销售的合同汇编15篇
在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的销售的合同，欢迎大家分享。
销售的合同1
卖受方（以下简称甲方）：
出卖方（以下简称乙方）：
甲乙双方就下列设备买卖事项，根据《合同法》及其他相关法律法规，经双方充分友好协商，达成如下协议，以供双方恪守履行。
乙方必须严格按照双方约定的质量要求、技术标准以及产品图纸或者样件的要求进行供货。
本合同产品的质量保证期不少于12个月。
合同总价款_______________￥（大写：____________________）
1、付款方式
合同签订后预付总价款的30%（其中20%为定金）初验收合格发货前付总价款的30%，终验收合格后l0天内付总价款的30%，设备使用一年无质量问题（自终验收合格之日起）；支付10%的质保金。
2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证
甲方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给乙方。
3、包装方式
产品的价格已包含包装费用。本合同项下的产品包装，必须符合国家标准或者行业标准；没有国家标准或者行业标准的，适用双方约定标准；甲方无特别要求的，适用商业惯例，乙方应当保证产品包装能够使产品安全地运输和储存。乙方需回收包装物的，费用由乙方承担。
4、交付地点
5、交付日期
乙方保证在合同签订后，收到预付款之日起三个月内设备初验收合格并发货。
乙方交货店应在七日内完成设备的安装和调试工作并通过甲方验收。
6、运输
7、售后服务
在质量保证期内，设备出现质量问题或技术故障的，乙方应在接到甲方通知后铝小时内无条件进行维修或更换。甲方出现技术问题向乙方咨询的，乙方应提供技术支持。质量保证期满后出现质量问题或技术故障的.，乙方应以优惠价格继续提供服务。
8、违约责任
乙方交付的设备质量不符合约定的，应支付合同总金额的10%的违约金。
乙方延期交付设备的（包括返修、更换、补交等），应当按照合同总金额的0。5%乘以逾期天数向甲方支付违约金。乙方逾期超过15天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，损失赔偿额为本合同总金额的20%。如有未尽事宜，双方再另行协商。
9、合同份数
如附设备清单或技术协议的，则作为合同组成部分，与合同规定不一致的，以合同为准。本合同一式六份，甲方持四份，乙方持二份。本合同经双方签盖章后生效。
10、双方其他约定事项：
对本合同正文或附件作任何更改，必须签订补充协议，并应由双方授权代表签并加盖公司合同专用章或公章。
出卖人（签章）：
买受人（签章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
住所：
住所：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
签订时间：_____年_____月_____日
签订地点：
销售的合同2
甲方：_______乙方：_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的原则下，通过友好协商，现达成如下饲料销售合同：
一、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨；
二、乙方提出需要甲方供货时，甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
三、乙方完成年销售任务后，甲方将根据实际销售量奖励乙方。
四、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方签字：_______乙方签字：_______
_______年_______月_______日
甲方：_______乙方：_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的'原则下，通过友好协商，现达成如下饲料销售合同：
六、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨；
七、乙方提出需要甲方供货时，甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
八、乙方完成年销售任务后，甲方将根据实际销售量奖励乙方。
九、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方签字：_______乙方签字：_______
_______年_______月_______日
销售的合同3
立约人：
甲方：
地址：
邮编：
电话：
传真：
法人代表：
电子邮件：
乙方：
地址：
邮编：
电话：
传真：
联系人：
电子邮件：
甲，乙双方依据平等互利，公平自愿的原则，经友好协商，就甲方授权乙方获得其相关产品代理商资格之事宜达成一致。为明确双方权责以及合法权益，规范代理关系及相应市场行为，特签订本代理合同。
第1章权利和义务
第1条甲方享有如下权利：
1、对地区或项目代理经销行为进行考察，评判，以确立，取消或处罚地区或项目代理；
2、销售区域和行业项目的划分及确定代理产品类别；
3、产品价格的决定；
4、企业形象设计及产品广告形式的决定；
5、审核和支持乙方广告宣传与维护甲方利益的活动支持；
6、区域或项目营销模式的决定。
第2条甲方应履行的义务：
1、不断推出适销对路，具有较强市场竞争力的新款产品；
2、不断进行广告宣传和形象宣传；
3、协助指导乙方开展产品广告宣传，促销活动；
4、帮助乙方拓展市场，进行入围招标等工作的协助开展等；
