当前位置:书文网>合同>装修合同>装修合同

装修合同

时间:2021-07-13 13:20:49 装修合同 我要投稿

精选装修合同模板7篇

  在人们越来越相信法律的社会中,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的装修合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

精选装修合同模板7篇

装修合同 篇1

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、 概况及要求

  1、装饰施工地点:中亭乡 推广站一楼两间门店。

  2、装饰施工内容:吊顶 高架 高架阴凉柜 矮柜 收银台 侧柜 收银台背景 门头招牌 招牌字 玻璃门 包柱子 侧柜 (装灯 装电 吊顶音箱)

  3、承包方式:全包

  4、总价款: 元,大写(人民币): 。

  5、工期:自开工,至竣工,工期 天。

  二 甲方要求:

  1、施工店内以 凤山县城 和平药业新慨念药店 (彭思源)药店为准;

  2、材料使用甲方所要求的材料报表执行;

  三、关于材料供应的约定:

  1、乙方提供的材料:详见附件《主材料报价单》。

  2、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。

  四、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程由甲方设计施工方案。

  2、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及更改 增减工程项目时须提前与乙方联系,并修改。

  3、工程竣工后,甲方验收付款。

  四、关于工程价款及结算的约定:

  工程款付款方式:自签合同首付10000元。人民币大写:壹万元整。 付尾款时间 :甲方验合格后付清尾款 元。人民币大写:

  五、其它约定:

  六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲方(签字): 乙方(签字): 住 址:地 址:

  电 话:电 话:

  签订日 签订日

装修合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。

  一、乙方包干承包该房屋装修的全部施工工程。

  二、包干承包费用:人民币整(小写46704.2元)详见报价表。

  三、支付方式:

  1、乙方进场施工之日,甲方向乙方预付总工程款的60%(小写¥元);

  2、全部装修施工完成后,甲方支付余款(小写¥元)。

  四、工期:双方确定该房屋装修施工工期为60天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

  五、其他约定:

  1、甲方应按合同约定及时付款,否则按200元/天支付违约金;

  2、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;

  3、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;

  4、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任;

  5、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

  六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。

  甲方(签字): 乙方(签字): 日期:

装修合同 篇3

  委托方(甲方):

  被委托接方(乙方):

  工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:

  总计:施工面积_________平方米;

  2.施工内容:详见本合同附件(一)《装潢施工内容单》和施工图。

  4.委托方式:

  5.工程开工日期:_______年_______月________日

  6.工程竣工日期:_______年_______月________日

  工程总天数:________ 天

  第二条:工程价款工程价款:(金额大写)_______元,详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。

  1、材料款__________________ 元

  2、人工费____________________元;

  3、设计费__________________ 元

  4、施工清运费__________________ 元;

  5、搬卸费__________________ 元

  6、管理费__________________ 元;

  7、税金(5.72%)____________元

  8、其他费用(注明内容)_________元;

  第三条:质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件(三)《装潢工程材料决算清单》。

  2.工程验收标准,双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4.质量检查监督部门:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

  5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  第四条:材料供应

  1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3.甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  第五条: 付款方式

  1.合同一经签订,甲方即应付 %工程材料款和施工工费的__ %;当工期进度过半(__ 年__ 月__ 日),甲方即第二次付施工工费的__ %。剩余__ %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)《家庭装潢工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

  甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

  2.工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

  3.甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的? %支付给乙方。

  4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

  第六条: 工程工期

  1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的__ %作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的___%作为误工费支付给乙方___ 元。

  2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

  4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  第七条: 工程验收

  1.工程质量验收,详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

  2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

  第八条: 其他事项

  1.甲方

  (1)、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

  (2)、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的 保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

  (3)、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

  2.乙方

  (1)、 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

  (2)、 指派(姓名)____________ 为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

  (3)、 负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的.管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

  (4)、 严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

  (5)、 在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

  第九条: 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额____ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条: 争议解决

  1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

  第十一条: 合同的变更和终止

  1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第十二条: 合同生效

  1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式___ 份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

  甲方(业主):_______________(签章) 乙方:_____________ (签章)

  住所地址:_______________________ 企业地址:_______________________

  邮政编码:_______________________ 邮政编码:_______________________

  工作单位:_______________________ 法人代表:_______________________订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的___ %交付违约金,并办理终止合同手续。

装修合同 篇4

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  甲方的房屋一幢需要装修,乙方以自己的设备、技术、劳力为甲方完成装修,并将装修成果交付甲方使用。现经双方友好协商达成下列协议:

  一、甲方提供图纸,乙方按图纸进行施工,经甲方验收合格支付承揽装修费,也可以由甲方委托乙方设计施工图纸,乙方负责对甲方咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方关于工程的相关事宜应与甲方联系,以确保工程质量和工期。

