【精华】施工合同范文汇总十篇
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编精心整理的施工合同10篇，希望能够帮助到大家。
施工合同 篇1
订立合同双方：
建设单位：____，以下简称甲方；
设计单位：____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条
工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____
第二条
甲方的义务
1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条
乙方的义务
1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。
（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条
设计的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条
设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。
第六条
奖励与违约责任
1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。
3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其它
本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，做出出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：
代表人：___代表人：____
联系人：____联系人：____
通讯处：____通讯处：____
电话或电报：____电话或电报：____
开户银行：____开户银行：____
帐号：____帐号：____签订合同地点：
________年____月____日
附：
（1）____设计项目收费表：
（2）____工程设计补充协议书。
（3）____设计项目收费表
施工合同 篇2
甲方（业主）：_________
乙方（承包方）：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
装饰工程施工地点：_________
施工内容：_________
承包方式：_________
合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款（金额大写）：_________
其中：人工费_________元，材料费_________元。（见附表一）
二、双方工作
1.甲方工作
1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。
2.2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
三、工期
1.工期延误
1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）甲方不能按约定提供开工条件。
（2）设计变更和工程量变化。
（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。
四、工程价款支付
开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元;
工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元;
验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。
五、材料供应
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
七、质量与验收
1.工程质量
1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修
2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________.
2.3双方约定的保修项目内容期限为：_________.（本条2.2和2.3款的内容过多可另加页）
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：
1.由_________仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
十一、其他约定_________
十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括：
1.本合同条款及合同附表;
2.施工图纸及做法说明;
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4.补充规定。
十四、其他
1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。
2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。
业主（盖章）：_________
注册地址：_________
住地：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
联系电话：_________
_________年____月____日
承包方（盖章）：_________
注册地址：_________
住地：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
联系电话：_________
_________年____月____日
施工合同 篇3
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。
第二条 工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日
第三条 工程质量要求及工作范围
第四条 合同价款：
第五条 安全施工
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条 验收及付款方式
乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。
第七条 付款方式
工程验收合格后，凭验收签字单据结算。
第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表：（签字） 乙方代表（签字）
年月日：
施工合同 篇4
甲方：
乙方：
为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称心下基坑支护工程
二、工程地点：xxx旁
三、工作内容：本基坑支护工程中的全部冠梁及挡土墙施工，具体工程量详见设计图纸。
四、工程承包范围：
按甲方提供的施工图纸（见附件）所示的全部冠梁及挡土墙，以包工、包料、包安全、包资料及竣工验收合格的形式进行承包。
五、合同工期：
合同工期总日历天数7天。（如遇不可抗拒因素、工期顺延）
六、工程质量及技术要求：
本工程严格按相应规范、设计图纸以及业主要求进行施工和验收。
七、合同价款：
本合同采用总价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的费用按甲方中标的相应项目（冠梁、挡土墙）的总价提取6%的管理费后按实进行结算，由乙方负责税金。工程完工后，经甲方及建设单位检查验收合格后，办理结算。
八、工程付款方式：