5、协助乙方培训具有专业技术知识的经销和售后服务人员；
6、保证乙方所售商品的售后服务；
第3条乙方享有如下权利：
1、在甲方授权的代理区域或项目内代理甲方产品；
2、共享华络公司的销售文档与市场资料；
3、可在代理产品的资料上打上代理商的商标，但不得去掉华络公司的商标；
4、放弃地区代理资格（须提前二个月向甲方提出书面报告）；
第4条乙方应履行的义务：
1、严格遵守甲方的销售政策，包括价格政策，回款制度等；
2、积极拓展市场，扩大销售；
3、配合甲方对假冒，侵权产品的打击；
4、按期提出需货计划，发货安排及市场预测；
5、按甲方提出的有关售后服务要求，作好售后服务工作，反馈产品质量信息；
6、配合甲方做好市场调查，广告宣传等工作；
7、遵守甲方的有关政策和规定。
8、在合作中所获知的华络公司的商业资料与客户资料应负保密义务，不得泄露给第三方得知。
第2章代理标的物
1、本节协议涉及的甲方授权代理销售的产品包括：杭州华络通信设备有限公司所属无线网络产品中的所有产品。
2、用户可以通过互联网进入甲方网站获取甲方拥有的各类资料数据及实时信息产品的全部内容。
第3章品牌所有权
甲方所供应产品的商品品牌，形象及标识之版权为甲方所拥有，乙方在行使代理商职责
期间应对甲方品牌，形象及标识进行义务保护。
第4章代理商行为规范：
1、在协议期间，乙方应自觉维护甲方（被代理人）的利益，其经营活动不得损害甲方权益。
2、乙方应自觉保护甲方产品权益。
3、价格规范：
甲方产品实行全国统一定价。
乙方不能擅自进行降价销售，包括降价形式的促销活动；
乙方根据地区市场实际情况进行价格调整时应事先向甲方通报，在取得甲方认可同
意后方可实施；
4、销售定额：
甲，乙双方根据代理地区市场或项目情况制定代理商销售定额，乙方无特别原因应
完成规定的销售定额；
乙方如果未能完成规定销售定额，甲方将视原因给予撤消代理资格的处理。
乙方代理甲方产品最低经营额为60万元人民币每年。
5、代理制度的使用规范：
乙方使用甲方统一标准格式的产品销售代理合同（本代理合同）；
申请表内容必须如实填写完整，并加盖有用户与代理商（乙方）双方签章后生效。
有效申请表须传真或复印件送至甲方备档，原件由乙方保存管理。
6、代理商利益协调：
甲方保证乙方的代理商利益，在代理范围内，乙方享有优先权，双方在销售当中如
遭遇相同客户时，由乙方完成跟进工作，但如乙方未能在2个月内完成销售，则甲方销售员可跟进这客户。
7、信息沟通：
乙方每月十日前向甲方提供前一月的代理工作报告，汇报业务发展情况，便于双方协调业务关系。
第5章代理商资格授权：
1、甲方授权乙方获得其地区代理商之资格（加盖甲方公章的杭州华络通信设备有限公司代理授权书）。
2、乙方在获得甲方授权后，在本协议规定之权限内以甲方代理商的身份从事指定产品的代
理销售工作及与之相关的市场活动。
3、甲方以甲方提供附件《产品价格单》所列价格向乙方提供代理产品。
第一条。加盟费用标准和支付
1、所有甲方的产品代理商都应交纳贰万元信誉保证金，信誉保证金在项目顺利实施后甲方以设备款的方式返还乙方。
2、季度销售回款：所有代理商季度销售回款不得低于销售额的85%。
第二条。代理区域
1、甲方授权乙方在地区或项目行使其代理商的职责，不得跨区和跨范围操作。
2、如参与代理区域外业务时，应知会甲方，并由甲方与当地代理商协调处理。
第三条。市场推广及商标使用
1、乙方负责代理区域内的市场销售活动，并承担相关的费用。为鼓励乙方的市场行为，甲方将提供相应的支持。
2、合约期间，乙方在代理区域内以"华络通信代理商"的身份从事销售无线网络产品的相关市场活动；待本合同期满或终止后，乙方不得再以此身份进行任何活动。
3、未在甲方书面同意下，乙方不能使用甲方一切注册商标或被确认是甲方所有公司及产品的商标。
4、乙方如在进行市场推广活动中需要使用甲方的商标，披露双方合作关系或介绍甲方公司及产品时（名片，宣传资料，等），必须事先向甲方申请，由甲方提供商标及文使用规范，经甲方审核后给予书面同意。
第6章代理商考察期制度
1、对于初次合作的代理商，甲方制定了代理商考察期制度。考察期为1个月。
2、甲方对乙方工作的考察标准包括：乙方业绩情况，乙方相关公关能力，公司运作状况和商业信誉。
3、考察期满前5天乙方向甲方提交工作总结报告，提出代理资格转正申请，甲方在5天内确定是否授权相应的代理商资格，并向乙方说明原因。
第7章保密条款
合同双方相互承担保密义务，任何一方在履行本合同的过程中所获得的对方商业秘密（商业秘密指属于一方和（或）其关联企业所有的，并被其视为秘密的技术，商业或任何其他方面的.信息，此信息不为公众所知悉，能带来经济效益，具有实用性，并采取保护措施。）应予保密，不得披露，且仅为实施本合同之目的使用。
第8章承诺与违约
第1条甲方承诺：
1、甲方在协议期内，在乙方所属代理区域内独家向乙方供货；
2、为配合乙方销售，扩大甲方产品销量，甲方根据乙方的销量向乙方提供广告宣传和
相关促销；
第2条乙方承诺：
1、设有专门的经营场地，人员，并保证充裕的资金销售甲方的产品；
2、努力完成甲方制订的销售任务。乙方向甲方承诺：协议期完成销售任务______ ___万元，并且每月任务不低于___ ________万元，如连续2个月完不成最低销售任务，则甲方有权停止向乙方供货，并取消乙方总代理资格
3、对甲方所有销售文件严格保密。
4、乙方工商登记资料需要变更时，应提前2个月将变更事项通报甲方，并在变更后10天内报甲方备案。
第3条违约条款：
1、甲方违反此协议所规定的条款，乙方可以书面提出异议及补偿要求，甲方应在尊重事实及双方利益基础上尽快给予解决；
2、乙方违反此协议所规定的条款，甲方有权根据乙方违约情况做出处理决定并有权通报相关的其它分销商；
3、乙方违反此协议所规定的条款，甲方可采取的措施包括：警告，加价供货，某一时间内断货（在此期间由甲方直接向其二级分销商或客户供货），取消代理资格等方式；
