施工合同

【必备】施工合同锦集十篇

　　在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的施工合同10篇，欢迎阅读与收藏。

施工合同 篇1

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：_________________________________（以下简称甲方）

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包单位：___ ___（以下简称乙方）

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称 规格型号 单位 数量

　　2、 安装工程概况：

　　（1）工程地点及面积： ；

　　（2）工程造价： 元；

　　（3）开工日期：20xx年 月 日；

　　（4）竣工日期：20xx年 月 日；

　　（5）付款方式：（1）、现金 （2）、转帐支票

　　工程量变化或设计变更；

　　（2） 不可抗力；

　　（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4） 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲 乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条 产品的安装、调试、验收：

　　1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）、20xx年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）、20xx年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）、20xx年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条 价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元（大写： ）；

　　（1）合同签定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写： ）；

　　（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写： ）；

　　（3）工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元（大写：_______________________元），设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第五条 违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作；

　　2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的.违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作；

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延

　　第六条 产品质量责任和售后服务条款

　　1. 自验收之日起,工程保修期为壹年(由大森林林制冷提供)。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

施工合同 篇2

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　经学校校委会研究决定，为加强对学生进出校门安全的'管理，改善学校办学条件，确保师生安全，结合该校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容：

　　中心校大门外梯子手扶和校园内花池修整工程。

　　二、工程地点：坪上镇中心校。

　　三、质量要求及价格：

　　(一)、手扶：要求做成砖混结构，长度与梯子长度相同(20米长)，梯子平台地方有转角，按照平台转角样子转，高度为1米高(含盖帽部分)，手扶平面用一块砖按照做24公分墙的方式做一层盖帽，然后糊上灰沙，内侧和平面要求贴上瓷砖，瓷砖要求用没平方40元以上。单价为每平方米395元(含材料费、工价、运费等费用)，合计金额为15800元。

　　(二)花池：中间用砂石先铺一层25米长2米宽的地面，在用330标号水泥硬化，地面两边做两个石桌子，并做上石凳。单价为每平方米100元(含材料费、地面处理、工价等费用)，合计金额为5000元。

　　四、施工安全：

　　乙方应建立安全防护措施和文明施工制 度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工 安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

　　五、付款方式：

　　合同签订生效后，工程做完后，经过甲方组织人员验收，验收合格后甲方一次性报账付给乙方两样工程款合计人民币大写：贰万壹仟捌佰元整(：21800.00元)，合同价款含各种税费，均由乙方负责，甲方不承担各种税费。

　　七、开工日期：

　　20xx年9月23日。

　　八、竣工日期：

　　20xx年10月15日。如遇雨天等特殊情况无法施工，工期可以顺延。

　　九、组织验收：

　　由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。 本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

　　施工单位（甲方）：______________________承建方（乙方）：___________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________工程地点：___________________________________建筑面积：______________________________________工程结构：______________________________________工程内容：______________________________________

　　二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、

　　工程造价包工包料一次包死。

　　三、施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用、

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

　　2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

　　3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

　　4、按上级有关规定填报有关报表。

　　5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条

　　2、3款规定提供施工用资金。

　　五、乙方责任：

　　1、项目施工过程严格执行ISO9002质量标准、

　　2、按照施工合同条款，安排好施工进度（包括每月施工进度），保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

　　3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

　　4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责（同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行）。

　　5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

　　6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

　　7、遵守甲方的.有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

　　8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

　　9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

　　10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

　　六、付款方式及付款标准：

　　1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

　　3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

　　4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

　　5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。

施工合同 篇4

　　(发包方)甲方：______

　　(承包方)乙方：______

　　按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________室内装饰工程

　　2、工程地点：________________________

　　3、承包范围：____________________________________

　　4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、工期：本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。

　　6、工程质量：按本合同第5条约定标准

　　7、合同价(人民币大写)：__________________元整。

　　二、甲方义务

　　1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　三、乙方义务

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

　　四、关于材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料：

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的'材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方提供的材料：

　　3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　五、关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由___方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　六、关于工程价款及结算的约定

　　1、进场施工前后三日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。

　　2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

　　3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。

　　4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。

　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方说明。

施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲方与乙方共同友好协商，甲方将学校______________厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同：

　　一、建设项目：________厕所施工。

　　二、建筑地点：________。

　　三、承包方式：甲方采用________________的方式承包给乙方，乙方不得另行转包给他人。

　　四、工程造价：________元。

　　五、工程建筑要求：

　　（一）乙方在施工过程中必须严格按要求施工，未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准，建筑质量必须达到合格以上。

　　（二）工期：本工程工期为________天。

　　六、甲方权利与义务：

　　（一）甲方做好施工前准备工作，不影响乙方施工。

　　（二）甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。

　　（三）甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的，甲方有权责成乙方进行更换，对不满意的`地方进行返工。

　　七、乙方责任：

　　（一）乙方必须贯彻实施好安全施工条例，提高安全责任感，排除不安全隐患，注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责，与甲方不负任何责任。