甲方在乙方工程全部施工完后一周内付工程结算价款的95％，剩余5％作为工程质保金，待本基坑支护工程验收合格后付清。
九、甲方协助乙方协调建设单位与本工程的有关事宜。
十、安全事项：
乙方进场后要严格落实安全责任，认真施工；期间所发生的一切安全事故乙方自负均与甲方无关。
十一、乙方需保质保量按期完工，不得随意拖延、推诿工期，如有上述现象造成未如期完工，按逾期一天罚款按建设要求进行罚款；
十一、未尽事宜双方协商；本合同一式叁份，甲方贰份、乙方一份。
甲方：（公章） 乙方：
委托代理人：
签约地点：xxx市
年 月 日
施工合同 篇5
意向合作协议
甲方：公司（） 乙方：西安联创铝瓷电子封装材料有限公司（高功率电子封装铝碳化硅材料专业厂家）
双方一致同意，在批量生产铝碳化硅电子封装材料的项目上进行深度合作。本着互利双赢、平等协作的态度，达成以下协议。
一、合作目标
甲乙双方共同认为，乙方的铝碳化硅产品在高功率电子封装领域有优越的性能和广阔的市场前景，双方本着互信、双赢的原则，就共同开发（甲方产品）达成以下合作目标。
二、合作内容
1、按照客户要求，双方共同批量生产铝瓷产品（以下简称为“合作产品”），其中甲方负责产品设计、客户认证、市场销售，乙方负责按照甲方的产品设计转化为铝碳化硅材料产品，性能满足客户要求，最终由甲方封装为成品后销售。
2、乙方负责按照甲方的图纸进行加工，达到图纸的各项要求，将铝碳化硅材料进行生产、加工、表面处理等工序，制造出满足甲方要求的成品或半成品。
3、自本协议签订后的20xx年3月1日起，至20xx年12月31日止，乙方向甲方提供满足甲方要求的_________封装材料产品________万件；
4、自20xx年1月至20xx年12月底前，乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件；
5、自20xx年1月至20xx年12月底前，乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件；
6、以上所列的合作产品不限于现有产品规格，具体产品规格和尺寸，以甲方的设计图纸为依据；每规格的产品结算，由双方签订独立的合同规定；
7、根据甲方公司发展情况，乙方将在甲方周边选址投资兴建新的工厂，以满足甲方的产量需求。
三、合作程序
1、设计期样品试制：针对甲方要求的设计期样品(百件以下)试制，由甲乙双方共同进行
1）甲方提供设计图纸、加工说明及客户要求；
2）乙方按照甲方所提供的资料进行试制；
3）样品测试完成后，甲方应及时向乙方提供客户的反馈意见，双方应及时沟通，总结产品的经验和教训；
4）如有测试效果不满意、图纸改型、后期工艺变动等情况，要求反复试制，双方均应按照设计要求进行继续试制，并保证试制周期和质量。
2、批量生产：产品经甲方测试确认后，若符合甲方要求的，甲方可以与乙方另行签订采购协议，具体按照双方另行签订的采购协议执行。
四、双方责任与义务
（一）甲方的权利与义务
1、对加工的要求权：甲方有权对产品的加工方式、加工精度、加工周期和加工质量提出要求，并以此要求作为衡量加工是否达标的标准；
2、对客户的唯一销售权：甲方是唯一可以对客户销售合作产品的一方，乙方不能直接将加工好的合作产品销售给其它人或机构；
3、对废弃货物的处置权：双方在运输、制造、试样等过程产生的废品、次品、散落件，除不能回收的外，均应由货物所有权方处置；另一方不能自行丢弃或变卖；
4、提供完整信息的义务：甲方对所加工的产品，提供加工所需的完整信息，以便乙方施工；
5、提供有效测试的义务：乙方所测试的结果必须符合甲方所规定的要求。若因设备、人员。数据的认识不同而导致的测试结果不一致时，乙方的测试结果必须同时高于国家标准或行业标准。
6、按照本协议及时支付费用的义务：甲方应按本协议的结算方式，并按每笔《购销合同》的数额及时、足额向乙方结算；具体以双方另行签订的采购协议为准。
7、按期提供资料的义务：
甲方应按照双方制定的生产计划按期提供资料，保证乙方按时完成加工；
8、使用乙方品牌的权利：甲方可以使用乙方的品牌进行宣传，以不损害乙方的品牌形象的方式进行产品推广；
（二）乙方的权利和义务
1、按期取得产品足额销售价格款项的权利，具体以双方另行签订的采购合同为准。
2、对加工技术和信息的持有权：乙方对自己加工的技术、工艺、工装、设备及模具等享有独立完整的持有权；
3、对由乙方完成的研发项目，有发表学术论文、以发明人的身份申请专利的权利；
4、对设计资料的要求权：乙方有权要求甲方在能力所及的范围内提供资料，以提高产品生产效率；
5、要求产品完整信息的权利：乙方有权要求甲方提供产品所需的完整信息，以便完成生产；
6、按照要求完成产品的义务：乙方应按甲方(客户)的要求进行设计和生产，并保证生产的周期和质量；
（三）保密性
以下条款无论双方是否正在合作或已不再合作，有永久期限；
1、鉴于双方都在经营与双方本项合作业务无关的其它商业产品或机构，以下条款用于约束双方对对方所经营的与双方业务无关的业务的知情权和保密义务；
2、双方互不寻求了解或调查对方的生产技术、工艺，且对自己的生产技术、工艺对外保密（合作产品必须的产品信息除外）；
3、保密内容：双方合作中涉及的信息、资料，包括但不限于以下各条：
1）双方的交易秘密，包括商品产、供、销渠道，客户名单，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数量、交货日期；
2）双方的经营秘密，包括经营方针，投资决策意向，产品服务定价，市场分析，广告策略；
3）双方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料；
4）双方的技术秘密，包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果；
5）其它在双方交流过程中涉及到的文字或口头上的有关甲方商业机密的事项。
双方均应保证对方知识产权、商标、企业形象的完整与健康，不得在人际交流、私人谈话、学术会议、公开刊物、公众媒体等方面诋毁对方，或做不利于对方的事情。
五、争议及解决
本协议如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院裁决。
七、协议期限
本协议自_20xx_年_12_月_13_日起生效，有效期至_20xx_年 _12_月_31_日。
协议执行期内，乙方不得随意变更或解除协议；如须提前解除合约，须经双方协商达成一致。若因乙方产品达不到甲方要求，甲方可随时单方面的解除本协议，自甲方发出书面的通知之日起解除此协议。本协议正本一式两份，甲乙双方各执两份；
八、特别申明：
本协议只是甲乙双方初步达成合作意向， 待乙方产品经过甲方测试并书面认可后，若甲方需要采购乙方产品时，甲乙双方以另行签订书面的采购协议和订购单为准。双方同意，任何一方均不得以本协议主张任何违约金及损害赔偿。
12月31日前签署此协议，作为首批用户，甲方可得到乙方提供的按甲方图纸尺寸要求制作的的免费测试样品（需要另行开模的除外）。甲方可获得乙方批量供货的同类产品市场正常售价的8折优惠价格。
甲方：
签字：
地址：
电话：
传真：
乙方：西安联创铝瓷电子封装材料有限公司（盖章） 签字： 地址：西安市南关正街101号世家星苑1810 电话：18049552066 传真：029-87801516
施工合同 篇6
甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________
乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________
根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。
2、装饰施工地点：_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。