4、乙方经营严重不景气或不积极推销甲方产品或有其他严重违约行为的，甲方可以终止代理资格；
5、乙方的严重违约行为造成甲方损失的应承担违约责任并赔偿甲方损失；
6、甲方决定取消乙方代理资格前一个月应书面通知乙方；
7、在甲方书面通知乙方取消其代理资格起三个月内，双方结清往来帐务；
8、本条款未尽事项，参照甲方其他制度执行。
第9章不可抗力
1、不可抗力指立约双方在订立合同时无法预见，对其发生和后果不能避免且不能克服的事件。如地震，水灾等自然灾害和政策法规的变更等。
2、若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行本协议，经书面通知另一方，本合同内受到影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内终止履行。
第10章适用法律及正义的解决
1、本协议签署，效力，解释，执行和争议的解决均适用中华人民共和国相关法规。
2、甲，乙双方如发生之争议无法协商解决，将提交甲方所在区域仲裁委员会裁决，该裁定为终极裁决，对双方均具法律效力。
第11章协议的变更和补充
本协议的变更需经双方同意，并以书面形式体现。协议未尽事宜，经双方友好协商后，以补充协议的方式加以完善。补充协议与本合同享受同等法律效力。
本协议一式两份，双方各持一份，自双方签盖章日起生效。协议有效期以附件一（杭州华络通信设备有限公司代理授权书）注明，任何一方至少在协议期满前三十天给予另一方提前续约或到期终止协议的书面通知。如双方在本协议到期时能达成续约合同，本协议自动失效。
本协议未经甲方同意不得涂改，本协议传真及复印件具有同等法律效力。
附件1：代理授权书
附件2：产品价格单
立约人（甲方）：
立约人（乙方）：
开户行：
开户行：
帐号：
帐号：
税号：
税号：
代表：
代表：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
销售的合同4
甲方：_________
乙方：_________
鉴于：_________
1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。
2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：
第一条乙方认购的商品房概况
1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号__________）。
2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房，建筑面积为_____平方米，套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。
第二条乙方认购的条件
1、乙方需为_____大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。
2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米_____元）的差额部分。
第三条本次团购的商品房的价格
乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币_____元，乙方认购的_____栋_____房（暂以建筑面积平方米计）的`房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币_____元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。
第四条本次团购的流程
1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。
2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。
3、甲方应在_____年_____月_____日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。
4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。
5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。
6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。
第五条工期及工程进度
开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。
第六条本次团购商品房的装修及验收
为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。
第七条争议的解决
鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。
凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条、其他事项
1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同5
订立合同双方：
购货单位：上海有限公司，以下简称甲方。
供货单位：_______________________，以下简称乙方。
为了增强甲乙双方的采购与供货信誉责任，提供品质和经济效益，依据《合同法》，经甲乙双方承诺：
一、甲方需求包装纸箱产品质量价格，乙方确定并按时加工供货：
产品名称
品种
规格
纸质要求
计算公式
含税价(包运)
结算方式/
付款期限
