙方在接到书面整改通知单后，必须立即整改。若强行施工，甲方有权勒令乙方停工，并由乙方承担由此而引起的一切经济损失及责任，乙方已完成的工程量的计价款全部由甲方扣除，作为延误工期补偿费。
10、乙方应做好安全管理工作，在施工范围内的钻井安全事故及机械事故责任由乙方完全承担。
11、乙方负责向甲方提供工程施工前、施工过程和项目竣工后的照片各一套（规格为5寸彩照）。如在规定深度内，不能打出水，所有费用由乙方承担。
12、若遇不可抗力因素，工程工期若需改变，须甲乙双方共同协商确定。
13、施工结束后，经三方（甲、乙、丙）验收合格，乙方负责对施工场地进行清理。
（三）丙方责任
1.根据县人民政府专题常务会议纪要[20xx]3号精神。负责
承担彭阳县王洼镇汪家湾居民点（南街新村）机井及配套工程费用。
2、负责工程费审核、按期拨付，工程质量监督检查和竣工验
收等工作。
3、委派甲方对工程全过程协调管理，保证乙方按期完成工程。
七、工程造价及费用承担
本工程所有费用由宁夏王洼煤业有限公司（丙方）全部承担。
一是机井管理房2座造价4.8万元，二是蓄水池20立方米2座造价2.6万元，三是蓄水池管理房2座，造价2.08万元，四是机井2眼，深各100米，1026元/米（按实际米数计算）。工程总造价概算叁十万元整。
八、付款方式
工程施工进场、机械到位后，预付工程款合同造价的30%，作为乙方工程建设材料购置款；工程过半，甲方付乙方工程造价的40%；工程竣工后，经组织验收合格且符合设计要求，由甲方一次性付清乙方下余30%工程余款。
九、协议时效
本《合同》是甲、乙、丙三方在互利、平等的原则下制定，自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
十、其它未尽事宜，由双方协商后，签定补充《合同》，补充《合同》及本《合同》都具有同等的法律效力。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：丙方（盖章）：
代表（签字）： 代表（签字）： 代表（签字）地址： 地址： 地址：
联系电话：联系电话 联系电话：
开户银行：开户银行：
帐号： 帐号：
20xx年 月 日
施工合同 篇6
发包方(甲方)：
劳务分包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程分包事项协商一致，达成如下协议，特订立本合同。
1、工程概况
工程名称：园林景观工程工程地点：
分包范围：室外园林景观土建工程承包形式：包轻工
2、分包工程工期：年月日至年月日
3、质量标准
工程质量：按国家现行的建筑园林工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准，工程质量平定标准为合格等级。如果因乙方原因造成工程质量问题，乙方应无条件返工并且承担相应费用。
4、乙方义务
4、1乙方应严格按照设计施工图纸、施工验收规范及有关技术要求，施工技术交底、施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力保证按期交工，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格执行安全技术规程，健全安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场安全管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，安全生产。
4、2自觉服从并接受建设单位、监理单位及甲方人员的管理、监督和检查;随时接受甲方检查其施工设备及机械的使用情况，以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合，照顾全局。
4、3按照甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地管理要求设置标牌，搞好生活区及施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
4、4妥善保管、合理使用甲方提供给乙方的机具、设备、周转材料等。
4、5乙方必须服从甲方现场管理人员的指令，严格遵守施工现场各项规章制度。
5、安全施工与检查
5、1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督监察，采取必要的安全措施，消除隐患。
5、2甲方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理操作规程进行施工。
5、3乙方在施工现场内必须佩戴安全帽、安全带等安全保护用品。
6、工具提供
6、1甲方向乙方提供施工工具、施工机械、机动翻斗车燃油等，乙方自备手用工具，如：大铲、皮锤、刨锛等。
6、2甲方向乙方提供住宿、生活用水和用电。
7、工程承包单价、工程量的确认及工程款支付
7、1本工程项目由甲乙双方共同商议确定单价
7、2工程款支付方式：根据甲乙双方协商，甲方按乙方每月完成的工程量，支付给乙方90%的工程进度款，23号乙方向甲方报量，待乙方工程完工后2周内甲方支付乙方完成工程量的工程款100%。
7、3乙方进场后，甲方按乙方进场人数支付每人每天15元的生活费。甲方向乙方提供每人每月300元零用钱。此款项拔付工程进度款时扣除。
7、4如果遇到跨年工程，甲方按乙方实际完成的工程量，支付给乙方的工程款达到95%。
7、5乙方不负责施工中因土方塌陷所造成的质量问题。
7、6乙方不向甲方提供发票。
8、施工变更
8、1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应及时以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。其产生的费用和工期相应调整。由于甲方原因造成停工的，甲方须安排乙方人员上班，工资根据零工执行。
9、施工验收
隐蔽工程验收合格后方可进行下一道工序。乙方应确保所完成的施工工程质量，随施工随验收检查，应符合本合同约定的质量标准。
10、施工现场严禁带入回族、彝族等少数民族施工人员，否则造成的经济赔偿及一切后果由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
11、合同份数：正本两份，具有筒等法律效力，甲乙双方各执一份。
发包方(甲方)：劳务分包方(乙方)：
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：日期：日期：
施工合同 篇7
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：屋面保温聚氨酯喷涂
4.工程数量：预算面积约 2300 ㎡，竣工后按保温投影发生量计算。
5.工程单价： 50 元/㎡。
二、工程质量
按照国家GB10800-89标准进行施工，要求离火2-4秒自熄；喷涂保温厚度 50 mm（±3mm），密度≥32千克/㎡
三、工程工期
开工日期暂定为 年 月 日，施工日期为 8 个工作日。
四、工程造价及说明
1.工程总价款：按水平投影面积乘以工程单价，约为壹拾壹万伍仟元整 (￥115000元)；
2.本工程由乙方包工包料，一次性包干，不得以任何理由调整工程价款，经甲方代表签字确认增减工程量，其结算价格仍实行第一条第5款所列单价结算。
五、付款方式
1.合同签字生效后，甲方付 元作为合同定金；
该笔定金汇入原材料厂家
名称： ；
账号： ；
2.乙方人员、设备、部分材料进场后，甲方付工程总价款的50%；
3.乙方进场施工完成工程量80%后甲方付乙方工程总价款的40%；
4.竣工验收合格后在10日内支付完余额。
六、甲方责任
1.甲方免费提供乙方所需的水、电源;
2.甲方帮助乙方进场时协调与建设方的工作;
3.甲方应按合同规定的时间、金额向乙方付款。