3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》(附件
一)和图纸。
5、承包采用下列第______种方式：
(1) 乙方包工、包全部材料(见附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________设计。
7、工期：工程期限______天，从________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款：(大写)_______元(其中：人工费_____元，材料费______元，设计费 ______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元)。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式
(1)合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元;
(2)木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计 _____元;
(3)油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计 ______元;
(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
(
一)甲方工作
1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。
2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(
二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。
5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》(附件
二)。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。
乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产和防火要求
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
七、材料供应
1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；
2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
八、工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化或设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
九、质量标准
双方约定本工程质量按下列标准执行：
1、《____市住宅装饰装修验收标准》。
2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以鉴定，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。
十、工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续。
3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年，有防水要求的厨房，卫生间等保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修。
十一、其它约定事项
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
附件
1、工程施工报价单
附件
2、甲方提供的材料、设备明细表
附件
3、乙方提供的材料、设备明细表
附件
4、工程项目更单
附件
5、工程质量验收单
附件
6、工程包修单
附件
7、施工业务通知单
甲 方：________________ 乙 方：_________________________
姓名（签名）：__________ 单位名称（盖章）：_______________
身份证号：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____
联系电话：______________ 营业执照号码：___________________
联系电话：______________
附件
一：工程施工报价单
序号 项目 单位
单价
数量
合计金额
工艺做法、用料说明
甲方代表（签字盖章）：_______
乙方代表（签字盖章）：_______
________年____月____日
附件
二：甲方提供的材料、设备明细表
序号 材料或设备
名称 品牌 规格
型号 质量
等级 单位 数量 单价 供应时间 送达地点
乙方验收意见
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
附件
三：乙方提供的材料、设备明细表
序号 装饰内容 材料
规格型号 品牌 等级 数量 单位 单价 合价
甲方验收意见
甲方代表：_________
乙方代表：_________
________年____月____日
附件
四：工程项目变更单
变更内容 原价格 新价格 增减金额（、-）
详细说明
工程原定金额 甲方已付金额
元 元
增加工程金额 减项工程金额 （增—减）金额 结算应付金额
元 元 元 元
甲方代表：___________
乙方代表：___________
________年____月____日
附件
五：工程质量验收单____日期 检验项目名称 检验结果（合格、不合格、补验） 甲方签名
整体
工程
验收
意见
甲方代表：____________
乙方代表：____________
注：分项检验评分：合格打“√”，不合格打“215;”，补验合格打“√”签名。
________年____月____日
附件
六：工程保修单
公司名称 保修电话
用户姓名 登记编号
装修房屋地址 联系电话
施工单位负责人 施工负责人
现场施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工验收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
维修记录
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
备注：
（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为________年，其中水、电工程保修________年。
（2）由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
（3）由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
（4）本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
附件
七：施工业务通知单
客户姓名 施工地点 联系电话
施工负责人 施工日期 联系电话
序号 业务名称 具体安排要求
说明：
甲方签字（盖章）：________
________年____月____日
乙方签字（盖章）：________
________年____月____日
施工合同 篇7
发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)