包装纸箱
五层/
AB瓦楞
多种尺寸
月末对账（60天付款）
凭乙方提供样板，甲方封样验箱
二、甲方每批纸箱采购单以当天的'传真件为准（必须双方签字确认）。乙方见单有不详之处，必须清楚，再生产加工，交货时凭双方签字的书面单证验收。
三、交货与验货质量
1.纸箱采购单注明采购日、要求到货日为准交日期，乙方收到后，在一个工作日内确认，否则即为默认。每批申购单交期为七天（含周六、日）。如果乙方因故延误交货，视为违约责任，致使甲方无法准时出货，甲方有权向乙方提出15%每日赔偿费，在乙方货款中扣除。如乙方延误不改善，甲方有权解除本合同。
2.甲方在三个工作日验收中，发现纸箱品种、型号、规格、重量、级别等质量不符合乙方提供样板品质，甲方有权作为不合格退货，拒付部分不合格货款，因纸箱品质影响出货，经双方协商特采处理而导致甲方损失，甲乙双方各承担50%损失赔偿。
3.下列现象，定为纸箱品质不合格，退货。
A.纸质与乙方提供样板纸（封存）不符合。
B.纸箱唛头错误、不清楚、漏错字。
C.纸箱尺寸错误、开口、折印错误。
D.纸箱纸质封口270度/三次翻折断裂。
E.封胶不牢固、脱开，偷工减料。
F.再生纸或纸质级别、克重掺假代用。
四、违约责任与解决方式按合同法出现纠纷，双方协商解决，不能达成一致由合同签订地法院裁决。
五、本合同自20xx年___月___日起生效，有效期一年。合同执行期内，甲乙双方除品质以外事项，不得随意变更或解除。如有未尽事宜，须经双方共同协商作业补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
购货单位（甲方）：(公章)供货单位（乙方）：（公章）
法人/代表人：_________________法人/代表人：_________________
电话：________________________电话：________________________
地址：________________________地址：________________________
开户银行：____________________开户银行：____________________
账号：________________________账号：______________________
销售的合同6
需方：
供方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定为规范购销行为，保护双方权益，明确双方责任，经供需双方协商，致同意签订本合同共同遵守。
一、 产品名称、规格、数量、价格。
PVC线管 规格：____单价：___
PVC排水管 规格：____单价：_____
PPR冷水管 规格：____单价：_____
实际数量以双方公司收货单为准，供方所供管材到工地后需方出具收货单，如市场价格有所调动，供方需提前5个工作日以书面形式通知需方。
二、 交货时间、地点。
供方在合同生效之日起根据需方材料计划，需方应提前2天通知供方，供方将所需管材运到工地后，经验收合格后，由需方负责卸货。如因产品不合格造成一切损失均由供方承担。
三、 货款支付
每月20号核对本月供应量，经核对无误后25号结算本月材料费。
四、 违约责任
供方如不能按期供货，造成需方经济损失，为每拖延一天供方向需方支付货款的10%作为违约金的`损失，需方如不能按约结算货款，应支付不能结算每天按货款的10%作为违约金
五、 合同中止、解除、终止。
如果供货方不能按需方提供的规格、尺寸和数量及时提供货物，需方有权终止合同的一切合作事项，并且带来的损失由供货方负责一切损失，如因需方资金不到位，供货方可以终止合同，并限制供货，按违约条例执行，双方依约履行完合同义务，本合同自行终止。
六、 争议的解决
如发生纠纷双方协商解决，协商不成依照法律规定依法解决
七、 本合同一式二份，双方各执一份，本合同双方签字盖章后有效
八、 未尽事宜双方协商解决
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售的合同7
本合同按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法规的规定，结合具体情况，本着互助互赢的态度，共同完成本项目的目的，双方达成如下协议：
甲方：
乙方：
一、甲方所在昌吉地段的房产共计十栋楼，约平方，需要苯板做外墙保温，此保温材料(苯板)由乙方X提供，不得再由第三方进入。
二、乙方在供货期间，首先由乙方垫付苯板款万元，垫付到由第三方供货，如发生此情况，所造成的一切后果均由甲方承担。
三、甲乙双方商定，乙方同意在此处用货款抵押一套住房，面积在㎡，楼层和地点由乙方自行挑选，确定后不得改产，甲方无权出售此房，由乙方自行处理(注：此房款由乙方的货物抵扣，但必须是最后的`尾款)。
四、甲乙双方协定，外墙保温板厚度为公分，重量为到工地的重是每立方公斤(按板的实际尺寸计算)，如低于如高于公斤，甲方不再加价计算。
五、甲方工地于20xx年月日开始施工做外墙保温工程，甲方请提前通知乙方，做好备料准备，供货期间，乙方不得耽误工程进度。如因为供货不及时，为此造成甲方停工待料的情况(误工时间为小时及以上)，甲方有权罚款乙方，罚款万元，前提条件乙方必须认可方能执行。
六、经双方协定，苯板价格每立方为元/m(不包括任何税费)，此价格包括运费由乙方承运到工地。此价格执行到20xx年月日止，到时如EPS原料上涨或下跌，双方再议定，但价格以及方量必须以销售单为准，甲方收料人签字确认。
七、乙方供的全部苯板必须是阻燃材料，乙方应保质保量，如甲方验查出是非阻燃产品，甲方有权从重处罚乙方，为xx。
八、因甲方用量较大，双方应每半个月核对单据，由收料人出据汇总凭证，并记帐上报公司，工程完工后，双方须将所有月总票据全部汇总，甲方将剩余款于20xx年底前一次付清。