  二、装修施工地点:江川县前卫镇上街地276号。

  三、乙方为单包工的方式承揽装修,承揽装修单价为:每1个大平方70元(柒拾元整)。

  四、在施工中由乙方自行提供相应的设备、工具和技术,以及自行聘请技术工人,并由乙方对安全事故承担全面责任,如果在施工中发生事故以及人员伤亡,甲方不承担任何责任,也不垫付任何费用。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施,如遇上述情况发生,造成的损失均由乙方负责。

  五、本合同签订后工程不得转包,否则给甲方及乙方自己或第三方造成的一切经济损失及人身损失均由乙方承担赔偿责任。

  六、本合同一式二份,双方各持一份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

装修合同 篇5

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程地址:

  2、居室规格:房型,二室二厅一厨一卫,户内面积: 94.96平方米;

  3、施工内容:详见本合同附件(一)《装修施工工程清单》和房屋平面图。

  4、委托方式: 半包方式,主材部分由委托方自购,其余材料由承接方采购。材料分类详见附件(二)《装修工程材料清单》。

  5、工程开工日期:年 月 日

  6、工程竣工日期:年 月 日

  7、工程总天数: 天

  第二条:工程价款

  工程价款(金额大写) 元,详见本合同附件(一)《装修施工工程清单》。

  工程清单以分部分项工程综合单价形式报价。所有报价均包含了该分部分项工程所需的材料费(由乙方采购的部分)、人工费和机械台班费、管理费等费用。工程清单中的工程量和工程总价为乙方根据甲方提供的平面图所估算。双方同意,无论所列单项工程量是否与清单吻合,均按照该清单总价进行进度款和最后的结算。甲方另外要求增加的工程量则另计费用。

  第三条:质量要求

  1、工程使用主要材料的品种品牌、规格、名称等已经过双方认可。详见本合同附件(二)《装修工程主要材料清单》。

  2、工程验收标准,双方同意按照《湖北省地方标准家庭装饰装修工程质量规范(DB33/1022-20xx)》执行。

  3、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  4、甲方如自聘工程监理,须通知乙方,以便于工作衔接。甲方有权力请第三方人士协助检查材料和工程质量,乙方不得拒绝接受检查。

  5、每一关键工序完工后,乙方应通知甲方进行验收。验收通过后方可进行下一道工序。关键工序验收包括(但不限于): 砌墙及墙面基层粉刷;水电线路开槽验收;电力及弱电埋管穿线;给水管耐压测试和防水性能测试(闭水实验);木工尺寸和饰面黏贴;墙、木面腻子或底漆;墙地砖铺贴;以及其他对后续工程质量有直接影响的工序。

  6、成品保护:乙方应对现场所有的施工半成品、成品做好保护工作。已经验收通过的成品和半成品被破坏的,由乙方负责修补、更换,损失由乙方承担。

  第四条:材料供应和质量要求

  1、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,须按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,甲方有权要求拆除并以合格材料重新施工,所产生的损失均由乙方负责。

  3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(二)《装修材料清单》。甲供材料应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  4、乙方采购的木材、饰面、各类电线、水管、线管等主要材料运到施工现场后应请甲方进行材料检验,检验合格后方可用于施工。对各种主要材料的定义和要求详见附件(二)《装修材料清单》。乙供材料应附有产品说明、产品质量合格证或质量保证书等质量证明文件。如无以上资料,甲方有理由不认可该产品的质量和真伪。并应提供发票或正式收据等单据,列明所采购材料的品牌、品名、型号、规格、价格等重要信息。

  第五条: 付款进度和方式

  1.付款进度安排

  2.甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交。

  3.甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

  第六条: 工程工期

  1、如果因乙方原因而延迟完工,每延期一日按工费的0.5%作为违约金罚款。如果因甲方原因造成窝工,每窝工一日按工费的0.5%作为违约金罚款。

  2、乙方施工需要甲方进行采购、配合、明确要求的,需要提前3天通知甲方安排。否则甲方不承担窝工的责任。甲方因故无法配合某部分工程进展时,须提前24小时通知乙方调整施工计划,工期顺延。

  3、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方采购材料质量和施工原因造成质量事故,其材料费、返工费用由乙方承担,工期要求不变。

  4、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

  5、施工中如果因甲方原因(设计变更、甲供材料质量有缺陷等)要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工和材料费用。如因乙方的原因(施工质量或乙供材料质量有缺陷等)造