甲乙双方现就______年___月___日签订的工程名称为__________________________的建设工程施工合同达成如下补充协议：
一、 付款方式
乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。
乙方负责提供正规发票。
二、 承包方式
除按照上海大众规定的《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外，由乙方包工包料，上海大众指定品牌由甲乙共同确认，由乙方购买，费用包含在工程款内。
三、 施工安全
在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;
如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。
四、 竣工验收
本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。 如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
五、 本补充协议效力
本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》不一致的，以本补充协议为准。
六、 其他
本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
因履行《建设工程施工合同》和本协议产生争议，由合同履行地人民法院管辖。 本补充协一式两份，双方各执一份，双方签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇8
甲方：
乙方：
一、 工程项目
1. 工程地点：
2. 工程名称：
3. 施工工期：
因不可预测原因，甲乙双方协商后工期顺延。
二、 工程造价及付款
工程采用包工包料施工方式，工程总价276100元人民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，三日内付清工程款总额的95% 。余款 5% 于工程验收合格一年后付清。
三、 甲、乙双方责任
1. 甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房，办理用水用证明，协调与相关单位的关系，确保工程如期进行。
2. 甲方应提供所施工区域予埋管线及其他设施情况。
3. 按期付款。
4.乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育，要有专人负责安全技术方面的人员，确保安全、治安、防火万无一失。同时服从大厦管理人员的统一管理，确保工期按期完成，质量优良。
5. 负责将完工后的施工现场清理干净，将垃圾渣土清理到甲方指定现场。
四、 质量保证
乙方对堵漏工程保修期为5年。
五、 合同纠纷
1. 双方发生经济合同纠纷自行协商解决。
2. 到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3. 提起公诉。
六、 验收标准
以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇9
单选：
1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）
A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担
2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
3、下列说法错误的是（D ）
A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人
B、监理人有权检查施工承包人的试验室
C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议
D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权
4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位
5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位
6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。
A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。
A、经工程师批准 B、经发包人批准
C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人
8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。
A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准
C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人
9、设计合同生效的时间是指(C )之日。
A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章
C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作
10.监理合同有效期是指（ D ）
A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日
C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日
11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中
A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书
12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交
货)时限，（ D）。
A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任
13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。
A．只在授权范围发布变更指令
B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令
C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令
D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。
14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。
A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员
15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。
A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作
16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）
A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担
C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担