七、乙方责任
1.乙方向甲方提供材料的有关产品合格证书及质检报告;
2.乙方应严格按照有关安全操作规定进行施工，否则所造成的人员、财产损失、人身伤害事故等责任均由乙方承担，甲方不负任何责任;
3.安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。
八、违约责任
1.非乙方原因，甲方未按合同规定的日期和金额付款，视为违约，甲方承担乙方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金;
2.乙方在施工中无天气变化和甲方要求等原因不能按期竣工视为违约，乙方承担甲方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金，由甲方在工程款中扣除;
3.本合同经双方签字即生效（不可抗力因素除外），任何一方终止或不履行合同规定，均视为违约，应向对方支付合同总价款的5%违约金。
九、竣工验收
1.甲方将按照国家GB10800-89标准进行验收；
2.保温层制作时，甲方可随时检查验收;
3.乙方施工竣工后，乙方可直接同建设方进行验收，建设单位验收合格后甲方视为工程合格；
4.因甲方未履行合同，乙方撤离现场后，工程出现任何质量问题乙方均不承担责任。
十、未尽事宜
1.双方协商解决，如达不成协议时，依法向争议地法院起诉；
2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，扫描或传真具有原件同等法律效力。
甲方：xx工程有限公司乙方：
地址：xx省xx县经济开发区xx号地址：
代表：代表：
手机号码：xx手机号码：
卡号：
施工合同 篇8
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、 工程概况：
1、 工程名称： 小区道路硬化工程
2、 工程地点： 小区
3、 承包范围：包工包料
4、 合同工期：45天
5、 开工日期：20xx年4月25日
6、 竣工日期：20xx年6月10日
7、 合同价款：总价款约为：328万元，工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)，乙方报工程预算，甲方审定。
二、 甲方职责：
1、 依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
3、 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
4、 根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。
5、 负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。
三、 乙方职责：
1、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。
2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
3、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质
4、 抓好本施工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。
5、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。
6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。
四、 工程决算：
工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
五、 付款方式：
依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。
本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，双方协商解决。 本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇9
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期：
根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：暂定人民币 元整
（小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。
六、决算依据：
本工程套用《XX省市政工程预算定额》（20xx版）、《XX省建设工程施工取费定额》（20xx版）；材料价格执行 年 月《XX建设工程造价信息》（XX栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整：
设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付：
待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：
丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。
未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日
签订地点：
签订日期：年 月 日
施工合同 篇10
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、涂装颜色：
四、工程面积：
五、施工类型：环氧平涂地坪
六、承包方式：包工包料包验收
七、合同单价： 元/m2
八、总造价(暂定)： (说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)
第二条工程期限
本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三条双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
2、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。按商定的付款条款支付乙方工程款项;
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。
二、乙方责任：
1、按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;
二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的%(预付款等比例扣除);
三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。
四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方应拒绝受理，否则，甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任
一、本工程以竣工验收合格后，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准
一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单(附件一)，签字生效。
二、 验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份，双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【精选施工合同范文集合10篇】相关文章：