　　（二）乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙，严禁机动车辆上学时间运送材料，确保学生人生安全。

　　（三）乙方必须有人________个小时看守工地，注意用电安全，严禁学生进入工地。

　　（四）乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。

　　（五）若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题，乙方必须无条件返工，其返工费用由乙方负责。

　　八、未尽事宜甲乙双方协商解决。若协商未果可向________仲裁委员会申请仲裁或向________人民法院提起诉讼。

　　九、本协议一式________份，双方签字生效，甲乙双方各执________份。且每份法律效力相同。

　　甲方（盖章）：

　　签署时间：________年____月____日

　　乙方（签字）：

　　签署时间：________年____月____日

施工合同 篇6

　　_______________（以下简称甲方）

　　_______________（以下简称乙方）

　　身份证号码： 联系电话：

　　家庭住址：

　　按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 楼 号：

　　4、 承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、 承包方式：包青工

　　6、 工程单价： 元／㎡；

　　7、 总工程量：外墙约 平方米；

　　8、 工程价款：约 万元。

　　9、 工程期限：本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

　　第二条 甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底；

　　2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条 乙方的义务

　　1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的'现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；

　　2、 施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；

　　3、 乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；

　　第四条 工程质量及验收

　　1、 工程质量：优良；

　　2、 在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100－200的罚款；

　　3、 在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；

　　4、 每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；

　　5、 工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；

　　6、 本工程保修期为二年。

　　第五条 付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条 违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；

　　3、 空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；

　　第七条 施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。

　　第八条 争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条 其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；

　　2、乙方负担在施工中的用电费用；

　　第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力

　　第十一条 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份

　　甲方： （盖章）

　　代表人：

　　乙方：（盖章）

　　代表人：

　　年 月 日

施工合同 篇7

　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　经双方友好协商达成以下协议：

　　一、乙方为甲方提供下列产品。

　　二、工程地点：( )。

　　三、甲方先付给乙方定金( )元，材料运到甲方工地后，甲方再付给乙方材料费( )元。工程完成后甲方把剩余的安装费( )元一次性全部付给乙方。

　　四、施工期间甲方免费为乙方提供水电，解决工人住宿，因停电或天气等特殊情况无法施工时，工期顺延。

　　五、乙方应按施工图纸及国家有效地技术规范组织施工，确保工程质量。

　　六、乙方应按同行业规定验收。乙方对本工程保修壹年。

　　七、现金结算：如甲方需开发票另加增值税。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、如遇特大自然灾害，本合同自然终止。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 附加条款：

　　1、乙方在施工中应自己带好所有的使用工具及设备。

　　2、乙方的所有的工人必须是专业的施工人员，自己安排，甲方概不负责，乙方对自己的'工人的一切保险及人工费由乙方自己解决，甲方不负任何责任。

　　3、乙方在施工中一定要保证安全，在施工中的一切安装事故，全部由乙方自己承担，甲方概不负责。

　　甲方负责人签字： 乙方负责人签字：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同 篇8

　　建设工程施工合同是指合同双方为了完成建设工程而明确的双方的权利、义务的协议。很多建设工程施工合同的签订因为施工方对合同的法律知识不了解，导致签订的合同属于无效合同，那么建设工程施工合同无效的法律后果由哪些呢?请阅读下面的文章进行了解。

　　依据我国现行法律规定，合同被确认无效后，将导致合同自始无效，合同关系不再存在，当事人不再享有和承担原合同规定的权利和义务，不能产生当事人|来源|考试|大|所预期的法律后果。建设工程施工合同无效的法律后果也不例外，但由于其标的特殊性，其无效的处理与普通无效合同有着很大的差别，当事人的缔约过失也比普通无效合同复杂。

　　一、建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的后果。

　　尚未履行前被确认无效的建设工程施工合同，双方当事人均不得再继续履行。这时，合同无效的处理只按照缔约过失来承担责任，由有过错的一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失，双方均有过错的，依照过错大小承担相应的责任。另外，损害事实的.举证责任在受损害一方，如果受损害一方对其损失不能通过举证加以明确，其要求过错方承担赔偿责任的请求法院不能支持。而有过错一方除了自行承担给自己造成的违法后果外，还要承担无过错方的实际损失。

　　二、建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。

　　于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形，笔者认为，不能按一般无效合同的处理原则实行恢复原状或双方返还，应区分不同的情况处理。

　　第一种情况，已完成部分工程质量低劣，无法补救或所建工程在防洪区域内对防洪工程构成威胁的，应按照一般无效合同的处理原则，已经完成部分工程应拆除，建设方支付的工程款应返还。

　　第二种情况，工程质量完全合格，也未违反国家和地方政府的计划，则已完成的建设工程归建设方所有，承包方所付出的劳动由建设方折价补偿给施工方，折价时应该按照合同约定的工程价款比例折价。最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条第1款规定："建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款"，该解释的规定正是为了避免教条，减少不必要的损失和浪费。第三种情况是赔偿损失，如果因建设方过错导致合同无效的，建设方对自己的损失自负，同时应该赔偿承包方施工过程中支付的人工费、材料费等实际支出费用;如果是承包方存在过错的，承包方对自己的损失自负，同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双方都有过错的，按过错大小承担相应赔偿责任。