17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。
A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理
18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。
A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期
C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期
19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位
20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。
A．合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的`变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
多选
1、下列说法错误的有（ ABDE）
A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议
B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等
C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告
D.监理人享有对承包人的确定权
E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利
2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）
A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权
C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权
3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)
A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月
C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期
E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限
4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）
A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底
C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量
E．支付定金
5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。
A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用
B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用
C.安装工程一切险
D.建筑工程一切险
E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险
6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。
A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点
B.乙方不参加验收、不负责保管
C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用
D.甲方应按协议条款约定提供材料设备
7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。
A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付
B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C．施工图设计的修改需经原设计单位同意
D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回
E．委托人可独立进行设计变更事宜
8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。
A．施工前设计交底B．设计变更
C．修改预算D．参加竣工验收
E．施工管理
分析题：
某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果
表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，
问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？
2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？
由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。
有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。
施工合同 篇10
按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，承担本工程质量保修责任。
1、质量保修范围和内容：
承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。
2、质量保修期：
（1）本工程质量保修期约定为：
①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年。
③装修工程为贰年。
④电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。
⑤暖通系统为贰个采暖期。
⑥电梯为叁年。
⑦小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年。
（2）其他项目的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按贰年计算；
（3）质量保修期从工程验收合格备案后6个月开始计算，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人承担责任不受保修期限限制。
（4）返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。
3、维修时限。
（1）保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必须在12小时内（维修期前6个月必须在6小时内）向发包人报到，与发包人共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，复杂（重大）的维修项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。
（2）维修项目应在约定的合理时间内处理完成，处理时间不得超过与发包人的约定时间，承包人责任内的商品房保修范围与保修期限，除了满足上述约定外，还应当满足重庆市建设委员会颁布的《重庆市新建商品房屋质量保证书和使用说明书》中的“质量问题处理完成时间期限”要求。