九、如双方发生争议时，应友好协商，如协商不果，可向原告所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自此项目开工之日起，工程完工后自行解除，本合同一式两份，自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：xxx法定代表人(签字)：xxx
XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
销售的合同8
出售方(甲方)：_________
性别：________________
国籍：________________
身份证号码：__________
地址：________________
邮码：________________
电话：________________
购买方(乙方)：________
性别：________________
国籍：________________
身份证号码：__________
地址：________________
邮码：________________
电话：________________
本合同由______________________(甲方)和______________(乙方)，在________________经过友好协商签订，双方共同遵守执行。
第一条 概况
1、甲方经批准，取得位于____市用地面积____平方米的土地使用权。地块编号：_________________________________________________。
2、使用年期____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼X，系____定名____，由甲方预售。
第二条
乙方自愿向甲方定购上述楼X的第____幢____号(第__层)。建筑面积____平方米，土地面积/平方米(其中：基底分摊____平方米、公用分摊____平方米、其他____平方米)。
第三条 质量标准：以国家标准为准。
第四条 交付时间
甲方定于____年__月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过____天：
1、人力不可抗拒的自然灾害。
2、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决。
3、其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必须凭____市有关主管部门的'证明文件为依据，方能延期交付使用。
第五条 付款方式
1、甲乙双方同意上述订购之楼X售价为：____________________单价元/平方米，总金额____币____千____百____十____万____千____百____十____元(小写_____万元)。
2、付款方式：________________乙方按甲方指定收款银行：________________
账户名称：________________________________账号：_______________________________。
第六条 逾期付款责任
1、乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期____天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼X出售他人。
2、甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。
第七条 验收
甲方出售的楼X须经____市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。
第八条
1、甲乙双方在楼X交付使用并付清楼款后，签订《房地产转让合同书》，经市府主管部门办理转让登记手续，发给《房地产权证》，乙方才能获得房地产权。
2、乙方在使用期间，有权享用与该楼X有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。
第九条 乙方所购楼X只作____使用，在使用期间不得擅自改变该楼X结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼X所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。
第十条 预售的楼X，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。
第十一条 本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部分。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一致的，以补充条款、补充协议为准。
第十二条 违约责任
1、本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任。造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。
2、乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失(包括利息、罚息、调查费、律师代理费等)。
第十三条 争议解决方式
本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列( )项解决：
1、由________仲裁机关仲裁。
2、由________人民法院裁判。
第十四条 其他
