精选施工合同范文集合八篇
随着时间的推移，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的施工合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1
甲方：
乙方：
为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。
一、 工程内容
灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
二、 工程承包单价及结算方式
1.人工挖土方：8.0元／m3
2.Ｃ10垫层： 230／m3
3.Ｃ25砼基础地梁构造柱等： 260／m3
4. 砌砖： 268元／m3
5.模板制安： 26元／㎡
6.钢筋制安： 4300／吨
7.粉刷：18元／㎡
8.回填土： 4.0元／m3
9.内外脚手架：6.5元／㎡
10.灌注桩： 95元/m
结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。
三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。
四、施工期限：自 年 月 日起至年 月 日止。
五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
签订日期：
施工合同 篇2
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。以下是施工合同范本最新，欢迎阅读。
合同编号：20xx-***
签约双方：
发包人：***(以下简称甲方)
承包人：***(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：
一、工程概况：
(一)施工内容：***等。
(二)施工地点：***
(三)工期要求：工程定于20xx年*月*日开工，20xx年*月*日竣工。
二、工程费用：
工程暂定合同价*元(大写:*万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交：
1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定：
1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.2、安全文明施工措施费按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;
2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行
2.4、材料价格按施工期同期成都市《工程造价信息龙泉驿区价格信息》计取，如《工程造价信息龙泉驿区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发[20xx]75号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式：
1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后14日内(无息)付清。
六、工程质量及验收：
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
七、甲方的责任：
乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;
八、乙方的责任：
1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。
九、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，
并支付违约金。
6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算，经委托的.审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人：乙方法定代表人： 甲方委托代理人：乙方委托代理人： 甲方盖章：乙方盖章：
日期： 开户银行：
电话： 帐号：
日期：
电话：
施工合同 篇3
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称甲方)
一、工程概况
工程地点：大同
二、承包方式：双包(包工、包料)
三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
四、施工日期：甲方确定开工日期，自开工之日起 个有效工作日完成合同任务，因雨雪天气及特殊情况材料不能到达施工工地，工期按实际延误天数顺延。
五、合同价款：共分主体、附属两部分，主体工程按实际建筑面积每平方米造价 元包干。(阳台全面积计算，楼梯按全面计算，面积按图影面积计算)建设当中建筑面积增减部分按每平方米 主体工程主要内容及要求：
1、楼房基础回填。
2、施工图纸内的所有建设内容。
3、卫生间、楼梯。
六、甲方的责任与义务
1、提供完整的施工图纸给乙方。
2、监督乙方施工质量。
3、筹集所有建房资金。
4、规划红线交给乙方。
5、邻近居民协调。
6、不随便改变设计图纸结构及使用功能。
7、指定2名工程监理人员，其他人员不随意干涉乙方正常施工。
七、乙方的责任及义务
1、开工前对图纸进行审核，熟悉施工图纸，按图施工，保质保量，不偷工减料，施工过程中确需增减建设内容或修改施工图尺寸由设计部门下达变更通知。
2、乙方施工人员要专班专人，不能随意更换施工人员，钢筋工、架子工、泥工、电工、机械操作人员等主要工程由2人以上的技术骨干带班作业。
3、乙方备足备齐合格的建材如：钢材、红砖、砂、卵石、预制板、水泥等主要建筑材料，不合格建材不得进入施工场地。梁柱现浇，华新PO325#，粉刷、墙体、普通325#水泥，地坪用鹅卵石、梁柱用寸口石。
4、天沟、排水管、预留洞口及门窗填缝由乙方负责。
5、乙方备足备齐模板、安全网、脚手架、施工机械等物品。
八、质量要求
1、施工图纸内的所有工作按图施工，保质保量，不偷工减料。
2、外墙正立面贴瓷砖标准每平方米 元。封闭阳台，窗户使用铝合金材料，标准 元/m2。
3、门面后门防盗门每块元，共块，门面卷闸门按普通标准 元/m2计算，共2块。购买时双方共同协商，增加部分由甲方负担。
4、外墙瓷砖贴好，水平、垂直2度要符合要求。天沟抹平压光，楼梯要抹平压光，侧墙和楼梯间室外炮台要二次粉刷。
5、按建筑施工规范验收，砖砌体全高大于10米的垂直高度不超过20mm，垂直偏差不超过20mm，墙体表面平整度允许偏差不超过3mm，砌体的灰缝应横平竖直，厚度均匀，砂浆要饱满。
6、水平灰缝厚度不超过10mm，砖砌体原则上不能重缝，砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能砌筑的应砌成斜槎，墙体粉刷为一般粉刷，室内外墙体粗粉。楼梯踏步高度一致，粉平收光，楼面找平，天花板粗粉，门面内地坪浇200#砼厚度8厘米。基础标高和楼面高允许偏差正负15mm，门面台阶粉平收光，屋面及侧墙要达到不漏水、不渗水，以上工作内容如有质量问题，乙方无条件返工。
7、桩、承台、柱、梁、圈梁、阳台、卫生间、钢筋混凝土浇筑部分要严格按施工工序和质量要求进行，浇筑时若垂直、平整两度达不到要求，不允许跑模、变形、蜂窝、麻面、漏筋现象要及时采取补救措施，对工程质量安全造成严重隐患的，要无条件返工，费用由乙方自理。