  成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  第七条: 工程验收

  1、除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。验收后双方办理工程结算和移交手续。

  2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的完工日期。因此而造成工期延长,乙方不承担责任。

  第八条: 其他事项

  1.甲方

  1) 在每个工序开工前,应提供能准确反映其要求的该工序相关图纸和说明,并向乙方进行现场交底。

  2) 甲方有权在方便的时候随时视察现场并对现场不符合要求之处向乙方提出修改要求。乙方有义务指挥、督促施工人员进行调整。

  2.乙方

  1) 为乙方负责人,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

  2) 乙方负责按照甲方提供的图纸和要求深化、落实施工工艺、方案及构造设计。电路、开关插座位置等设计应得到甲方认可后再施工。

  3) 乙方有义务进行现场测量,复核设计尺寸。当发现尺寸与设计和要求不符,或无法达到甲方要求的情况时,应报告甲方请求修改。经甲方同意后方可施工。

  4) 所有与外观效果有关的材料和施工工艺,如木饰面、油漆、乳胶漆等,乙方应在采购前提供材料样板或色板给甲方审批。甲方确认后方可采购和施工。

  5) 乙方负责施工现场的安全,严防火灾和安全事故,文明施工。并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生而影响他人。万一发生,乙方负责尽快修复或赔偿。

  6) 严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,均按违约处。

  7) 在装修施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为 个月。

  第九条: 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条: 争议解决

  1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以向人民法院提起诉讼。

  第十一条: 合同的变更和终止

  1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,并按合同总价款的10%交付违约金。经双方同意办理清算手续后,可视为本合同解除。

  第十二条: 合同生效

  1.本合同和合同附件经双方签字后生效。

  2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

装修合同 篇6

  甲方(委托人):

  乙方(承包人):

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修,为保证工程顺利进行,签定以下合同双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程地址:XXX宿舍三单元101室。

  2、居室规格:三室两厅

  3、主要装修范围为室内所有工程,包括地砖、墙砖、卫生间顶、客厅、卧室吊顶、铝塑板柱、木质地板、电视背景、刮瓷、门套、防盗窗、窗套、床、卫浴、推拉门、橱房餐柜。

  4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。

  5、工程期限:2个月,开工日期为20xx年4月8日,竣工日期为20xx年6月8日。

  二、质量要求

  1、工程使用材料的品种、规格、质量经双方认定。

  2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加费用,应另签订补充合同。

  三、委托人义务

  1、开工前几天,应为承接人入场施工创造条件,把影响施工的物品清理。

  2、提供施工期间的水源、电源。

  3、负责做好保卫、消防等项工作。

  4、参与工程质量和施工进度的监督。

  四、承包人义务

  1、按期保质完成工程。

  2、竣工后负责清扫施工现场。

  五、合同价款:本合同工程总合计造价174880。00元(大写人民币壹拾柒万肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人费用,一次性到位。

  1、合同生效后,委托人将施工前三日首付给承包人24880。00元(大写人民币贰万肆仟捌佰捌拾元整),其余150000。00元(大写人民币壹拾伍万元整)于装修工程完工,双方验收合作后一次性付清给乙方。最迟可延迟到10月底付清尾款,如违约,将赔付承包商一定的违约金。

  2、包修期限为20xx年6月8日至20xx年6月8日止。

  六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。合同履行完毕后终止。

  附:装饰工程预算表

  甲方(签字盖章):

  乙方(签字盖章):

  年 月 日

装修合同 篇7

  原告曹某诉称,原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元,但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料,隐蔽工程也未通知原告验收,原告曾提出异议,被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场,导致原告无法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。

  经审理查明,原被告于20xx年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定,由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后,被告进场进行施工,原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中,双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾,原告曾对被告使用的材料提出异议,被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场,致成讼。

  【案件要点】:是否应解除合同,退还装修费?

  【律师评析】

  审理中,经原告申请,本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价,该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。

  审理中,原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后,原告为减少损失,于20xx年4月7日对该房屋进行了装修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限,从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。

  本院认为依法成立的合同受法律保护,当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示,并未违反法律规定,依法应认定为有效。被告在施工过程中,未严格按照合同约定履行合同义务,且在工程未完工的情况下擅自退场,造成逾期竣工及系争房屋长期空置,原告据此要求解除合同,并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当,应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元,原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理,应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节,本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住,原告已提出证据证明其在外租房居住,该损失被告理应赔偿,至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定,判决如下:

  一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;

  二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;

  三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;

  四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止,按每月20xx元计算)。

  如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

  案件受理费650元,审价费1500元,由被告某某室内装潢公司负担。

【精选装修合同模板7篇】相关文章:

1.精选装修合同模板5篇

2.精选装修合同模板6篇

3.精选装修合同模板九篇

4.【精选】装修合同模板汇编9篇

5.精选装修合同模板集合7篇

6.精选装修合同模板合集9篇

7.精选装修合同四篇

8.装修合同模板汇编六篇

9.【精品】装修合同模板六篇

上一篇:装修合同 下一篇:装修合同