本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。
甲方：________________
代表人：________________
签订日期：______________
乙方：________________
代表人：________________
签订日期：______________
销售的合同9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，甲、乙双方在协商一致、平等互利的基础上，就甲方向乙方订购灯饰一事，达成合意如下，以咨共同遵守：
一、货物名称、品牌、数量、价格：
乙方向甲方订购
1)3*12W=38套*183元=6954元
2)4*12W=17套*183元=3111元
3)筒灯36套*53.4元=1922元
4)双头应急灯6套*40.3元=241.8元
5)射灯4套*39.8元=159.2元
6)600*600平栢灯11套*102元=1122元
7)工矿灯4套*70元=280元
价格总计：13790元(含17%增值税发票)
单价为人民币，合同总价款为人民币。
本合同价格为工地交货价(包括但不限于货物包装、运输、税费、保险、装卸费用，及双方约定的乙方应提供的`售后服务)。
二、交货期限：甲方应于合同签订当天内交货。
三、交货地点和接货单位：
交货地点：
接货单位：
四、运输方式和费用负担：
甲方负责运至交货地点，并承担货物运至交货地点的所有(包括且不限于运输、保险、税费、装卸等)费用。
五、包装标准：
按乙方出厂标准包装，但该包装应适合于长途运输及货物运至交货地后的仓储。
六、货款结算：
合同签订后当天支付甲方支付合同总价款;
七、质保期及售后服务：自货物验收合格之日起36个月内免费调换灯具。
八、本合同未尽事宜双方另行约定。
九、争议解决方式：双方因合同及本合同的履行发生争议，首先应通过友好协商解决，如协商不成，双方均可向合同签订地的人民法院起诉。
十、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售的合同10
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方基于平等、自愿的原则，经协商一致，特订立本合同，并共同遵守执行。
第一条合同项下的产品
第二条规格：品质指标符合以下标准：xx。
第三条产品的交付
1、交货时间：xxx。
2、交货地点：xxx。
3、交货方式：xxx。
第四条付款
1、付款时间：甲方按实际数量在20xx年xx月xx日前付清全部货款;甲方逾期付款的，每逾期一日，甲方应按逾期支付的'货款金额的万分之五向乙方支付违约金。
2、付款方式：甲方将全额货款以电汇方式向乙方支付。
第五条验收方法及质量异议
1、甲、乙双方同意货物的数量以xx为准，质量以独立商检机构化验结果为准，对甲、乙双方均具约束力，甲乙双方按实际数量结算。
2、甲、乙双方在管道中抽取油样封存，如甲方对货物质量有异议，应在提货之日起三个工作日内向乙方书面提出，双方对货物质量有异议不能达成一致意见的，由独立商检机构做出质量认定(费用由责任方承担)，并据此作为交货、付款及认定质量责任的依据。
第六条风险转移
在交货地，当货物经过xxx的法兰盘接口时，货物风险由乙方转移至甲方。
第七条违约责任
1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务，或履行义务不符合合同约定的，均构成违约，依法律规定及合同约定，违约方应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此所受的损失。
2、甲方不能按合同规定期限提货的，除依本条第1项约定赔偿乙方的损失外，每拖延一日，应按1元/吨__日向乙方支付仓储费。
3、甲方在本合同约定的交货时间到期后5日内(合同约定的交货日期计为第1日，下同)仍不能提货的，乙方有权解除合同，且甲方应赔偿乙方因此所受的损失。
第八条争议的解决方式
有关履行本合同所发生的一切纠纷，甲乙双方应当及时协商解决。如协商不成时，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼解决。
第九条双方特别约定：无。
第十条其它条款
1、本合同传真件与本合同具有同等效力。
2、本合同如有未尽事宜，双方应另行协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
3、本合同适用《中华人民共和国合同法》及其他中国相关的法律予以调整。
4、乙方应提供全额增值税发票。
5、甲乙双方共同声明，本合同的往来款项具有独立性质，不受双方或任何第三方其他法律行为的影响。任何人无权主张查封、扣压、冻结、留置、抵消等法律行为。
第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同11
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
因甲方锅炉老化无法维修，水温不能正常保持，导致煤炭损耗较大，招标煤炭不足以满足甲方正常使用，故甲方需增加煤炭的采购，现甲方同意所增加煤炭继续由乙方供应。为了增强甲乙双方的'责任感，确保双方经济利益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 质量要求：
按国家规定的标准执行。
第二条 交货方式：
乙方将煤炭运至甲方指定地点。
第三条 质量和数量的验收标准：
1、煤炭的质量、数量以乙方的化验和计量结果及货物运单为计价和结算依据。
2、甲方对收到的煤炭进行复验时，依照《煤炭送货办法》、《煤炭送货办法实施细则》及《商品煤质量抽查和验收方法》等进行。