9、所有的混凝土浇筑及墙体的砌筑要按要求及时养护。
九、施工安全
乙方在施工过程中应加强安全管理，严格按安全规范施工，对安全负责，甲方不付任何安全责任。
十、付款方式
按工程进度分期分批支付建设资金，具体付款办法如下：人员、机械设备进场付一楼、二楼、三楼完工各付元整;屋面完工付100000元;内外粉刷完工付100000元;余款在验收合格时一次性付清。
十一、其它说明
1、新建楼房周边建筑物在建过程中若不是违规施工出现质量问题，乙方不承担负责。
2、门、窗、面砖所需材料，甲方派2人以上随同乙方选购和定制，购买或定制时达不成协议，甲方有权自行购置、定制，费用从工程款中扣除。
3、底层门面采用两间相通,增加桩、承台、柱、梁，费用由乙方负担。
4、如甲方不按合同要求付款，乙方有权停止施工，甲方每天赔付乙方工程总造价的 %作为违约金。工程完工后验收合格，甲方付清全部工程款，乙方交钥匙。反之乙方不按期完成施工合同，乙方每天赔付甲方工程总造价的 %作为违约金。
十二、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方协商解决，或请有关部门进行调解。
2、双方协商无效时，经当地人民法院裁决。
十三、附则
1、本合同共4页，正本三份，双方各执一份，公证处留存一份，签字之日生效，未尽事宜双方协商解决。
2、本合同履行完成后房屋入住之日起，出现墙体裂痕等问题由乙方负责。
3、如有未尽事宜，本着协商解决，具有同样的合同效益。
4、本合同在施工过程中如有更改，甲乙双方共同协商，所需增加材料部分由甲方负责。
5、一楼层高4米，二楼层高3米，三楼层高3米。
6、隔热层檐高不超过1.2米内按半价计算，超过部分按全额计算。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
甲方：
乙方：
部分细节请与当地建过房的人商讨……
甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
1、甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;
2、装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;
3、顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
……
三、承包价格
每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付(20)%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到95%，预留5%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
十、其它
其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：
乙方签字(章)：
签字地址：
年月日
施工合同 篇5
解除合同通知书
坤宇建筑机电工程有限公司：
本公司与贵公司签订的《工程项目工程委托建设合同》，贵公司因未能按期完工，严重违反合同约定。按照相关规定，本公司现依法解除与贵公司签订的上述合同，并请贵公司将我公司预付款XX元（XXX）于收到本通知书后X日汇入我公司下述账户。
单位名称：开户行：
账号：
特此通知。
XXXXXXX
20xx年 9 月 9 日
施工合同 篇6
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）
为加强土地开发整理，确保非农业建设占用耕地的占补平衡，甲方将 镇 村土地整理占补项目发包给乙方承建。为不误农时，保质保量完成施工任务，经与乙方协商，达成如下协议：
一、工程内容
甲方根据荆土资批[] 号文件立项批复，建设规模总面积为 公顷（折 亩）。工程内容由土地平整、田间道路、部分配套工程组成（具体详见工程量表）。
二、双方责任
甲方负责项目资金投入、工程施工检查和新增耕地用于建设项目占用耕地的补充。乙方负责按甲方的规划设计图施工。工程质量必须符合《湖北省土地开发复垦整理验收办法及标准》规定的要求。
三、工程价款与付款方式
甲方对乙方实行包干投入，工程款总额人民币大写： （小写： 元）。资金以财政转移支付方式拨付，乙方在资金的使用上必须做到规范、安全、有效。
付款方式：首期：乙方工程施工队进场施工，甲方支付乙方合同价款总额的50%，作为项目实施的启动资金，由乙方专款用于该项目的土地开发整理。
二期：工程项目施工完工，经甲方初验后，付工程合同价款总额的40%，余款10%待上级部门验收后一次性付清。
四、其他事项
1、排水费实行包干，甲方付给乙方排水费元，乙方负责本项目全程排水。
2、乙方负责安全生产，承担一切安全责任。
五、工期
总日历工期 天。自年 月日起至年月 日止。
六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守。
甲方： 乙方：
代表（签字）： 代表（签字）：
20xx年12月5日
施工合同 篇7
发包人：(甲方)
承包人： (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。
2、工程地点：中国移动通信集团汉中分公司园内。
二、工程承包范围：
中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理(钢结构彩钢板 屋顶)、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。
三、合同工期:总日历天数20天。
四、质量标准：合格(无渗漏)
五、合同价款：
金额(大写)： 整(小写： 人民币)。
六、付款方式：
施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50%工程款;屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期为二年，两年后甲方全部退还乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必须遵守各项安全施工规范，严格执行安全操作规程，做到安全、文明施工。
2、防止事故发生，甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。
九、违约责任：
1、因乙方原因造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方承担。
2、施工期间由甲方原因造成停、窝工、材料的损失由双方七日内认定后，由甲方承担并顺延工期。
十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章后生效。
十一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇8
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查
1、工程质量
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
七、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
【精选施工合同范文集合八篇】相关文章：