（3）维修时间如有特殊原因确无法按期完成，承包人需提出具体原因，发包人签字认可后方可延期。
4、机构及职责。
（1）发包人相关机构及职责。
发包人负责组织协调保修期内的相关工作，建立对承包人维修小组工作的全面监控，督促及考评工作。
（2）承包人保修机构及职责。
①由负责施工的项目经理总负责，在工程竣工验收后3天内成立专业的维修小组，由承包人所在的公司提供书面的维修小组负责人授权书，书面提供联系方式并保持通讯畅通，并报发包人认可。
②维修小组应配备足够的各专业维修人员并常备相应的材料工具，服从发包人的管理，并遵守发包人的各项规定。
③凡保修项目施工涉及住户家具需搬动，承包人应报告发包人向住户协调后，承包人才能搬动，承包人应作好相应的保护措施。维修施工完，应恢复其原样。
④ 承包人提供的维修施工方案需经发包人认可后方可施工，但责任由承包人承担。施工中进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾，并经发包人验收检查，方能撤场。
⑤承包人保修期维修施工使用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所使用的机具进行费用估算，在维修工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳，否则将从承包人的质保金中加倍扣除。
5、维修通知方式。
（1）承包人应向发包人提供有效的联络方式（包括固定办公场所电话、传真号码、电子邮件地址、详细联系地址等），发包人可采取下列任何快捷的通知方式通知承包人维修事项：
①电话（以发包人电话记录为准）。
②传真（以发包人传真记录）。
③电子邮件（以发包人电子邮件发送记录为准）。
④书面信件
（2） 以上联络方式可同时采用，但采用其中任意一项均为有效。
（3）若承包人改变通讯地址或联系电话，或保修小组主要人员更换或撤出时，需及时书面通知发包人，承包人承担未能让发包人及时知晓其有效联络方式而造成的各类损失。
6、保修责任。
（1）保修责任鉴定可任意采用拍照、摄像、取样、记录（如发包人委托的施工单位或住户签字资料等），任选一种均视为有效。责任鉴定由承包人、发包人方共同进行，承包人不到场核实，发包人进行的鉴定结果有效；若有第三方损失方，则承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定，承包人不到场核实，发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。
（2）所有材料由承包人组织验收或检验，不合格的材料不使用，验收合格后使用由承包人承担保修责任。承包人自行采购的材料，发包人认质认价材料，由承包人承担保修责任。
（3）由发包人指定分包单位施工的项目，承包人应认真履行总包责任，督促检查分包方分包工程项目工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人承担总保修责任。
（4）因承包人原因造成发包人或第三方生命财产损失的，由承包人承担并全额赔偿。
（5）因承包人原因造成业主提出索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判（包括维修、赔偿），承包人认可发包人谈判结果，并履行谈判所约定的各事项，同时承担全额费用。
（6）因承包人原因导致业主退房，造成该房屋再次销售的价格低于原销售价格，承包人应按差价的150%补偿给发包人。
（7）承包人保修维修应达到合同约定的验收标准，维修材料应使用原有品牌及型号，确必须使用其他材料替代的，需征得发包人同意。
（8）承包方承担的保修责任，还应以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。
7、保修违约处理。
（1）有下列情形之一的，则构成承包人违约，视为承包人自愿放弃质保金，承包人除应按合同违约条款支付发包人违约金外，还应承担因承包人原因造成的发包人及第三方利益损失，发包人依法保留追赔的权利，如下：
①发包人向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修，拒绝履行保修责任的。
②发包人就同一维修事项向承包人发出两次书面维修通知，承包人仍不按约定到现场进行检查和安排维修，不履行维修责任的。
③承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过3个月的，
（2）有下列情形之一的，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用（按实际发生的费用加收50%的管理费）由承包人承担，且本工程的整体保修责任继续由承包人承担，直至保修期结束。费用的认定可不经承包人认可，由发包人发送书面通知给承包人，同时提供相关责任及费用认定资料，承包人在收到书面通知后10个工作日内，必须向发包人支付上述费用，每延迟一天，每天按未交纳费用的0。5％收取滞纳金，列举如下：
①承包人未按约定的时限内到现场检查、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人签字认可的延期原因的。
②如对同一维修事项，承包人经过两次维修仍未能达到合同要求的。
③承包人的维修方案不满足发包人要求，虽经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的。
④承包人未按合同要求提供有效联系方式，造成发包人无法正常通知承包人履行保修责任时间但未超过3个月的。
（3）承包人未按约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人（或发包人指定的物业管理公司）签字认可的延期原因，每延期一天扣罚承包人200～1000元/天违约金。
（4）如对同一维修事项，承包人在维修时限内进行第一次维修后，若仍未能解决该维修事项，承包人可按维修时限约定进行第二次维修，第二次维修还不能解决该维修事项，则发包人有权按7。2条约定执行，也可要求承包人按维修时限进行第三次维修解决，同时，承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。
（5）承包人不服从发包人的管理，或不遵守发包人的各项规定，承包人应支付发包人50~500元的违约金。
8、质保金退还。
合同保修期或上款规定的维修项目的质保期顺延的到期之日，且发包人对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与承包人办理质保金退还手续，退还承包人未使用的质保金，质保金不计利息。
9、其他。
（1）如因承包人质量原因导致事故或将要导致事故，在承包人抢修工作人员到达之前，发包人可先行采取合理的方式以避免事故损失扩大，因此产生的费用由承包人承担。
（2）发包人及承包人在责任认定产生争议，如承包人认为是非承包人原因造成的维修时，均由承包人提供证据（设计要求、核定单、其他书面依据）证明其无过错，否则为承包人有过错，需按本条款约定履行维修责任。
（3）承包人所留质保金不足以赔偿该因承包人质量原因造成的相关损失时，发包人将保留继续追赔的权利。
（4）本条款所指发包人可理解为发包人或发包人指定的物业管理公司；
（5）本条款使用于多方合同时，承包人承担的责任及义务均适用于发包人以外的其他合同主体。
（6）发包人指定进行分包的项目的维保事项，由总包单位协调和督促分包单位进行保修，承当总包管理责任，分包单位不按本条款约定进行保修时，发包人有权要求总包单位代为履行保修责任，并追究分包人保修违约责任。
（7）本条款为合同的补充条款，与合同具有同等法律效力，未尽事宜，以合同约定为准。
【【精华】施工合同范文汇总十篇】相关文章：