第四条 合同金额：
本合同煤炭单价为1100元/吨，数量为90吨，合同总金额为人民币(大写)：玖万玖仟元整(￥99000元)。
第五条 付款方式：
乙方供货完毕后，甲方需一次性付清所有煤款。
第六条 解决合同纠纷的方法：
在履行合同中发生纠纷，甲乙双方应及时沟通协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第七条 违约责任：
按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
第八条 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕自动终止。本合同一式两份，双方各执一份。
第九条 其它事项：
在合同生效后，遇到特殊情况，甲乙双方如需对合同有关条款进行调整或变更时，必须在30天前以书面形式提出，经双方协商一致后办理有关手续，双方未尽事宜，另行商定。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同12
甲方:
乙方:
在国发2号文件精神指导下，各行各业人心振奋，为大力开发西部而努力。黔南州聚贤堂民族药业开发有限公司经过调研，市场分析认为以开发原生态植物油;油茶有着广泛的市场前景，结合本地良好自然环境条件，我公司经研究决定与共同开发该项目，合作双方本着诚信务实(双方不得以任何方欺骗对方损害对方利益)互利共赢的发展理念，在有关政策的指导下顺利健康的实施本项目。经双方多次协商共同认可该项目，在双方自愿的情况下共同商定项目的'实施条款，希望双方共同遵守。
第一条：甲乙双方合作方式
1、甲方与当地村民共同商定种植高产量优质油茶果树，一事由甲方全权负责。
2、甲、乙双方对土地人工肥料，技术人员的工资应共同负担。
3、乙方负责提供目前国内最优质的油茶种苗，并保证95%的成活率，及种植技术。种苗名称苗龄结籽出产年限，丰产每年单株结籽x斤，每斤籽含油量x%。
第二条：甲乙双方合作期间的责任和义务
1、甲、乙双方需经常下到农户种植基地检杳指导，甲方需做好种植基地的安全维护及管理(包括施肥，除草等相关工作)，如果造成损失由甲方负责所有的经济承担，可在甲方利润中扣除。乙方应提供相关的种植技术支持，如乙方出现技术问题而造成相应损失，由乙方将承担相应的经济赔偿。以体示公平。
2、甲方负责在政府扶持项目中争取补助，补助款下达后，先扣除种苗费用，除农民应得部份后余下部份甲乙双方共同分配(甲乙双方各占百分之五十)。
3、收购茶仔时，甲、乙双方共同配合，人工工资共同支付，运输库存共同商量协定。
4、榨油设施、厂房、销售方面，甲乙双方都要共同配合，不能推让给任何一方。
5、乙方先提供种苗，在种苗种下后，为保证成活率为护双方共同的利益，在相关部门检验合格后，甲方支付约定应付款项。
6、如果农户发生土地种植等方面的纠纷视具体情况决定其责任归属，如土地、人工应归甲方责任;种苗、质量等应归乙方责任;待责任认定后再决定甲乙方的经济责任。如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行合同的，经核实可全部或部分免除责任，但应及时通知对方。
7、甲方要保证农户拿种苗种植产品后，把生果处理成干茶仔回收交给甲、乙双方，收购价格随行就市。
第三条：甲乙双方合作期限及违约责任
双方合作时间为二十年，合作期间任何一方违约，需向另一方支付违约金。违约金额按基地总工程计支付。
第四条：合同纠纷的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商或申请有关部门调解解决;协商或调解不成时，依法向都匀市人民法院提起诉讼。
第五条：其他约定事项
甲乙双方要共同执行，各付其责，甲方要在20xx年x月前把土地落实好，乙方准时把种苗运到指定地点，甲方负责把种苗合理的分配给农户，当种苗发放到农户手中后如发生损失由甲方负责。
本合同一式三份，甲方、乙方及原发包方各一份，见证部门一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
销售的合同13
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签定本合同，以共同遵守、共同发展。
一、工程概况
1、工程名称：遵义市“119”指挥中心，培训基地，战勤保障大队建设工程
2、工程地点：遵义市新浦新区
3、承包范围：围墙工程材料及运输供应
二、名称、规格型号、数量、金额：
三、结算与付款方式
从材料进场开始，两个月付一个次款，并留一个月材料垫款，如甲方不需材料时，半月内按实际收方量全部结清。
四、双方权利及义务
1。甲方的权利；乙方将所有车辆的信息包括车主驾驶证，行驶证，身份证等交甲方处备案，要求乙方按照规定的时间内，把货物运到甲方指定现场，如乙方有不配合或不服从甲方正常管理的行为，甲方有权向乙方提出变更合同内容或解除合同的要求。
2。乙方的权利；按约定时间凭合同、发票、收方单向甲方收取材料款项。
3。甲方的义务；按约定时间向乙方支付材料费。
4。乙方的义务；在规定的期限内，将货物运至甲方指定的地点，保证材料的质量要求，乙方应积极配合甲方开展工作服从甲方正常管理，否则甲方有权解除合同，乙方所运水泥及标砖必须无偿提供出厂合格证及相关资料给甲方，如因乙方未尽到以上义务导致甲方带来的损失由乙方全部赔偿。
五、违约责任一乙方责任
1。乙方接到甲方通知后，以短信回复确认购买内容4小时内送到甲方指定地点。如逾期到场地材料，甲方有权拒收
2。当乙方货到后，甲方收料员清点验收后，如发现货物缺量短少，甲方有权将该车所差量在所有未结算的.车次上每车都扣减短缺数量结算。
3。乙方不得无理阻碍工地材料正常运输，由此而发生的后果由乙方全部负责。
4。乙方应负责协调好运输带来的一切干扰。