　　三、建设工程施工合同已履行完毕后被确认无效的后果。

　　按照最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条和第3条的规定处理。

　　第一，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收合格的，建设方应该参照合同约定支付承包方工程价款。但仍应追究双方的其它相应法律责任。

　　第二，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收不合格的，要分两种情况给予不同处理：一是维修后建设工程经竣工验收合格的，建设方仍应参照合同约定支付承包方工程款，但承包方应承担相应的维修义务，或自己维修，或负担建设方维修费。二是维修后建设工程经竣工验收不合格的，建设方不支付施工方工程款，对此损失由承包方自行承担。同时按照双方的过错及过错大小对其它损失承担相应的赔偿责任。这里的其它损失包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用，如拆除质量不合格的建筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

施工合同 篇9

　　发包方（甲方）：四川****集团有限公司

　　承包方（乙方）：

　　甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。

　　经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。

　　第一节 工程概况及目标

　　1.1

　　1.2 工程名称： 阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。

　　1.3

　　1.4

　　1.5

　　1.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标： 安全文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；±0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。

　　第二节 承包内容、范围及劳务承包方式

　　2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理

　　2.2乙方工作范围中不包括以下内容：

　　（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

　　（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

　　（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

　　（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。

　　（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。

　　（6）门窗安装工程。

　　2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《20xx年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。

　　第三节 合同价款

　　3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/㎡（详见《阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。

　　大写：

　　零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。

　　3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：

　　3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

　　3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）

　　3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。

　　3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等；

　　3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。

　　3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等；

　　3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的`材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；

　　3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

　　3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。

　　3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；

　　3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等；

　　3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等；

　　3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、辅助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

　　3.2.15外脚手架：本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其所有材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求：

　　（1）外架搭设方案必须符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能使用。

　　（2）外架材料的材质必须符合规范要求。

　　（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

　　3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

　　3.2.17所有进入施工现场的安全网（密目网、尼龙水平网）必须是阻燃的、经检验合格的产品，且必须是全新的。

　　3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

　　3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

　　第四节 甲方提供的施工条件及资源

　　4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

　　4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

　　4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。

　　4.4施工用水、用电情况提供：

　　甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。

　　4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方承担（板房由专业单位搭建除外）。

　　4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方提供。

　　第五节 乙方应提供的资源

　　5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供，乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。

　　5.2在承包工程范围内，乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

　　5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

　　5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

　　第六节 双方的权利及义务

　　6.1甲方的权利及义务

　　6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其委托权限），签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效（具体委托人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。

　　6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方所有责任的权利。

　　6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。

　　6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。

　　6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划。

　　6.1.6负责提供商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

　　6.1.7负责本工程的对外联系工作。

　　6.1.8负责组织工程竣工验收工作，配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

　　6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。

　　6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。

　　6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

　　6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。

　　6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

　　6.2乙方的权利及义务：

　　6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。

　　乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并提供）：

　　班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；安全员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天（2月份不得少于26天）。

　　6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

　　6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必须承担所有违约处罚。

　　6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

　　6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。

　　6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

　　6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

　　6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特殊工种需要持证上岗。

　　6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约，并按违约给予处罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行承担。

　　6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。

　　6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案，降低工程成本。

　　6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。

　　6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单计划应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。

　　6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

　　6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。

　　6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品，费用自付。

　　6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

施工合同 篇10

　　甲方：XX县XX镇XX村村委会

　　乙方：住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：XX镇XX村村道水泥路整治。

　　2、工程地点：XX县XX镇XX村。

　　二、工程承包范围及内容

　　该段路基为水泥路面，要求把水泥路路面断板处重新修补、路基加宽。宽度50公分，涵洞沟渠疏通。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。

　　四、工程造价

　　根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币：贰万肆仟陆佰元正(￥：24600元)

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期为30天，(雨天除外)，20xx年12月20日开工，于20xx年1月20日竣工。

　　六、甲、乙双方的权利，义务

　　1、甲方的主要权力、义务。

　　(1)甲方的主要权利

　　派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。

　　(2)甲方的主要义务

　　①甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。

　　②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的.林木障碍。

　　2、乙方的主要权力、义务

　　(1)乙方的主要权力，乙方工程全额垫支，完工后一次性全部付清。

　　(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

　　(3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。

　　(4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。

　　七、违约责任

　　本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式三份，合同双方各执一份，村委会存档一份。

　　2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲 方：

　　乙 方：

　　社员代表签字：20xx年12月10日

【施工合同】相关文章：

施工施工合同(15篇)10-05

施工的合同06-09

施工的合同08-06

施工合同05-20

劳务合同施工合同06-21

承包施工合同07-30

水池施工合同07-18

大型施工合同08-12

学校施工合同11-18

民房施工合同11-20