5。如在运输过程中如发生交通意外和车辆故障及违法违规现象乙方负全部责任与甲方无关。
6。乙方不履行或不适当履行以上本合同约定的其他义务，或履行义务发生错误，给甲方造成经济损失的，由乙方全部赔偿甲方经济损失。
7。甲方如到期不付款，乙方有权阻挡甲方施工。
在合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，由当地有关部门进行仲裁。
六、其他
本合同签定后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，可以签字补充合同，作为本合同的补充合同，具有同等法律效力
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
销售的合同14
甲方：______________身份证：________________________________
乙方：______________身份证：________________________________
甲、乙双方经友好协商达成一致意见。为明确责任，保障各方合法权益，特签订本合同书，协议如下：
一、甲方维护乙方公司内的电脑、网络及周边设备;
(其中电脑为____________台;打印机为____________台;其它________________________)甲方确保乙方电脑系统的稳定性，为乙方工作人员提供良好的办公环境。
二、甲方为乙方维护日期从__________年______月______日至__________年______月______日止。
合同签订之日起按月付给甲方代维费元整，共计____________元，大写：计人民币________________________.此代修费不含乙方电脑硬件坏时的维修费。
乙方电脑系统出现问题，甲方应如实向乙方反应情况，征求乙方意见，如若乙方硬件需要维修，甲乙双方协商。维修费用另外计算。
三、维护程序为：乙方电脑软、硬件及网络出现故障的时候，致电甲方工程师，甲方将在：
当天工作日作出响应。____________________￥/台
小时作出响应。_________________________￥/台
小时作出响应。_________________________￥/台
如若甲方因特殊情况不能赶到，应向乙方商妥，如若在商妥期间内不能到达现场，乙方有权扣除甲方当月的电脑代维费的'_____%.
四、乙方应及时交纳代维费，逾期将收取_____%滞纳金。乙方中途中断此合同，乙方应付给甲方签约期限内的所有代维费，即：人民币：____________.
五、本合同如有涂改则无效，有未尽事宜，由双方协商解决。合同甲、乙双方各持_____份，自双方签约之日起生效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
联系电话：____________________联系电话：____________________
__________年______月______日__________年______月______日
销售的合同15
供方：_____(以下简称乙方)
需方：_____(以下简称甲方)
经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_____万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款_____%作为定金(即人民币_____元)，按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，(全部货款应在货物供应结束时全部付清款项)
第三条、条验收方法;由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知_____小时负责处理解决。
1、交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：_____
3、交货日期：所以货物必须于_____年_____月_____号之前完毕。(交货前提前3天电话通知)
4、运输费：包含在货款内第四条、经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的`万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值_____%的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3、如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。
4、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_____计算付给乙方，作为延期罚金。
5、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条、条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前__天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后_____日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【销售的合同】相关文章：
销售合同06-08
销售的合同12-09
肥料销售合同09-24
销售产品的合同12-14
树苗销售合同10-16
公司销售合同12-01
客房销售合同10-02
电缆销售合同09-07
[热门]销售的合同08-06
建材销售合同04-20